"\r\n
\r\n
\r\n

183

\r\n

Z\u00C1KON

\r\n

ze dne 14. b\u0159ezna 2006

\r\n

o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon)

\r\n

Parlament se usnesl na tomto z\u00E1kon\u011B \u010Cesk\u00E9 republiky:

\r\n
\r\n
\r\n

\u010C\u00C1ST PRVN\u00CD

\u00DAVODN\u00CD USTANOVEN\u00CD

\r\n

\u00A7 1

P\u0159edm\u011Bt \u00FApravy

\r\n

(1) Tento z\u00E1kon upravuje ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED zejm\u00E9na c\u00EDle a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, soustavu org\u00E1n\u016F \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, n\u00E1stroje \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, vyhodnocov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED, mo\u017Enosti slou\u010Den\u00ED postup\u016F podle tohoto z\u00E1kona s postupy posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F z\u00E1m\u011Br\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, podm\u00EDnky pro v\u00FDstavbu, rozvoj \u00FAzem\u00ED a pro p\u0159\u00EDpravu ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury, evidenci \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti a kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost.

\r\n

(2) Tento z\u00E1kon upravuje ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du zejm\u00E9na povolov\u00E1n\u00ED staveb a jejich zm\u011Bn, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED, u\u017E\u00EDvan\u00ED a odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED staveb, dohled a zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pravomoci stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, postaven\u00ED a opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F, soustavu stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, povinnosti a odpov\u011Bdnost osob p\u0159i p\u0159\u00EDprav\u011B a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb.

\r\n

(3) Tento z\u00E1kon d\u00E1le upravuje podm\u00EDnky pro projektovou \u010Dinnost a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb, obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, \u00FA\u010Dely vyvlastn\u011Bn\u00ED, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016Fan\u011Bkter\u00E9 dal\u0161\u00ED v\u011Bci souvisej\u00EDc\u00ED s p\u0159edm\u011Btem t\u00E9to pr\u00E1vn\u00ED \u00FApravy.

\r\n
\r\n

\u00A7 2

Z\u00E1kladn\u00ED pojmy

\r\n

(1) V tomto z\u00E1kon\u011B se rozum\u00ED

\r\n

a) zm\u011Bnou v \u00FAzem\u00ED zm\u011Bna jeho vyu\u017Eit\u00ED nebo prostorov\u00E9ho uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED, v\u010Detn\u011B umis\u0165ov\u00E1n\u00ED staveb a jejich zm\u011Bn,

\r\n

b) stavebn\u00EDm pozemkem pozemek, jeho \u010D\u00E1st nebo soubor pozemk\u016F, vymezen\u00FD a ur\u010Den\u00FD k um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm anebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem,

\r\n

c) zastav\u011Bn\u00FDm stavebn\u00EDm pozemkem pozemek evidovan\u00FD v katastru nemovitost\u00ED jako stavebn\u00ED parcela a dal\u0161\u00ED pozemkov\u00E9 parcely zpravidla pod spole\u010Dn\u00FDm oplocen\u00EDm, tvo\u0159\u00EDc\u00ED souvisl\u00FD celek s obytn\u00FDmi a hospod\u00E1\u0159sk\u00FDmi budovami,

\r\n

d) zastav\u011Bn\u00FDm \u00FAzem\u00EDm \u00FAzem\u00ED vymezen\u00E9 \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo postupem podle tohoto z\u00E1kona; nem\u00E1-li obec takto vymezen\u00E9 zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, je zastav\u011Bn\u00FDm \u00FAzem\u00EDm zastav\u011Bn\u00E1 \u010D\u00E1st obce vymezen\u00E1 k 1. z\u00E1\u0159\u00ED 1966 a vyzna\u010Den\u00E1 v map\u00E1ch evidence nemovitost\u00ED (d\u00E1le jen \u201Eintravil\u00E1n\u201C),

\r\n

e) nezastaviteln\u00FDm pozemkem pozemek, jen\u017E nelze zastav\u011Bt na \u00FAzem\u00ED obce, kter\u00E1 nem\u00E1 vydan\u00FD \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, a to

\r\n

f) nezastav\u011Bn\u00FDm \u00FAzem\u00EDm pozemky nezahrnut\u00E9 do zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED nebo do zastaviteln\u00E9 plochy,

\r\n

g) plochou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED tvo\u0159en\u00E1 pozemkem nebo souborem pozemk\u016F, kter\u00E1 je vymezena v politice \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, z\u00E1sad\u00E1ch \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu, pop\u0159\u00EDpad\u011B v \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podkladech s ohledem na st\u00E1vaj\u00EDc\u00ED nebo po\u017Eadovan\u00FD zp\u016Fsob jej\u00EDho vyu\u017Eit\u00ED a jej\u00ED v\u00FDznam,

\r\n

h) plochou nadm\u00EDstn\u00EDho, pop\u0159\u00EDpad\u011B republikov\u00E9ho v\u00FDznamu plocha, kter\u00E1 sv\u00FDm v\u00FDznamem, rozsahem nebo vyu\u017Eit\u00EDm ovlivn\u00ED \u00FAzem\u00ED v\u00EDce obc\u00ED nebo v\u00EDce m\u011Bstsk\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED na \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy, pop\u0159\u00EDpad\u011B \u00FAzem\u00ED v\u00EDce kraj\u016F,

\r\n

i) koridorem plocha vymezen\u00E1 pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED veden\u00ED dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury nebo opat\u0159en\u00ED nestavebn\u00ED povahy,

\r\n

j) zastavitelnou plochou plocha vymezen\u00E1 k zastav\u011Bn\u00ED v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu nebo v z\u00E1sad\u00E1ch \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

k) ve\u0159ejnou infrastrukturou pozemky, stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED, a to

\r\n

1. pozemek ve\u0159ejn\u00E9 zelen\u011B a parku<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/1\"><sup>1</sup>)</span> slou\u017E\u00EDc\u00ED obecn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED; 2. v intravil\u00E1nu zem\u011Bd\u011Blsk\u00FD pozemek nebo soubor soused\u00EDc\u00EDch zem\u011Bd\u011Blsk\u00FDch pozemk\u016F o v\u00FDm\u011B\u0159e v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 0,5 ha, s t\u00EDm, \u017Ee do tohoto souboru zem\u011Bd\u011Blsk\u00FDch pozemk\u016F se nezahrnuj\u00ED zahrady o v\u00FDm\u011B\u0159e men\u0161\u00ED ne\u017E 0,1 ha a pozemky, kter\u00E9 jsou sou\u010D\u00E1st\u00ED zastav\u011Bn\u00FDch stavebn\u00EDch pozemk\u016F; 3. v intravil\u00E1nu lesn\u00ED pozemek nebo soubor soused\u00EDc\u00EDch lesn\u00EDch pozemk\u016F o v\u00FDm\u011B\u0159e v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 0,5 ha, 1. dopravn\u00ED infrastruktura, nap\u0159\u00EDklad stavby pozemn\u00EDch komunikac\u00ED, drah, vodn\u00EDch cest, leti\u0161\u0165 a s nimi souvisej\u00EDc\u00EDch za\u0159\u00EDzen\u00ED; 2. technick\u00E1 infrastruktura, kterou jsou veden\u00ED a stavby a s nimi provozn\u011B souvisej\u00EDc\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED technick\u00E9ho vybaven\u00ED, nap\u0159\u00EDklad vodovody, vodojemy, kanalizace, \u010Dist\u00EDrny odpadn\u00EDch vod, stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED pro nakl\u00E1d\u00E1n\u00ED s odpady, trafostanice, energetick\u00E9 veden\u00ED, komunika\u010Dn\u00ED veden\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED s\u00EDt\u011B a elektronick\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED s\u00EDt\u011B, produktovody; 3. ob\u010Dansk\u00E9 vybaven\u00ED, kter\u00FDm jsou stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED a pozemky slou\u017E\u00EDc\u00ED nap\u0159\u00EDklad pro vzd\u011Bl\u00E1v\u00E1n\u00ED a v\u00FDchovu, soci\u00E1ln\u00ED slu\u017Eby a p\u00E9\u010Di o rodiny, zdravotn\u00ED slu\u017Eby, kulturu, ve\u0159ejnou spr\u00E1vu, ochranu obyvatelstva; 4. ve\u0159ejn\u00E9 prostranstv\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/1\"><sup>1</sup>)</span>, z\u0159izovan\u00E9 nebo u\u017E\u00EDvan\u00E9 ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu, l) ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161nou stavbou stavba pro ve\u0159ejnou infrastrukturu ur\u010Den\u00E1 k rozvoji nebo ochran\u011B \u00FAzem\u00ED obce, kraje nebo st\u00E1tu, vymezen\u00E1 ve vydan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci, m) ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDm opat\u0159en\u00EDm opat\u0159en\u00ED nestavebn\u00ED povahy slou\u017E\u00EDc\u00ED ke sni\u017Eov\u00E1n\u00ED ohro\u017Een\u00ED \u00FAzem\u00ED a k rozvoji anebo k ochran\u011B p\u0159\u00EDrodn\u00EDho, kulturn\u00EDho a archeologick\u00E9ho d\u011Bdictv\u00ED, vymezen\u00E9 ve vydan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci, n) \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED 1. z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje; 2. \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n; 3. regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n.

\r\n

(2) V tomto z\u00E1kon\u011B se d\u00E1le rozum\u00ED

\r\n

a) po\u0159izovatelem p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad, Ministerstvo pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj (d\u00E1le jen \u201Eministerstvo\u201C) nebo Ministerstvo obrany, kter\u00FD po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci, vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED nebo politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

b) stavebn\u00EDm podnikatelem osoba opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 k prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavebn\u00EDch nebo mont\u00E1\u017En\u00EDch prac\u00ED jako p\u0159edm\u011Btu sv\u00E9 \u010Dinnosti podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/2\"><sup>2</sup>)</span>,

\r\n

c) stavebn\u00EDkem osoba, kter\u00E1 pro sebe \u017E\u00E1d\u00E1 vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo ohla\u0161uje proveden\u00ED stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED, jako\u017E i jej\u00ED pr\u00E1vn\u00ED n\u00E1stupce, a d\u00E1le osoba, kter\u00E1 stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravu nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED prov\u00E1d\u00ED, pokud nejde o stavebn\u00EDho podnikatele realizuj\u00EDc\u00EDho stavbu v r\u00E1mci sv\u00E9 podnikatelsk\u00E9 \u010Dinnosti; stavebn\u00EDkem se rozum\u00ED t\u00E9\u017E investor a objednatel stavby,

\r\n

d) stavebn\u00EDm dozorem odborn\u00FD dozor nad prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm stavby sv\u00E9pomoc\u00ED vykon\u00E1van\u00FD osobou, kter\u00E1 m\u00E1 vysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho nebo architektonick\u00E9ho sm\u011Bru nebo st\u0159edn\u00ED vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho sm\u011Bru s maturitn\u00ED zkou\u0161kou a alespo\u0148 3 roky praxe p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb,

\r\n

e) obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu obecn\u00E9 po\u017Eadavky na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED a technick\u00E9 po\u017Eadavky na stavby stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy a d\u00E1le obecn\u00E9 technick\u00E9 po\u017Eadavky zabezpe\u010Duj\u00EDc\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED staveb osobami pokro\u010Dil\u00E9ho v\u011Bku, t\u011Bhotn\u00FDmi \u017Eenami, osobami doprov\u00E1zej\u00EDc\u00EDmi d\u00EDt\u011B v ko\u010D\u00E1rku, d\u00EDt\u011B do t\u0159\u00ED let, pop\u0159\u00EDpad\u011B osobami s ment\u00E1ln\u00EDm posti\u017Een\u00EDm nebo osobami s omezenou schopnost\u00ED pohybu nebo orientace stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem (d\u00E1le jen \u201Ebezbari\u00E9rov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby\u201C).

\r\n
\r\n

(3) Stavbou se rozum\u00ED ve\u0161ker\u00E1 stavebn\u00ED d\u00EDla, kter\u00E1 vznikaj\u00ED stavebn\u00ED nebo mont\u00E1\u017En\u00ED technologi\u00ED, bez z\u0159etele na jejich stavebn\u011B technick\u00E9 proveden\u00ED, pou\u017Eit\u00E9 stavebn\u00ED v\u00FDrobky, materi\u00E1ly a konstrukce, na \u00FA\u010Del vyu\u017Eit\u00ED a dobu trv\u00E1n\u00ED. Do\u010Dasn\u00E1 stavba je stavba, u kter\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159edem omez\u00ED dobu jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED. Stavba, kter\u00E1 slou\u017E\u00ED reklamn\u00EDm \u00FA\u010Del\u016Fm, je stavba pro reklamu.

\r\n

(4) Pokud se v tomto z\u00E1kon\u011B pou\u017E\u00EDv\u00E1 pojmu stavba, rozum\u00ED se t\u00EDm podle okolnost\u00ED i jej\u00ED \u010D\u00E1st nebo zm\u011Bna dokon\u010Den\u00E9 stavby.

\r\n

(5) Zm\u011Bnou dokon\u010Den\u00E9 stavby je

\r\n

a) n\u00E1stavba, kterou se stavba zvy\u0161uje,

\r\n

b) p\u0159\u00EDstavba, kterou se stavba p\u016Fdorysn\u011B roz\u0161i\u0159uje a kter\u00E1 je vz\u00E1jemn\u011B provozn\u011B propojena s dosavadn\u00ED stavbou,

\r\n

c) stavebn\u00ED \u00FAprava, p\u0159i kter\u00E9 se zachov\u00E1v\u00E1 vn\u011Bj\u0161\u00ED p\u016Fdorysn\u00E9 i v\u00FD\u0161kov\u00E9 ohrani\u010Den\u00ED stavby; za stavebn\u00ED \u00FApravu se pova\u017Euje t\u00E9\u017E zateplen\u00ED pl\u00E1\u0161t\u011B stavby.

\r\n
\r\n

(6) Zm\u011Bnou stavby p\u0159ed jej\u00EDm dokon\u010Den\u00EDm se rozum\u00ED zm\u011Bna v prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby oproti jej\u00EDmu povolen\u00ED nebo dokumentaci stavby ov\u011B\u0159en\u00E9 stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem.

\r\n
\r\n

\u00A7 3

\r\n

(1) Ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravou se pro \u00FA\u010Dely tohoto z\u00E1kona rozum\u00ED zemn\u00ED pr\u00E1ce a zm\u011Bny ter\u00E9nu, jimi\u017E se podstatn\u011B m\u011Bn\u00ED vzhled prost\u0159ed\u00ED nebo odtokov\u00E9 pom\u011Bry, t\u011B\u017Eebn\u00ED a jim podobn\u00E9 a s nimi souvisej\u00EDc\u00ED pr\u00E1ce, nejedn\u00E1-li se o hornickou \u010Dinnost nebo \u010Dinnost prov\u00E1d\u011Bnou hornick\u00FDm zp\u016Fsobem, nap\u0159\u00EDklad skladovac\u00ED a odstavn\u00E9 plochy, n\u00E1sypy, zav\u00E1\u017Eky, \u00FApravy pozemk\u016F pro z\u0159\u00EDzen\u00ED h\u0159i\u0161\u0165 a sportovi\u0161\u0165, t\u011B\u017Eebn\u00ED pr\u00E1ce na povrchu.

\r\n

(2) Za\u0159\u00EDzen\u00EDm se pro \u00FA\u010Dely tohoto z\u00E1kona rozum\u00ED informa\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED panel, tabule, deska \u010Di jin\u00E1 konstrukce a technick\u00E9 za\u0159\u00EDzen\u00ED, pokud nejde o stavbu podle \u00A7 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedn\u00E1 o stavbu nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED, je ur\u010Duj\u00EDc\u00ED stanovisko stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu. Za\u0159\u00EDzen\u00ED o celkov\u00E9 plo\u0161e v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 8 m2 se pova\u017Euje za stavbu pro reklamu.

\r\n

(3) Staveni\u0161t\u011Bm se rozum\u00ED m\u00EDsto, na kter\u00E9m se prov\u00E1d\u00ED stavba nebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce; zahrnuje stavebn\u00ED pozemek, pop\u0159\u00EDpad\u011B zastav\u011Bn\u00FD stavebn\u00ED pozemek nebo jeho \u010D\u00E1st anebo \u010D\u00E1st stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B, v rozsahu vymezen\u00E9m stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, t\u00E9\u017E jin\u00FD pozemek nebo jeho \u010D\u00E1st anebo \u010D\u00E1st jin\u00E9 stavby.

\r\n

(4) \u00DAdr\u017Ebou stavby se rozum\u011Bj\u00ED pr\u00E1ce, jimi\u017E se zabezpe\u010Duje jej\u00ED dobr\u00FD stavebn\u00ED stav tak, aby nedoch\u00E1zelo ke znehodnocen\u00ED stavby a co nejv\u00EDce se prodlou\u017Eila jej\u00ED u\u017Eivatelnost.

\r\n
\r\n
\r\n

\u010C\u00C1ST DRUH\u00C1

V\u00DDKON VE\u0158EJN\u00C9 SPR\u00C1VY

\r\n

HLAVA I

\u00DAVODN\u00CD USTANOVEN\u00CD

\r\n

\u00A7 4

\r\n

(1) Org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady p\u0159ednostn\u011B vyu\u017E\u00EDvaj\u00ED zjednodu\u0161uj\u00EDc\u00ED postupy a postupuj\u00ED tak, aby dot\u010Den\u00E9 osoby byly co nejm\u00E9n\u011B zat\u011B\u017Eov\u00E1ny a aby v p\u0159\u00EDpad\u011B, kdy lze za podm\u00EDnek tohoto z\u00E1kona vydat v dan\u00E9 v\u011Bci, zejm\u00E9na u jednoduch\u00FDch staveb, pouze jedno rozhodnut\u00ED, upustily od dal\u0161\u00EDho povolov\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Bru. Stanov\u00ED-li tak tento z\u00E1kon, mohou org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady uzav\u0159\u00EDt s \u017Eadatelem ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvu m\u00EDsto vyd\u00E1n\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho rozhodnut\u00ED. T\u00EDm nesm\u00ED b\u00FDt dot\u010Dena pr\u00E1va a opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 z\u00E1jmy dot\u010Den\u00FDch osob a z\u00E1jmy dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/3\"><sup>3</sup>)</span>.

\r\n

(2) Org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady postupuj\u00ED ve vz\u00E1jemn\u00E9 sou\u010Dinnosti s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny chr\u00E1n\u00EDc\u00EDmi ve\u0159ejn\u00E9 z\u00E1jmy podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyd\u00E1vaj\u00ED

\r\n

a) pro vyd\u00E1n\u00ED rozhodnut\u00ED podle tohoto z\u00E1kona z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/5\"><sup>5</sup>)</span> na z\u00E1klad\u011B zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, kter\u00E1 nejsou samostatn\u00FDm rozhodnut\u00EDm ve spr\u00E1vn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, nestanov\u00ED-li tyto zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy jinak,

\r\n

b) pro postupy podle tohoto z\u00E1kona, kter\u00E9 nejsou spr\u00E1vn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00EDm, stanoviska, kter\u00E1 nejsou samostatn\u00FDm rozhodnut\u00EDm ve spr\u00E1vn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, nestanov\u00ED-li zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis jinak; stanoviska jsou z\u00E1vazn\u00FDm podkladem pro politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a pro opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy vyd\u00E1van\u00E1 podle tohoto z\u00E1kona. Z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F pro pot\u0159eby spr\u00E1vn\u00EDch \u0159\u00EDzen\u00ED podle tohoto z\u00E1kona a stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, kter\u00E1 jsou z\u00E1vazn\u00FDm podkladem pro pot\u0159eby jin\u00FDch postup\u016F podle tohoto z\u00E1kona, uplat\u0148uj\u00ED dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

(3) Dot\u010Den\u00FD org\u00E1n je v\u00E1z\u00E1n sv\u00FDm p\u0159edchoz\u00EDm stanoviskem nebo z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem. Navazuj\u00EDc\u00ED stanoviska nebo navazuj\u00EDc\u00ED z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny v t\u00E9\u017Ee v\u011Bci uplat\u0148ovat pouze na z\u00E1klad\u011B nov\u011B zji\u0161t\u011Bn\u00FDch a dolo\u017Een\u00FDch skute\u010Dnost\u00ED, kter\u00E9 nemohly b\u00FDt uplatn\u011Bny d\u0159\u00EDve a kter\u00FDmi se podstatn\u011B zm\u011Bnily podm\u00EDnky, za kter\u00FDch bylo p\u016Fvodn\u00ED stanovisko vyd\u00E1no, nebo skute\u010Dnost\u00ED vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch z v\u011Bt\u0161\u00ED podrobnosti po\u0159\u00EDzen\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace nebo podklad\u016F pro rozhodnut\u00ED nebo jin\u00FD \u00FAkon org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED nebo stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle tohoto z\u00E1kona, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(4) V \u0159\u00EDzen\u00EDch podle \u010D\u00E1sti \u010Dtvrt\u00E9 tohoto z\u00E1kona se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED k z\u00E1vazn\u00FDm stanovisk\u016Fm dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F ve v\u011Bcech, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto ve vydan\u00E9m regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu, v \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00ED nebo v \u00FAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e anebo v \u00FAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED, nejde-li o z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko uplatn\u011Bn\u00E9 na z\u00E1klad\u011B nov\u011B zji\u0161t\u011Bn\u00FDch a dolo\u017Een\u00FDch skute\u010Dnost\u00ED podle odstavce 3.

\r\n

(5) Stanov\u00ED-li dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny ve sv\u00E9m stanovisku nebo z\u00E1vazn\u00E9m stanovisku podm\u00EDnky, a stanou-li se tyto podm\u00EDnky sou\u010D\u00E1st\u00ED v\u00FDrokov\u00E9 \u010D\u00E1sti rozhodnut\u00ED, nebo sou\u010D\u00E1st\u00ED opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy nebo jin\u00E9ho \u00FAkonu org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED nebo stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle tohoto z\u00E1kona, mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny kontrolovat jejich dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED.

\r\n

(6) Je-li dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F tent\u00FD\u017E org\u00E1n ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, vyd\u00E1v\u00E1 koordinovan\u00E9 stanovisko nebo koordinovan\u00E9 z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko, zahrnuj\u00EDc\u00ED po\u017Eadavky na ochranu v\u0161ech dot\u010Den\u00FDch ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F, kter\u00E9 h\u00E1j\u00ED. Koordinovan\u00E9 stanovisko nebo koordinovan\u00E9 z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko lze vydat pouze v p\u0159\u00EDpad\u011B, nejsou-li po\u017Eadavky na ochranu dot\u010Den\u00FDch ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F v rozporu. Ustanoven\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du o spole\u010Dn\u00E9m \u0159\u00EDzen\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/6\"><sup>6</sup>)</span> se pou\u017Eij\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B.

\r\n

(7) Org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady projedn\u00E1vaj\u00ED protich\u016Fdn\u00E1 stanoviska nebo protich\u016Fdn\u00E1 z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F. Dojde-li k rozporu mezi p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDmi org\u00E1ny podle tohoto z\u00E1kona a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny, jako\u017E i mezi dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny navz\u00E1jem, postupuje se podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA II

P\u016ESOBNOST VE V\u011ACECH \u00DAZEMN\u00CDHO PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD A STAVEBN\u00CDHO \u0158\u00C1DU

\r\n

\u00A7 5

P\u016Fsobnost ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED

\r\n

(1) P\u016Fsobnost ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED podle tohoto z\u00E1kona vykon\u00E1vaj\u00ED org\u00E1ny obc\u00ED a kraj\u016F, ministerstvo a na \u00FAzem\u00ED vojensk\u00FDch \u00FAjezd\u016F Ministerstvo obrany.

\r\n

(2) Org\u00E1ny obce a kraje vykon\u00E1vaj\u00ED p\u016Fsobnost ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED podle tohoto z\u00E1kona jako p\u016Fsobnost p\u0159enesenou, nestanov\u00ED-li z\u00E1kon, \u017Ee o v\u011Bci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.

\r\n

(3) Org\u00E1ny obce zaji\u0161\u0165uj\u00ED ochranu a rozvoj hodnot \u00FAzem\u00ED obce, pokud nejsou sv\u011B\u0159eny p\u016Fsobnosti v z\u00E1le\u017Eitostech nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu org\u00E1n\u016Fm kraje nebo na z\u00E1klad\u011B zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm.

\r\n

(4) Org\u00E1ny kraje zaji\u0161\u0165uj\u00ED ochranu a rozvoj hodnot \u00FAzem\u00ED kraje, p\u0159itom mohou zasahovat do \u010Dinnosti org\u00E1n\u016F obc\u00ED jen v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech, a to pouze v z\u00E1le\u017Eitostech nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu; postupuj\u00ED p\u0159itom v sou\u010Dinnosti s org\u00E1ny obc\u00ED.

\r\n

(5) Ministerstvo m\u016F\u017Ee zasahovat do p\u016Fsobnosti org\u00E1n\u016F kraj\u016F a obc\u00ED jen v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech, a to pouze v z\u00E1le\u017Eitostech t\u00FDkaj\u00EDc\u00EDch se rozvoje \u00FAzem\u00ED st\u00E1tu; postupuje p\u0159itom v sou\u010Dinnosti s org\u00E1ny kraj\u016F a dot\u010Den\u00FDch obc\u00ED.

\r\n

(6) Obce a kraje jsou povinny soustavn\u011B sledovat uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto z\u00E1kona. Dojde-li ke zm\u011Bn\u011B podm\u00EDnek, na z\u00E1klad\u011B kter\u00FDch byla \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace vyd\u00E1na, jsou povinny po\u0159\u00EDdit zm\u011Bnu p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace.

\r\n
\r\n

\u00A7 6

Org\u00E1ny obce

\r\n

(1) Obecn\u00ED \u00FA\u0159ad obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED (d\u00E1le jen \u201E\u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED\u201C) v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti

\r\n

a) po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n pro \u00FAzem\u00ED obce,

\r\n

b) po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady,

\r\n

c) po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n a \u00FAzemn\u00ED studii na \u017E\u00E1dost obce ve sv\u00E9m spr\u00E1vn\u00EDm obvodu,

\r\n

d) po\u0159izuje vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED na \u017E\u00E1dost obce ve sv\u00E9m spr\u00E1vn\u00EDm obvodu,

\r\n

e) je dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED z hlediska uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Br\u016F \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, pokud nevyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED,

\r\n

f) je dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem v \u0159\u00EDzen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, v n\u011Bm\u017E se rozhoduje o zm\u011Bn\u00E1ch v \u00FAzem\u00ED,

\r\n

g) pod\u00E1v\u00E1 n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti,

\r\n

h) vykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

(2) Obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD zajist\u00ED spln\u011Bn\u00ED kvalifika\u010Dn\u00EDch po\u017Eadavk\u016F pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti podle \u00A7 24, vykon\u00E1v\u00E1 p\u0159enesenou p\u016Fsobnost podle odstavce 1 p\u00EDsm. a), d), g), h) a po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED studii; na z\u00E1klad\u011B ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy vykon\u00E1v\u00E1 tuto p\u016Fsobnost pro obec ve stejn\u00E9m spr\u00E1vn\u00EDm obvodu obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED.

\r\n

(3) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad

\r\n

a) vyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, nen\u00ED-li d\u00E1le stanoveno jinak,

\r\n

b) vyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED souhlas,

\r\n

c) poskytuje informace pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podklad\u016Fa\u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace,

\r\n

d) vykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

(4) Obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD nevykon\u00E1v\u00E1 p\u016Fsobnost podle odstavc\u016F 1 a\u017E 3, poskytuje informace pro zpracov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podklad\u016Fa\u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace.

\r\n

(5) Zastupitelstvo obce

\r\n

a) rozhoduje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti o po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu,

\r\n

b) schvaluje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti zad\u00E1n\u00ED, p\u0159\u00EDpadn\u011B pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu,

\r\n

c) vyd\u00E1v\u00E1 v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n,

\r\n

d) vyd\u00E1v\u00E1 regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n,

\r\n

e) projedn\u00E1v\u00E1 v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu,

\r\n

f) vykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

(6) Rada obce a v obc\u00EDch, kde se rada nevol\u00ED, zastupitelstvo obce

\r\n

a) vyd\u00E1v\u00E1 vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED,

\r\n

b) schvaluje \u017E\u00E1dost obce o po\u0159izov\u00E1n\u00ED podle odstavce 1 p\u00EDsm. c) nebo podle odstavce 2 anebo uzav\u0159en\u00ED smlouvy s pr\u00E1vnickou nebo fyzickou osobou opr\u00E1vn\u011Bnou k v\u00FDkonu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti (\u00A7 24 odst. 1),

\r\n

c) vyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci a \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e,

\r\n

d) uplat\u0148uje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti n\u00E1mitky k z\u00E1sad\u00E1m \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a p\u0159ipom\u00EDnky k \u00FAzemn\u00EDmu pl\u00E1nu sousedn\u00ED obce,

\r\n

e) vykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n
\r\n

\u00A7 7

Org\u00E1ny kraje

\r\n

(1) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti

\r\n

a) po\u0159izuje z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n pro plochy a koridory nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu,

\r\n

b) po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady,

\r\n

c) je dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED a v \u0159\u00EDzen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, v nich\u017E se rozhoduje o zm\u011Bn\u00E1ch v \u00FAzem\u00ED, kter\u00E9 se dot\u00FDkaj\u00ED v\u00EDce spr\u00E1vn\u00EDch obvod\u016F obc\u00ED s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED,

\r\n

d) je dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED o z\u00E1m\u011Brech, kter\u00E9 vy\u017Eaduj\u00ED posouzen\u00ED vlivu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED,

\r\n

e) vyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech,

\r\n

f) ur\u010Duje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD k \u00FAzemn\u00EDmu \u0159\u00EDzen\u00ED v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech,

\r\n

g) vkl\u00E1d\u00E1 data do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti za sv\u016Fj spr\u00E1vn\u00ED obvod,

\r\n

h) vykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

(2) Zastupitelstvo kraje

\r\n

a) vyd\u00E1v\u00E1 v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

b) schvaluje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti zad\u00E1n\u00ED, p\u0159\u00EDpadn\u011B pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

c) schvaluje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

d) vyd\u00E1v\u00E1 regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech,

\r\n

e) vykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

(3) Rada kraje

\r\n

a) uplat\u0148uje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti stanovisko k n\u00E1vrhu politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

b) vyd\u00E1v\u00E1 vz\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci a \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e.

\r\n
\r\n
\r\n

\u00A7 8

Zvl\u00E1\u0161tn\u00ED p\u016Fsobnost na \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy

Po\u0159izuje-li \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n pro \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy Magistr\u00E1t hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/7\"><sup>7</sup>)</span>, vykon\u00E1v\u00E1p\u016Fsobnost krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu ministerstvo. Po\u0159izuje-li \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n pro vymezenou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy \u00FA\u0159ad m\u011Bstsk\u00E9 \u010D\u00E1sti, vykon\u00E1v\u00E1 p\u016Fsobnost krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu Magistr\u00E1t hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy.

\r\n

\u00A7 9

Rada obc\u00ED pro udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED

\r\n

(1) Pro spr\u00E1vn\u00ED obvod obecn\u00EDho \u00FA\u0159adu obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED m\u016F\u017Ee jej\u00ED starosta, se souhlasem obc\u00ED v jej\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm obvodu, z\u0159\u00EDdit jako zvl\u00E1\u0161tn\u00ED org\u00E1n t\u00E9to obce Radu obc\u00ED pro udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201ERada obc\u00ED\u201C). P\u0159edsedou Rady obc\u00ED je starosta obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED, kter\u00FD sou\u010Dasn\u011B vyd\u00E1v\u00E1 jej\u00ED Jednac\u00ED \u0159\u00E1d. \u010Clenem Rady obc\u00ED v\u017Edy jmenuje na n\u00E1vrh obce ve spr\u00E1vn\u00EDm obvodu obecn\u00EDho \u00FA\u0159adu obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED jednoho z\u00E1stupce ka\u017Ed\u00E9 obce. K jedn\u00E1n\u00ED Rady obc\u00ED se v\u017Edy p\u0159izve z\u00E1stupce kraje.

\r\n

(2) Rada obc\u00ED projedn\u00E1v\u00E1\u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro spr\u00E1vn\u00ED obvod obecn\u00EDho \u00FA\u0159adu obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED a vyhodnocen\u00ED vliv\u016F\u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED a vyd\u00E1v\u00E1 k nim na z\u00E1klad\u011B v\u00FDsledk\u016F projedn\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu po\u0159izovateli sv\u00E9 stanovisko, pop\u0159\u00EDpad\u011B sv\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 10

Ministerstvo obrany

\r\n

(1) Ministerstvo obrany pro \u00FAzem\u00ED vojensk\u00FDch \u00FAjezd\u016F

\r\n

a) vyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n,

\r\n

b) projedn\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady a \u00FAzemn\u00ED studie,

\r\n

c) pod\u00E1v\u00E1 n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.

\r\n
\r\n

(2) \u00DAjezdn\u00ED \u00FA\u0159ad pro \u00FAzem\u00ED vojensk\u00E9ho \u00FAjezdu

\r\n

a) po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n a \u00FAzemn\u00ED studii,

\r\n

b) po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady,

\r\n

c) poskytuje \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informace,

\r\n

d) p\u0159ipravuje n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.

\r\n
\r\n
\r\n

Ministerstvo

\r\n

\u00A7 11

\r\n

(1) Ministerstvo je \u00FAst\u0159edn\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159adem ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a

\r\n

a) vykon\u00E1v\u00E1 st\u00E1tn\u00ED dozor ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED,

\r\n

b) po\u0159izuje politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a k tomu pot\u0159ebn\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady,

\r\n

c) vede evidenci \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti,

\r\n

d) vykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

(2) Ministerstvo zaji\u0161\u0165uje metodickou podporu uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED soudob\u00FDch poznatk\u016F\u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, urbanismu, architektury a poznatk\u016F stavebn\u011B technick\u00FDch, jako\u017E i ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016Fvev\u00FDstavb\u011B a stavebnictv\u00ED, zejm\u00E9na v ochran\u011B \u017Eivot\u016F a zdrav\u00ED, v p\u00E9\u010Di o \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a v ochran\u011B kulturn\u00EDho, archeologick\u00E9ho a p\u0159\u00EDrodn\u00EDho d\u011Bdictv\u00ED.

\r\n

(3) Ministerstvo z\u0159izuje organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eku st\u00E1tu k \u0159e\u0161en\u00ED koncep\u010Dn\u00EDch ot\u00E1zek teorie a praxe v oboru \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, urbanismu a architektury. Touto \u010Dinnost\u00ED m\u016F\u017Ee pov\u011B\u0159it ji\u017E existuj\u00EDc\u00ED odborn\u011B zp\u016Fsobilou organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eku st\u00E1tu.

\r\n
\r\n

\u00A7 12

\r\n

(1) Ministerstvo je \u00FAst\u0159edn\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159adem ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du a

\r\n

a) vykon\u00E1v\u00E1 st\u00E1tn\u00ED dozor ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du,

\r\n

b) sleduje a analyzuje z\u00E1va\u017En\u00E9 nebo opakuj\u00EDc\u00ED se vady ve v\u00FDstavb\u011B, kter\u00FDm je t\u0159eba ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu p\u0159edch\u00E1zet, a navrhuje opat\u0159en\u00ED k zabr\u00E1n\u011Bn\u00ED jejich opakov\u00E1n\u00ED,

\r\n

c) sleduje \u00FA\u010Dinnost technick\u00FDch p\u0159edpis\u016F pro stavby a db\u00E1 o jejich rozvoj,

\r\n

d) navrhuje \u00FApravy po\u017Eadavk\u016F na stavby, jejich \u010D\u00E1sti, funkce, prvky a stavebn\u00ED v\u00FDrobky a m\u016F\u017Ee d\u00E1vat podn\u011Bty k \u00FAprav\u011B \u010Cesk\u00FDch technick\u00FDch norem nebo certifikace stavebn\u00EDch v\u00FDrobk\u016F anebo k jin\u00FDm stavebn\u011B technick\u00FDm opat\u0159en\u00EDm,

\r\n

e) koordinuje vz\u00E1jemnou sou\u010Dinnost obecn\u00FDch, speci\u00E1ln\u00EDch, vojensk\u00FDch a jin\u00FDch stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F p\u0159i v\u00FDkonu st\u00E1tn\u00ED spr\u00E1vy podle tohoto z\u00E1kona,

\r\n

f) vykon\u00E1v\u00E1 dozor nad \u010Dinnost\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F.

\r\n
\r\n

(2) Ministerstvo

\r\n

a) m\u016F\u017Ee pro sebe vyhradit zji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED stavebn\u011B technick\u00FDch p\u0159\u00ED\u010Din hav\u00E1ri\u00ED staveb nebo \u00FA\u010Dast p\u0159i n\u011Bm, pokud se sv\u00FDm rozsahem nebo opakovan\u00FDmi d\u016Fsledky ve zna\u010Dn\u00E9 m\u00ED\u0159e dot\u00FDkaj\u00ED ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F,

\r\n

b) m\u016F\u017Ee v sou\u010Dinnosti s jin\u00FDmi stavebn\u00EDmi \u00FA\u0159ady a autorizovan\u00FDmi inspektory prov\u00E1d\u011Bt kontroln\u00ED prohl\u00EDdky staveb. Touto \u010Dinnost\u00ED m\u016F\u017Ee pov\u011B\u0159it ji\u017E existuj\u00EDc\u00ED odborn\u011B zp\u016Fsobilou organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eku st\u00E1tu.

\r\n
\r\n

(3) Ministerstvo z\u0159izuje odbornou organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eku st\u00E1tu k navrhov\u00E1n\u00ED technick\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na stavby, k jejich soustavn\u00E9 aktualizaci a k vyhodnocov\u00E1n\u00ED p\u0159\u00ED\u010Din hav\u00E1ri\u00ED staveb.

\r\n
\r\n

\u00A7 13

Obecn\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady

\r\n

(1) Obecn\u00FDm stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem je

\r\n

a) ministerstvo, kter\u00E9 je \u00FAst\u0159edn\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159adem ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du,

\r\n

b) krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad,

\r\n

c) Magistr\u00E1t hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy a \u00FA\u0159ad m\u011Bstsk\u00E9 \u010D\u00E1sti hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy ur\u010Den\u00FD statutem,

\r\n

d) magistr\u00E1t \u00FAzemn\u011B \u010Dlen\u011Bn\u00E9ho statut\u00E1rn\u00EDho m\u011Bsta a \u00FA\u0159ad jeho obvodu nebo m\u011Bstsk\u00E9 \u010D\u00E1sti ur\u010Den\u00FD statutem,

\r\n

e) magistr\u00E1t statut\u00E1rn\u00EDho m\u011Bsta,

\r\n

f) pov\u011B\u0159en\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/8\"><sup>8</sup>)</span>,

\r\n

g) m\u011Bstsk\u00FD a obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD tuto p\u016Fsobnost vykon\u00E1val ke dni 31. prosince 2006.

\r\n
\r\n

(2) Kraj m\u016F\u017Ee na \u017E\u00E1dost obce po projedn\u00E1n\u00ED s ministerstvem na\u0159\u00EDzen\u00EDm ur\u010Dit obecn\u00ED \u00FA\u0159ad obecn\u00FDm stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, pokud bude tuto p\u016Fsobnost vykon\u00E1vat pro ucelen\u00FD spr\u00E1vn\u00ED obvod. Obecn\u00FDm stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem m\u016F\u017Ee b\u00FDt ur\u010Den jen obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD bude s ohledem na rozsah a slo\u017Eitost v\u00FDstavby v uva\u017Eovan\u00E9m spr\u00E1vn\u00EDm obvodu zp\u016Fsobil\u00FD vykon\u00E1vat spr\u00E1vn\u00ED agendu v souladu s t\u00EDmto z\u00E1konem a zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy. Obecn\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad lze ur\u010Dit na\u0159\u00EDzen\u00EDm kraje ke dni 1. ledna.

\r\n

(3) Kraj m\u016F\u017Ee po projedn\u00E1n\u00ED s ministerstvem na\u0159\u00EDzen\u00EDm odejmout p\u016Fsobnost stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu obecn\u00EDmu \u00FA\u0159adu uveden\u00E9mu v odstavci 1 p\u00EDsm. g) nebo ur\u010Den\u00E9mu podle odstavce 2, pokud nebude spl\u0148ovat podm\u00EDnky pro \u0159\u00E1dn\u00FD v\u00FDkon t\u00E9to p\u016Fsobnosti. Z\u00E1rove\u0148 ur\u010D\u00ED, kter\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad bude vykon\u00E1vat p\u016Fsobnost ve spr\u00E1vn\u00EDm obvodu zanikl\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu.

\r\n

(4) P\u016Fsobnost podle tohoto z\u00E1kona vykon\u00E1vaj\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady uveden\u00E9 v odstavci 1 p\u00EDsm. b) a\u017E g) a v odstavci 2 jako p\u016Fsobnost p\u0159enesenou.

\r\n

(5) Jde-li o opat\u0159en\u00ED nebo stavbu, kter\u00E1 se m\u00E1 uskute\u010Dnit ve spr\u00E1vn\u00EDm obvodu dvou nebo v\u00EDce stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, provede \u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1 rozhodnut\u00ED nejbli\u017E\u0161\u00ED spole\u010Dn\u011B nad\u0159\u00EDzen\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad. Ten m\u016F\u017Ee stanovit, \u017Ee \u0159\u00EDzen\u00ED provede a rozhodnut\u00ED vyd\u00E1n\u011Bkter\u00FD ze stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, v jeho\u017E spr\u00E1vn\u00EDm obvodu se m\u00E1 stavba nebo opat\u0159en\u00ED uskute\u010Dnit.

\r\n
\r\n

\u00A7 14

Jestli\u017Ee si ministerstvo vyhrad\u00ED p\u016Fsobnost podle \u00A7 12 odst. 2 p\u00EDsm. a), stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad a spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1ny z\u00FA\u010Dastn\u011Bn\u00E9 na \u0161et\u0159en\u00ED poskytuj\u00ED zam\u011Bstnanc\u016Fm ministerstva nebo osob\u00E1m ministerstvem pov\u011B\u0159en\u00FDm sou\u010Dinnost a napom\u00E1haj\u00ED k objasn\u011Bn\u00ED p\u0159\u00ED\u010Din hav\u00E1rie.

\r\n

\u00A7 15

Speci\u00E1ln\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady

\r\n

(1) P\u016Fsobnost stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, s v\u00FDjimkou pravomoci ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho rozhodov\u00E1n\u00ED, vykon\u00E1vaj\u00ED u

\r\n

a) staveb leteck\u00FDch,

\r\n

b) staveb drah a na dr\u00E1ze, v\u010Detn\u011B za\u0159\u00EDzen\u00ED na dr\u00E1ze,

\r\n

c) staveb d\u00E1lnic, silnic, m\u00EDstn\u00EDch komunikac\u00ED a ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00FDch \u00FA\u010Delov\u00FDch komunikac\u00ED,

\r\n

d) vodn\u00EDch d\u011Bl,

\r\n

e) staveb podl\u00E9haj\u00EDc\u00EDch integrovan\u00E9mu povolen\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/9\"><sup>9</sup>)</span> org\u00E1ny vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED st\u00E1tn\u00ED spr\u00E1vu na uveden\u00FDch \u00FAsec\u00EDch podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F (d\u00E1le jen \u201Especi\u00E1ln\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady\u201C).

\r\n
\r\n

(2) Speci\u00E1ln\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady postupuj\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, pokud zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy pro stavby podle odstavce 1 nestanov\u00ED jinak. Povolen\u00ED pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, kter\u00FD ov\u011B\u0159uje dodr\u017Een\u00ED jeho podm\u00EDnek; souhlas nen\u00ED spr\u00E1vn\u00EDm rozhodnut\u00EDm. Jestli\u017Ee se nevyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED ani \u00FAzemn\u00ED souhlas, posta\u010D\u00ED vyj\u00E1d\u0159en\u00ED obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu o souladu navrhovan\u00E9 stavby se z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED.

\r\n

(3) V pochybnostech, zda se v konkr\u00E9tn\u00EDm p\u0159\u00EDpad\u011B jedn\u00E1 o stavbu podle odstavce 1, nebo o stavbu v p\u016Fsobnosti obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, plat\u00ED stanovisko p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho speci\u00E1ln\u00EDho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu.

\r\n
\r\n

\u00A7 16

Vojensk\u00E9 a jin\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady

\r\n

(1) P\u016Fsobnost stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F na \u00FAzem\u00ED vojensk\u00FDch \u00FAjezd\u016F vykon\u00E1vaj\u00ED \u00FAjezdn\u00ED \u00FA\u0159ady.

\r\n

(2) P\u016Fsobnost stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, s v\u00FDjimkou pravomoci ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho rozhodov\u00E1n\u00ED, vykon\u00E1vaj\u00ED podle tohoto z\u00E1kona d\u00E1le

\r\n

a) Ministerstvo obrany u staveb d\u016Fle\u017Eit\u00FDch pro obranu st\u00E1tu mimo \u00FAzem\u00ED vojensk\u00FDch \u00FAjezd\u016F, kter\u00E9 slou\u017E\u00ED nebo maj\u00ED slou\u017Eit k zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED obrany st\u00E1tu a jsou z\u0159izov\u00E1ny Ministerstvem obrany nebo pr\u00E1vnickou osobou j\u00EDm z\u0159\u00EDzenou nebo zalo\u017Eenou,

\r\n

b) Ministerstvo vnitra u staveb pro bezpe\u010Dnost st\u00E1tu, kter\u00FDmi se rozum\u00ED stavby nebo jejich \u010D\u00E1sti slou\u017E\u00EDc\u00ED k pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F Ministerstva vnitra, organiza\u010Dn\u00EDch slo\u017Eek st\u00E1tu z\u0159\u00EDzen\u00FDch Ministerstvem vnitra, Policie \u010Cesk\u00E9 republiky, Policejn\u00ED akademie \u010Cesk\u00E9 republiky, Hasi\u010Dsk\u00E9ho z\u00E1chrann\u00E9ho sboru \u010Cesk\u00E9 republiky, \u00DA\u0159adu pro zahrani\u010Dn\u00ED styky a informace a Bezpe\u010Dnostn\u00ED informa\u010Dn\u00ED slu\u017Eby s v\u00FDjimkou staveb nebo jejich \u010D\u00E1st\u00ED p\u0159ev\u00E1\u017En\u011B u\u017E\u00EDvan\u00FDch pro \u00FA\u010Dely bytov\u00E9 nebo rekrea\u010Dn\u00ED, a u staveb slou\u017E\u00EDc\u00EDch k pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F N\u00E1rodn\u00EDho bezpe\u010Dnostn\u00EDho \u00FA\u0159adu,

\r\n

c) Ministerstvo spravedlnosti u staveb slou\u017E\u00EDc\u00EDch k pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F Ministerstva spravedlnosti a staveb pro slu\u017Eebn\u00ED \u00FA\u010Dely V\u011Bze\u0148sk\u00E9 slu\u017Eby a jej\u00EDch organiza\u010Dn\u00EDch slo\u017Eek,

\r\n

d) Ministerstvo pr\u016Fmyslu a obchodu u staveb k \u00FA\u010Del\u016Fm t\u011B\u017Eby, zpracov\u00E1n\u00ED, transportu a ukl\u00E1d\u00E1n\u00ED radioaktivn\u00EDch surovin na \u00FAzem\u00ED vyhrazen\u00E9m pro tyto \u00FA\u010Dely a u staveb jadern\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/10\"><sup>10</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

(3) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady uveden\u00E9 v odstavci 2 mohou vydat povolen\u00ED pro stavby v uzav\u0159en\u00FDch prostorech existuj\u00EDc\u00EDch staveb bez \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, pokud se nem\u011Bn\u00ED v\u00FD\u0161kov\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED prostoru. U ostatn\u00EDch staveb zajist\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyj\u00E1d\u0159en\u00ED obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu o souladu navrhovan\u00E9 stavby se z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED.

\r\n

(4) V pochybnostech, zda se v konkr\u00E9tn\u00EDm p\u0159\u00EDpad\u011B jedn\u00E1 o stavbu podle odstavce 2, plat\u00ED stanovisko p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FAst\u0159edn\u00EDho spr\u00E1vn\u00EDho \u00FA\u0159adu, jeho\u017E p\u016Fsobnosti se stavba t\u00FDk\u00E1.

\r\n
\r\n

\u00A7 17

Vyhrazen\u00ED pravomoci stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu

\r\n

(1) Nad\u0159\u00EDzen\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad si m\u016F\u017Ee vyhradit pravomoc stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu prvn\u00EDho stupn\u011B u jednotliv\u00FDch technicky zvl\u00E1\u0161\u0165 obt\u00ED\u017En\u00FDch nebo neobvykl\u00FDch staveb nebo u opat\u0159en\u00ED s rozs\u00E1hlej\u0161\u00EDmi \u00FA\u010Dinky na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, kulturn\u00ED pam\u00E1tku, pam\u00E1tkovou rezervaci nebo pam\u00E1tkovou z\u00F3nu v jejich okol\u00ED. Pokud si vyhrad\u00ED pravomoc ve v\u011Bcech upraven\u00FDch v \u010D\u00E1sti \u010Dtvrt\u00E9 hlav\u011B I d\u00EDlu 1, vykon\u00E1v\u00E1 rovn\u011B\u017E pravomoc podle \u00A7 120, 122, 123, 124 a 126.

\r\n

(2) Vyhrad\u00ED-li si krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad podle odstavce 1 pravomoc k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED v p\u0159\u00EDpad\u011B z\u00E1m\u011Bru posuzovan\u00E9ho z hlediska vlivu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>, vykon\u00E1v\u00E1 rovn\u011B\u017E pravomoc podle \u010D\u00E1sti \u010Dtvrt\u00E9 \u00A7 120, 122, 123, 124 a 126 tohoto z\u00E1kona.

\r\n

(3) Ministerstvo si m\u016F\u017Ee vyhradit pravomoc stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED u staveb p\u0159esahuj\u00EDc\u00EDch hranice kraje, u staveb s mimo\u0159\u00E1dn\u00FDmi negativn\u00EDmi vlivy na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED nebo u staveb s vlivem na \u00FAzem\u00ED sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F.

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\u010C\u00C1ST T\u0158ET\u00CD

\u00DAZEMN\u00CD PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD

\r\n

HLAVA I

C\u00CDLE A \u00DAKOLY \u00DAZEMN\u00CDHO PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD

\r\n

\u00A7 18

C\u00EDle \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED

\r\n

(1) C\u00EDlem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED je vytv\u00E1\u0159et p\u0159edpoklady pro v\u00FDstavbu a pro udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, spo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED ve vyv\u00E1\u017Een\u00E9m vztahu podm\u00EDnek pro p\u0159\u00EDzniv\u00E9 \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, pro hospod\u00E1\u0159sk\u00FD rozvoj a pro soudr\u017Enost spole\u010Denstv\u00ED obyvatel \u00FAzem\u00ED a kter\u00FD uspokojuje pot\u0159eby sou\u010Dasn\u00E9 generace, ani\u017E by ohro\u017Eoval podm\u00EDnky \u017Eivota generac\u00ED budouc\u00EDch.

\r\n

(2) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED zaji\u0161\u0165uje p\u0159edpoklady pro udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED soustavn\u00FDm a komplexn\u00EDm \u0159e\u0161en\u00EDm \u00FA\u010Deln\u00E9ho vyu\u017Eit\u00ED a prostorov\u00E9ho uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED s c\u00EDlem dosa\u017Een\u00ED obecn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9ho souladu ve\u0159ejn\u00FDch a soukrom\u00FDch z\u00E1jm\u016F na rozvoji \u00FAzem\u00ED. Za t\u00EDm \u00FA\u010Delem sleduje spole\u010Densk\u00FD a hospod\u00E1\u0159sk\u00FD potenci\u00E1l rozvoje.

\r\n

(3) Org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED postupem podle tohoto z\u00E1kona koordinuj\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 i soukrom\u00E9 z\u00E1m\u011Bry zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED, v\u00FDstavbu a jin\u00E9 \u010Dinnosti ovliv\u0148uj\u00EDc\u00ED rozvoj \u00FAzem\u00ED a konkretizuj\u00ED ochranu ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch ze zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

(4) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu chr\u00E1n\u00ED a rozv\u00EDj\u00ED p\u0159\u00EDrodn\u00ED, kulturn\u00ED a civiliza\u010Dn\u00ED hodnoty \u00FAzem\u00ED, v\u010Detn\u011B urbanistick\u00E9ho, architektonick\u00E9ho a archeologick\u00E9ho d\u011Bdictv\u00ED. P\u0159itom chr\u00E1n\u00ED krajinu jako podstatnou slo\u017Eku prost\u0159ed\u00ED \u017Eivota obyvatel a z\u00E1klad jejich toto\u017Enosti. S ohledem na to ur\u010Duje podm\u00EDnky pro hospod\u00E1rn\u00E9 vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a zaji\u0161\u0165uje ochranu nezastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a nezastaviteln\u00FDch pozemk\u016F. Zastaviteln\u00E9 plochy se vymezuj\u00ED s ohledem na potenci\u00E1l rozvoje \u00FAzem\u00ED a m\u00EDru vyu\u017Eit\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(5) V nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED lze v souladu s jeho charakterem umis\u0165ovat stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED, a jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED pouze pro zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED, lesnictv\u00ED, vodn\u00ED hospod\u00E1\u0159stv\u00ED, t\u011B\u017Ebu nerost\u016F, pro ochranu p\u0159\u00EDrody a krajiny, pro ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu, pro sni\u017Eov\u00E1n\u00ED nebezpe\u010D\u00ED ekologick\u00FDch a p\u0159\u00EDrodn\u00EDch katastrof a pro odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED jejich d\u016Fsledk\u016F, a d\u00E1le takov\u00E1 technick\u00E1 opat\u0159en\u00ED a stavby, kter\u00E9 zlep\u0161\u00ED podm\u00EDnky jeho vyu\u017Eit\u00ED pro \u00FA\u010Dely rekreace a cestovn\u00EDho ruchu, nap\u0159\u00EDklad cyklistick\u00E9 stezky, hygienick\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED, ekologick\u00E1 a informa\u010Dn\u00ED centra.

\r\n

(6) Na nezastaviteln\u00FDch pozemc\u00EDch lze v\u00FDjime\u010Dn\u011B um\u00EDstit technickou infrastrukturu zp\u016Fsobem, kter\u00FD neznemo\u017En\u00ED jejich dosavadn\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 19

\u00DAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED

\r\n

(1) \u00DAkolem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED je zejm\u00E9na

\r\n

a) zji\u0161\u0165ovat a posuzovat stav \u00FAzem\u00ED, jeho p\u0159\u00EDrodn\u00ED, kulturn\u00ED a civiliza\u010Dn\u00ED hodnoty,

\r\n

b) stanovovat koncepci rozvoje \u00FAzem\u00ED, v\u010Detn\u011B urbanistick\u00E9 koncepce s ohledem na hodnoty a podm\u00EDnky \u00FAzem\u00ED,

\r\n

c) prov\u011B\u0159ovat a posuzovat pot\u0159ebu zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED, ve\u0159ejn\u00FD z\u00E1jem na jejich proveden\u00ED, jejich p\u0159\u00EDnosy, probl\u00E9my, rizika s ohledem nap\u0159\u00EDklad na ve\u0159ejn\u00E9 zdrav\u00ED, \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, geologickou stavbu \u00FAzem\u00ED, vliv na ve\u0159ejnou infrastrukturu a na jej\u00ED hospod\u00E1rn\u00E9 vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED,

\r\n

d) stanovovat urbanistick\u00E9, architektonick\u00E9 a estetick\u00E9 po\u017Eadavky na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED a prostorov\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED a na jeho zm\u011Bny, zejm\u00E9na na um\u00EDst\u011Bn\u00ED, uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED a \u0159e\u0161en\u00ED staveb,

\r\n

e) stanovovat podm\u00EDnky pro proveden\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na pak pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED a uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED staveb s ohledem na st\u00E1vaj\u00EDc\u00ED charakter a hodnoty \u00FAzem\u00ED,

\r\n

f) stanovovat po\u0159ad\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED (etapizaci),

\r\n

g) vytv\u00E1\u0159et v \u00FAzem\u00ED podm\u00EDnky pro sni\u017Eov\u00E1n\u00ED nebezpe\u010D\u00ED ekologick\u00FDch a p\u0159\u00EDrodn\u00EDch katastrof a pro odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED jejich d\u016Fsledk\u016F, a to p\u0159\u00EDrod\u011B bl\u00EDzk\u00FDm zp\u016Fsobem,

\r\n

h) vytv\u00E1\u0159et v \u00FAzem\u00ED podm\u00EDnky pro odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED d\u016Fsledk\u016F n\u00E1hl\u00FDch hospod\u00E1\u0159sk\u00FDch zm\u011Bn,

\r\n

i) stanovovat podm\u00EDnky pro obnovu a rozvoj s\u00EDdeln\u00ED struktury a pro kvalitn\u00ED bydlen\u00ED,

\r\n

j) prov\u011B\u0159ovat a vytv\u00E1\u0159et v \u00FAzem\u00ED podm\u00EDnky pro hospod\u00E1rn\u00E9 vynakl\u00E1d\u00E1n\u00ED prost\u0159edk\u016F z ve\u0159ejn\u00FDch rozpo\u010Dt\u016F na zm\u011Bny v \u00FAzem\u00ED,

\r\n

k) vytv\u00E1\u0159et v \u00FAzem\u00ED podm\u00EDnky pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED civiln\u00ED ochrany,

\r\n

l) ur\u010Dovat nutn\u00E9 asana\u010Dn\u00ED, rekonstruk\u010Dn\u00ED a rekultiva\u010Dn\u00ED z\u00E1sahy do \u00FAzem\u00ED,

\r\n

m) vytv\u00E1\u0159et podm\u00EDnky pro ochranu \u00FAzem\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>,<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span> p\u0159ed negativn\u00EDmi vlivy z\u00E1m\u011Br\u016Fna \u00FAzem\u00ED a navrhovat kompenza\u010Dn\u00ED opat\u0159en\u00ED, pokud zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis nestanov\u00ED jinak,

\r\n

n) regulovat rozsah ploch pro vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDrodn\u00EDch zdroj\u016F,

\r\n

o) uplat\u0148ovat poznatky zejm\u00E9na z obor\u016F architektury, urbanismu, \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a ekologie a pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De.

\r\n
\r\n

(2) \u00DAkolem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED je tak\u00E9 vyhodnocen\u00ED vliv\u016F politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu na vyv\u00E1\u017Een\u00FD vztah \u00FAzemn\u00EDch podm\u00EDnek pro p\u0159\u00EDzniv\u00E9 \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, pro hospod\u00E1\u0159sk\u00FD rozvoj a pro soudr\u017Enost spole\u010Denstv\u00ED obyvatel \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201Evyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED\u201C); jeho sou\u010D\u00E1st\u00ED je posouzen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span> zpracovan\u00E9 podle p\u0159\u00EDlohy k tomuto z\u00E1konu a posouzen\u00ED vlivu na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu nebo pta\u010D\u00ED oblast, pokud org\u00E1n ochrany p\u0159\u00EDrody sv\u00FDm stanoviskem takov\u00FDto vliv nevylou\u010Dil<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA II

OBECN\u00C1 USTANOVEN\u00CD A SPOLE\u010CN\u00C9 POSTUPY V \u00DAZEMN\u00CDM PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD

\r\n

\u00A7 20

Zve\u0159ej\u0148ov\u00E1n\u00ED p\u00EDsemnost\u00ED

\r\n

(1) P\u00EDsemnosti ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED se v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech doru\u010Duj\u00ED ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou. Zve\u0159ej\u0148uje-li se p\u00EDsemnost vyv\u011B\u0161en\u00EDm na v\u00EDce \u00FA\u0159edn\u00EDch desk\u00E1ch, pova\u017Euje se za den vyv\u011B\u0161en\u00ED den, ve kter\u00E9m byla p\u00EDsemnost vyv\u011B\u0161ena nejpozd\u011Bji. V p\u0159\u00EDpad\u011B pot\u0159eby se p\u00EDsemnost zve\u0159ejn\u00ED i jin\u00FDm zp\u016Fsobem v m\u00EDst\u011B obvykl\u00FDm.

\r\n

(2) Pokud vzhledem k rozsahu p\u00EDsemnosti nen\u00ED mo\u017En\u00E9 nebo \u00FA\u010Deln\u00E9 vyv\u011Bsit na \u00FA\u0159edn\u00ED desce a zve\u0159ejnit zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup cel\u00FD jej\u00ED obsah, vyv\u011Bs\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n na \u00FA\u0159edn\u00ED desce a zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup pouze ozn\u00E1men\u00ED se z\u00E1kladn\u00EDmi \u00FAdaji o jej\u00EDm obsahu s uveden\u00EDm, kdy a kde je mo\u017En\u00E9 do p\u00EDsemnosti nahl\u00E9dnout. Mo\u017Enost nahl\u00E9dnut\u00ED do p\u00EDsemnosti mus\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n zajistit po celou dobu vyv\u011B\u0161en\u00ED p\u00EDsemnosti nebo ozn\u00E1men\u00ED a v pr\u016Fb\u011Bhu lh\u016Ft stanoven\u00FDch pro pod\u00E1n\u00ED stanovisek, n\u00E1mitek a p\u0159ipom\u00EDnek.

\r\n

(3) P\u00EDsemnost\u00ED se rozum\u00ED i v\u00FDkresy, sch\u00E9mata a jin\u00E1 zobrazen\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 21

\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informace

\r\n

(1) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad, \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, obecn\u00ED \u00FA\u0159ad pov\u011B\u0159en\u00FD pro v\u00FDkon \u010Dinnosti po\u0159izovatele a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad poskytuj\u00ED v r\u00E1mci sv\u00E9 p\u016Fsobnosti jako p\u0159edb\u011B\u017En\u00E9 informace<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/13\"><sup>13</sup>)</span> \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informace o

\r\n

a) podm\u00EDnk\u00E1ch vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED a zm\u011Bn jeho vyu\u017Eit\u00ED, zejm\u00E9na na z\u00E1klad\u011B\u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podklad\u016F a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace,

\r\n

b) podm\u00EDnk\u00E1ch vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, v\u010Detn\u011B seznamu dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F,

\r\n

c) podm\u00EDnk\u00E1ch vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho souhlasu v p\u0159\u00EDpadech, kdy je mo\u017Eno j\u00EDm nahradit \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, v\u010Detn\u011B seznamu dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F,

\r\n

d) podm\u00EDnk\u00E1ch proveden\u00ED jednoduch\u00FDch staveb (\u00A7 104 odst. 1) bez p\u0159edchoz\u00EDho \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu.

\r\n
\r\n

(2) \u017Dadatel o \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informaci mus\u00ED v \u017E\u00E1dosti uv\u00E9st konkr\u00E9tn\u00ED po\u017Eadavky na informaci v souvislosti se sv\u00FDm z\u00E1m\u011Brem na zm\u011Bnu v \u00FAzem\u00ED a konkr\u00E9tn\u00ED \u00FAdaje o sv\u00E9m z\u00E1m\u011Bru, zejm\u00E9na \u00FA\u010Del a technick\u00E9 proveden\u00ED stavby nebo jin\u00E9ho opat\u0159en\u00ED v \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(3) Poskytnut\u00E1 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informace plat\u00ED 1 rok ode dne jej\u00EDho vyd\u00E1n\u00ED, pokud v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B org\u00E1n, kter\u00FD ji vydal, \u017Eadateli nesd\u011Bl\u00ED, \u017Ee do\u0161lo ke zm\u011Bn\u011B podm\u00EDnek, za kter\u00FDch byla vyd\u00E1na, zejm\u00E9na na z\u00E1klad\u011B proveden\u00ED aktualizace p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDch \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F, schv\u00E1len\u00ED zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

(4) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informaci stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 22

Ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED

\r\n

(1) Ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace na\u0159izuje po\u0159izovatel. Je-li to \u00FA\u010Deln\u00E9 nebo vy\u017Eaduje-li to rozsah \u0159e\u0161en\u00E9ho \u00FAzem\u00ED, na\u0159\u00EDd\u00ED po\u0159izovatel v\u00EDce ve\u0159ejn\u00FDch projedn\u00E1n\u00ED na j\u00EDm ur\u010Den\u00FDch m\u00EDstech. Pro po\u010D\u00EDt\u00E1n\u00ED lh\u016Ft stanoven\u00FDch z\u00E1konem je rozhodn\u00FD den kon\u00E1n\u00ED posledn\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED.

\r\n

(2) O pr\u016Fb\u011Bhu ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED vede po\u0159izovatel p\u00EDsemn\u00FD z\u00E1znam.

\r\n

(3) P\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED se stanoviska, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky uplat\u0148uj\u00ED p\u00EDsemn\u011B a mus\u00ED b\u00FDt opat\u0159eny identifika\u010Dn\u00EDmi \u00FAdaji a podpisem osoby, kter\u00E1 je uplat\u0148uje, a p\u0159ipoj\u00ED se k z\u00E1znamu o pr\u016Fb\u011Bhu ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED. Stanoviska, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky podan\u00E9 p\u00EDsemn\u011B p\u0159ed ve\u0159ejn\u00FDm projedn\u00E1n\u00EDm se v z\u00E1znamu uvedou s odkazem na jejich zn\u011Bn\u00ED, kter\u00E9 se k z\u00E1znamu p\u0159ipoj\u00ED.

\r\n

(4) Po\u0159izovatel v\u017Edy p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED zajist\u00ED ve spolupr\u00E1ci s fyzickou osobou opr\u00E1vn\u011Bnou podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu k projektov\u00E9 \u010Dinnosti ve v\u00FDstavb\u011B<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span> (d\u00E1le jen \u201Eprojektant\u201C) v\u00FDklad \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace.

\r\n
\r\n

\u00A7 23

Z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti

\r\n

(1) Ve\u0159ejnost m\u016F\u017Ee b\u00FDt p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu, pop\u0159\u00EDpad\u011B konceptu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace zastupov\u00E1na zmocn\u011Bn\u00FDm z\u00E1stupcem ve\u0159ejnosti.

\r\n

(2) Z\u00E1stupcem ve\u0159ejnosti m\u016F\u017Ee b\u00FDt fyzick\u00E1 nebo pr\u00E1vnick\u00E1 osoba pln\u011B zp\u016Fsobil\u00E1 k pr\u00E1vn\u00EDm \u00FAkon\u016Fm. Z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti mus\u00ED zmocnit nejm\u00E9n\u011B jedna desetina ob\u010Dan\u016F obce s m\u00E9n\u011B ne\u017E 2000 obyvateli nebo nejm\u00E9n\u011B 200 ob\u010Dan\u016F p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obce, kte\u0159\u00ED uplat\u0148uj\u00ED v\u011Bcn\u011B shodnou p\u0159ipom\u00EDnku k n\u00E1vrhu, pop\u0159\u00EDpad\u011B konceptu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace. Z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti m\u016F\u017Ee zmocnit rovn\u011B\u017E nejm\u00E9n\u011B 500 ob\u010Dan\u016F kraje nebo nejm\u00E9n\u011B jedna desetina ob\u010Dan\u016F kter\u00E9koli obce na \u00FAzem\u00ED kraje s m\u00E9n\u011B ne\u017E 2000 obyvateli nebo nejm\u00E9n\u011B 200 ob\u010Dan\u016F obce na \u00FAzem\u00ED kraje, pokud podali v\u011Bcn\u011B shodnou p\u0159ipom\u00EDnku k n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(3) Zmocn\u011Bn\u00ED z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti se dokl\u00E1d\u00E1 seznamem ob\u010Dan\u016F obce nebo kraje nebo obyvatel podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/15\"><sup>15</sup>)</span>, kte\u0159\u00ED uplat\u0148uj\u00ED v\u011Bcn\u011B shodnou p\u0159ipom\u00EDnku, a podpisovou listinou, v n\u00ED\u017E je uvedeno jm\u00E9no a p\u0159\u00EDjmen\u00ED, trval\u00FD pobyt nebo pobyt, pop\u0159\u00EDpad\u011B adresa m\u00EDsta pobytu v zahrani\u010D\u00ED a podpis osob s prohl\u00E1\u0161en\u00EDm, \u017Ee jmenovan\u00E9ho z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti zmoc\u0148uj\u00ED k pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitky na z\u00E1klad\u011B v\u011Bcn\u011B shodn\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky a k projedn\u00E1n\u00ED t\u00E9to n\u00E1mitky podle tohoto z\u00E1kona, a prohl\u00E1\u0161en\u00EDm z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti. Toto prohl\u00E1\u0161en\u00ED obsahuje jm\u00E9no a p\u0159\u00EDjmen\u00ED z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti, jeho trval\u00FD pobyt nebo pobyt a podpis, \u017Ee toto zmocn\u011Bn\u00ED p\u0159ij\u00EDm\u00E1.

\r\n
\r\n

(4) O tom, zda osoba spl\u0148uje podm\u00EDnky podle odstavc\u016F 1 a\u017E 3, rozhodne v p\u0159\u00EDpad\u011B pochybnost\u00ED spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n postupem podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du usnesen\u00EDm16<>), kter\u00E9 se oznamuje pouze t\u00E9to osob\u011B; do pravomocn\u00E9ho rozhodnut\u00ED o t\u00E9to v\u011Bci m\u00E1 tato osoba v\u0161echna procesn\u00ED pr\u00E1va z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti.

\r\n

\u00A7 24

Kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost

\r\n

(1) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad a \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED vykon\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost \u00FA\u0159edn\u00EDky spl\u0148uj\u00EDc\u00EDmi kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti. Po\u0159izovatelem je obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD v souladu s t\u00EDmto z\u00E1konem a zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy vykon\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost \u00FA\u0159edn\u00EDkem spl\u0148uj\u00EDc\u00EDm kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti nebo zaji\u0161\u0165uje tuto \u010Dinnost na z\u00E1klad\u011B smlouvy s fyzickou osobou anebo pr\u00E1vnickou osobou, jej\u00ED\u017E pracovn\u00EDci spl\u0148uj\u00ED kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti kladen\u00E9 na \u00FA\u0159edn\u00EDky obecn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F. Kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti spl\u0148uje \u00FA\u0159edn\u00EDk nebo fyzick\u00E1 osoba, kter\u00E1 m\u00E1 osv\u011Bd\u010Den\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED odborn\u00E9 zp\u016Fsobilosti podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/17\"><sup>17</sup>)</span> a spl\u0148uje kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED a praxe podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n

(2) Kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED a praxe spl\u0148uje autorizovan\u00FD architekt, kter\u00E9mu byla ud\u011Blena autorizace pro obor \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED nebo bez specifikace oboru podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span>.

\r\n

(3) Kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED a praxe spl\u0148uje d\u00E1le fyzick\u00E1 osoba, kter\u00E1 m\u00E1

\r\n

a) vysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED uznan\u00E9 pro autorizaci v oboru \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a nejm\u00E9n\u011B 3 roky praxe p\u0159i v\u00FDkonu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti ve ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1v\u011B (d\u00E1le jen \u201Eodpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED praxe\u201C), nebo

\r\n

b) vysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDbuzn\u00E9ho oboru, uznan\u00E9ho pro autorizaci v oboru \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED nebo vysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED se stavebn\u00EDm zam\u011B\u0159en\u00EDm a nejm\u00E9n\u011B 3 roky odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED praxe.

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA III

N\u00C1STROJE \u00DAZEMN\u00CDHO PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD

\r\n

D\u00EDl 1

\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady

\r\n

\u00A7 25

\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady tvo\u0159\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady, kter\u00E9 zji\u0161\u0165uj\u00ED a vyhodnocuj\u00ED stav a v\u00FDvoj \u00FAzem\u00ED a \u00FAzemn\u00ED studie, kter\u00E9 ov\u011B\u0159uj\u00ED mo\u017Enosti a podm\u00EDnky zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED; slou\u017E\u00ED jako podklad k po\u0159izov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, jejich zm\u011Bn\u011B a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED.

\r\n

\u00A7 26

\u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady

\r\n

(1) \u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady obsahuj\u00ED zji\u0161t\u011Bn\u00ED a vyhodnocen\u00ED stavu a v\u00FDvoje \u00FAzem\u00ED, jeho hodnot, omezen\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED z d\u016Fvodu ochrany ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F, vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch z pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F nebo stanoven\u00FDch na z\u00E1klad\u011B zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F nebo vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch z vlastnost\u00ED \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201Elimity vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED\u201C), z\u00E1m\u011Br\u016F na proveden\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED, zji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED a vyhodnocov\u00E1n\u00ED udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED a ur\u010Den\u00ED probl\u00E9m\u016F k \u0159e\u0161en\u00ED v \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci (d\u00E1le jen \u201Erozbor udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED\u201C).

\r\n

(2) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 27

Po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F

\r\n

(1) \u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro sv\u016Fj spr\u00E1vn\u00ED obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytn\u00E9m pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F a regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro \u00FAzem\u00ED kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytn\u00E9m pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(2) \u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady po\u0159izuje p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD po\u0159izovatel na z\u00E1klad\u011B pr\u016Fzkum\u016F \u00FAzem\u00ED a na z\u00E1klad\u011B\u00FAdaj\u016Fo\u00FAzem\u00ED, kter\u00FDmi jsou informace nebo data o stavu \u00FAzem\u00ED, o pr\u00E1vech, povinnostech a omezen\u00EDch, kter\u00E1 se v\u00E1\u017E\u00ED k ur\u010Dit\u00E9 \u010D\u00E1sti \u00FAzem\u00ED, nap\u0159\u00EDklad plo\u0161e, pozemku, p\u0159\u00EDrodn\u00EDmu \u00FAtvaru nebo stavb\u011B, a kter\u00E1 vznikla nebo byla zji\u0161t\u011Bna zejm\u00E9na na z\u00E1klad\u011B pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a d\u00E1le informace nebo data o z\u00E1m\u011Brech na proveden\u00ED zm\u011Bny v \u00FAzem\u00ED; \u00FAdaje o \u00FAzem\u00ED zahrnuj\u00ED i informace o jejich vzniku, po\u0159\u00EDzen\u00ED, zpracov\u00E1n\u00ED, p\u0159\u00EDpadn\u00E9m schv\u00E1len\u00ED nebo nabyt\u00ED platnosti a \u00FA\u010Dinnosti (d\u00E1le jen \u201E\u00FAdaje o \u00FAzem\u00ED\u201C). Podkladem pro po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F m\u016F\u017Ee b\u00FDt i technick\u00E1 mapa.

\r\n

(3) \u00DAdaje o \u00FAzem\u00ED poskytuje po\u0159izovateli org\u00E1n ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, j\u00EDm z\u0159\u00EDzen\u00E1 pr\u00E1vnick\u00E1 osoba a vlastn\u00EDk dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury (d\u00E1le jen \u201Eposkytovatel \u00FAdaj\u016F\u201C) p\u0159edev\u0161\u00EDm v digit\u00E1ln\u00ED form\u011B bezodkladn\u011B po jejich vzniku nebo po jejich zji\u0161t\u011Bn\u00ED, p\u0159itom zodpov\u00EDd\u00E1 za jejich spr\u00E1vnost, \u00FAplnost a aktu\u00E1lnost. Tyto \u00FAdaje o \u00FAzem\u00ED m\u016F\u017Ee po\u0159izovatel pou\u017E\u00EDt jen pro \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost, zalo\u017Een\u00ED a veden\u00ED technick\u00E9 mapy a pro \u010Dinnost projektanta \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace a \u00FAzemn\u00ED studie.

\r\n

(4) Vlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury poskytuje \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED v grafick\u00E9m vyhotoven\u00ED polohopisnou situaci technick\u00E9 infrastruktury dokon\u010Den\u00E9 a zkolaudovan\u00E9 po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona v sou\u0159adnicov\u00E9m syst\u00E9mu Jednotn\u00E9 trigonometrick\u00E9 s\u00EDt\u011B katastr\u00E1ln\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/18\"><sup>18</sup>)</span> v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy, p\u0159\u00EDpadn\u011B v m\u011B\u0159\u00EDtku podrobn\u011Bj\u0161\u00EDm. U technick\u00E9 infrastruktury dokon\u010Den\u00E9 a zkolaudovan\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona poskytne polohopisn\u00E9 \u00FAdaje v jemu dostupn\u00E9m syst\u00E9mu, pokud tento z\u00E1kon nestanov\u00ED jinak.

\r\n

(5) Vlastn\u00EDk dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury je opr\u00E1vn\u011Bn po\u017Eadovat na po\u0159izovateli \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F spojen\u00FDch s poskytnut\u00EDm \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, nejv\u00FD\u0161e v\u0161ak do v\u00FD\u0161e n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED jejich kopi\u00ED, nosi\u010D\u016F dat a n\u00E1klad\u016F na doru\u010Den\u00ED po\u0159izovateli.

\r\n
\r\n

\u00A7 28

Aktualizace \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F

\r\n

(1) Po\u0159izovatel pr\u016Fb\u011B\u017En\u011B aktualizuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady na z\u00E1klad\u011B nov\u00FDch \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED a pr\u016Fzkumu \u00FAzem\u00ED a ka\u017Ed\u00E9 2 roky po\u0159\u00EDd\u00ED jejich \u00FAplnou aktualizaci.

\r\n

(2) Nejpozd\u011Bji 18 m\u011Bs\u00EDc\u016F od po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F nebo od jejich posledn\u00ED \u00FApln\u00E9 aktualizace po\u0159izovatel po\u0159\u00EDd\u00ED n\u00E1vrh nov\u00E9 \u00FApln\u00E9 aktualizace, doru\u010D\u00ED ozn\u00E1men\u00ED o aktualizaci poskytovatel\u016Fm \u00FAdaj\u016F a vyzve je k potvrzen\u00ED spr\u00E1vnosti, \u00FAplnosti a aktu\u00E1lnosti pou\u017Eit\u00FDch \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED ve lh\u016Ft\u011B do 3 m\u011Bs\u00EDc\u016F. Pokud tak poskytovatel \u00FAdaj\u016F neu\u010Din\u00ED v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B, m\u00E1 se za to, \u017Ee jejich spr\u00E1vnost, \u00FAplnost a aktu\u00E1lnost potvrdil.

\r\n

(3) Poskytovatel \u00FAdaj\u016F, kter\u00FD nespln\u00ED povinnost podle \u00A7 27 odst. 3, nebo prok\u00E1\u017Ee-li se, \u017Ee poskytovatel \u00FAdaj\u016F neupozornil na nespr\u00E1vnost \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED pou\u017Eit\u00FDch podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED n\u00E1klady na aktualizaci a zm\u011Bny \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace a na aktualizaci \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F.

\r\n
\r\n

\u00A7 29

Projedn\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F

\r\n

(1) \u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro spr\u00E1vn\u00ED obvod obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED a jejich aktualizace p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 po\u0159izovatel v rozsahu a form\u011B stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem k projedn\u00E1n\u00ED Rad\u011B obc\u00ED, kter\u00E1 do 60 dn\u016F sd\u011Bl\u00ED po\u0159izovateli sv\u00E9 stanovisko, zejm\u00E9na k rozboru udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED. Pokud Rada obc\u00ED nesd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B, plat\u00ED, \u017Ee s rozborem udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED souhlas\u00ED.

\r\n

(2) Nesouhlas\u00ED-li po\u0159izovatel se stanoviskem Rady obc\u00ED k rozboru udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED, za\u0161le bezodkladn\u011B pot\u00E9, kdy stanovisko obdr\u017Eel, \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady spolu s t\u00EDmto stanoviskem krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD posoud\u00ED rozpor a d\u00E1 p\u0159\u00EDpadn\u011B po\u0159izovateli pokyn k \u00FAprav\u011B.

\r\n

(3) Po\u0159izovatel uprav\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady podle v\u00FDsledku projedn\u00E1n\u00ED a bezodkladn\u011B je za\u0161le krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu.

\r\n

(4) \u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro \u00FAzem\u00ED kraje a jejich aktualizace po\u0159izuje krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad s vyu\u017Eit\u00EDm \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F pro spr\u00E1vn\u00ED obvody obc\u00ED s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED a p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 je k projedn\u00E1n\u00ED zastupitelstvu kraje v rozsahu a form\u011B stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad za\u0161le ministerstvu a Ministerstvu \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro \u00FAzem\u00ED kraje do 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F od lh\u016Fty stanoven\u00E9 pro jejich po\u0159\u00EDzen\u00ED nebo aktualizaci.

\r\n
\r\n

\u00A7 30

\u00DAzemn\u00ED studie

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED studie navrhuje, prov\u011B\u0159uje a posuzuje mo\u017En\u00E1 \u0159e\u0161en\u00ED vybran\u00FDch probl\u00E9m\u016F, p\u0159\u00EDpadn\u011B \u00FAprav nebo rozvoj n\u011Bkter\u00FDch funk\u010Dn\u00EDch syst\u00E9m\u016Fv\u00FAzem\u00ED, nap\u0159\u00EDklad ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury, \u00FAzemn\u00EDho syst\u00E9mu ekologick\u00E9 stability, kter\u00E9 by mohly v\u00FDznamn\u011B ovliv\u0148ovat nebo podmi\u0148ovat vyu\u017Eit\u00ED a uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED nebo jejich vybran\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED.

\r\n

(2) Po\u0159izovatel po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED studii v p\u0159\u00EDpadech, kdy je to ulo\u017Eeno \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED, z vlastn\u00EDho nebo jin\u00E9ho podn\u011Btu. V zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00ED studie ur\u010D\u00ED po\u0159izovatel jej\u00ED obsah, rozsah, c\u00EDle a \u00FA\u010Del.

\r\n

(3) Po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00ED studie z jin\u00E9ho podn\u011Btu m\u016F\u017Ee po\u0159izovatel podm\u00EDnit \u00FAplnou nebo \u010D\u00E1ste\u010Dnou \u00FAhradou n\u00E1klad\u016F od toho, kdo tento podn\u011Bt podal.

\r\n

(4) Po\u0159izovatel \u00FAzemn\u00ED studie pod\u00E1 pot\u00E9, kdy schv\u00E1lil mo\u017Enost jej\u00EDho vyu\u017Eit\u00ED jako podkladu pro zpracov\u00E1n\u00ED, aktualizaci nebo zm\u011Bnu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat o t\u00E9to studii do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.

\r\n
\r\n
\r\n

D\u00EDl 2

Politika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

\u00A7 31

\r\n

(1) Politika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje ur\u010Duje ve stanoven\u00E9m obdob\u00ED po\u017Eadavky na konkretizaci \u00FAkol\u016F \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED v republikov\u00FDch, p\u0159eshrani\u010Dn\u00EDch a mezin\u00E1rodn\u00EDch souvislostech, zejm\u00E9na s ohledem na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, a ur\u010Duje strategii a z\u00E1kladn\u00ED podm\u00EDnky pro napl\u0148ov\u00E1n\u00ED t\u011Bchto \u00FAkol\u016F.

\r\n

(2) Politika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje s ohledem na mo\u017Enosti \u00FAzem\u00ED koordinuje tvorbu a aktualizaci z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, tvorbu koncepc\u00ED schvalovan\u00FDch ministerstvy a jin\u00FDmi \u00FAst\u0159edn\u00EDmi spr\u00E1vn\u00EDmi \u00FA\u0159ady a z\u00E1m\u011Bry na zm\u011Bny v \u00FAzem\u00ED republikov\u00E9ho v\u00FDznamu a stanov\u00ED \u00FAkoly zaji\u0161\u0165uj\u00EDc\u00ED tuto koordinaci.

\r\n

(3) Politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159izuje ministerstvo pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED republiky a schvaluje ji vl\u00E1da. Ministerstvo zajist\u00ED, aby ve Sb\u00EDrce z\u00E1kon\u016F bylo uve\u0159ejn\u011Bno sd\u011Blen\u00ED o schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, a cel\u00FD dokument zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup.

\r\n

(4) Politika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje je z\u00E1vazn\u00E1 pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F, regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 32

Obsah politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

(1) Politika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

a) stanov\u00ED republikov\u00E9 priority \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED,

\r\n

b) vymezuje oblasti se zv\u00FD\u0161en\u00FDmi po\u017Eadavky na zm\u011Bny v \u00FAzem\u00ED z d\u016Fvod\u016F soust\u0159ed\u011Bn\u00ED aktivit mezin\u00E1rodn\u00EDho a republikov\u00E9ho v\u00FDznamu nebo kter\u00E9 sv\u00FDm v\u00FDznamem p\u0159esahuj\u00ED \u00FAzem\u00ED jednoho kraje, to je rozvojov\u00E9 oblasti a rozvojov\u00E9 osy,

\r\n

c) vymezuje oblasti se specifick\u00FDmi hodnotami a se specifick\u00FDmi probl\u00E9my mezin\u00E1rodn\u00EDho a republikov\u00E9ho v\u00FDznamu nebo kter\u00E9 sv\u00FDm v\u00FDznamem p\u0159esahuj\u00ED \u00FAzem\u00ED jednoho kraje,

\r\n

d) vymezuje plochy a koridory dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury mezin\u00E1rodn\u00EDho a republikov\u00E9ho v\u00FDznamu nebo kter\u00E9 sv\u00FDm v\u00FDznamem p\u0159esahuj\u00ED \u00FAzem\u00ED jednoho kraje,

\r\n

e) stanov\u00ED ve vymezen\u00FDch oblastech, ploch\u00E1ch a koridorech krit\u00E9ria a podm\u00EDnky pro rozhodov\u00E1n\u00ED o mo\u017En\u00FDch variant\u00E1ch nebo alternativ\u00E1ch zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED a pro jejich posuzov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s ohledem na jejich budouc\u00ED v\u00FDznam, mo\u017En\u00E1 ohro\u017Een\u00ED, rozvoj, \u00FAtlum, preference a rizika,

\r\n

f) stanov\u00ED \u00FAkoly podle \u00A7 31.

\r\n
\r\n

(2) Sou\u010D\u00E1st\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje je i vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED. Ve vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED se pop\u00ED\u0161ou a vyhodnot\u00ED zji\u0161t\u011Bn\u00E9 a p\u0159edpokl\u00E1dan\u00E9 z\u00E1va\u017En\u00E9 vlivy politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a p\u0159ijateln\u00E9 alternativy napl\u0148uj\u00EDc\u00ED c\u00EDle politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n
\r\n

\u00A7 33

N\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

(1) Ministerstvo po\u0159izuje n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje ve spolupr\u00E1ci s ministerstvy, jin\u00FDmi \u00FAst\u0159edn\u00EDmi spr\u00E1vn\u00EDmi \u00FA\u0159ady a kraji. Ministerstvo \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED stanov\u00ED sv\u00E9 po\u017Eadavky na vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED.

\r\n

(2) N\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159izuje ministerstvo zejm\u00E9na na z\u00E1klad\u011B

\r\n

a) \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podklad\u016F,

\r\n

b) dokument\u016F ur\u010Den\u00FDch k podpo\u0159e region\u00E1ln\u00EDho rozvoje<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/19\"><sup>19</sup>)</span>,

\r\n

c) podklad\u016F a dokument\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, kter\u00E9 maj\u00ED v mezin\u00E1rodn\u00EDch a republikov\u00FDch souvislostech vliv na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED st\u00E1tu, nap\u0159\u00EDklad politik, strategi\u00ED, koncepc\u00ED, pl\u00E1n\u016F, program\u016F, generel\u016F,

\r\n

d) zpr\u00E1vy o stavu \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/20\"><sup>20</sup>)</span>,

\r\n

e) mezin\u00E1rodn\u00EDch z\u00E1vazk\u016F \u010Cesk\u00E9 republiky vztahuj\u00EDc\u00EDch se k \u00FAzemn\u00EDmu rozvoji.

\r\n
\r\n

(3) Ministerstvo za\u0161le n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje spolu s vyhodnocen\u00EDm vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED ministerstv\u016Fm, jin\u00FDm \u00FAst\u0159edn\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm a kraj\u016Fm, kter\u00E9 mohou uplatnit sv\u00E1 stanoviska do 90 dn\u016F po obdr\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Ke stanovisk\u016Fm podan\u00FDm po t\u00E9to lh\u016Ft\u011B se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(4) Ministerstvo zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, v\u010Detn\u011B vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, a stanov\u00ED lh\u016Ftu pro pod\u00E1n\u00ED p\u0159ipom\u00EDnek ve\u0159ejnosti, kter\u00E1 nesm\u00ED b\u00FDt krat\u0161\u00ED ne\u017E 90 dn\u016F. P\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti se pod\u00E1vaj\u00ED p\u0159\u00EDmo ministerstvu.

\r\n

(5) Ministerstvo ve spolupr\u00E1ci s Ministerstvem zahrani\u010Dn\u00EDch v\u011Bc\u00ED za\u0161le n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje sousedn\u00EDm st\u00E1t\u016Fm, jejich\u017E \u00FAzem\u00ED m\u016F\u017Ee b\u00FDt uplat\u0148ov\u00E1n\u00EDm politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159\u00EDmo ovlivn\u011Bno, a nab\u00EDdne jim konzultace. Pokud sousedn\u00ED st\u00E1t o konzultace projev\u00ED z\u00E1jem, ministerstvo se ve spolupr\u00E1ci s Ministerstvem zahrani\u010Dn\u00EDch v\u011Bc\u00ED konzultac\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00ED.

\r\n

(6) Ministerstvo zohledn\u00ED v\u00FDsledky vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, stanoviska, p\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti a p\u0159\u00EDpadn\u00E1 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F a v\u00FDsledky konzultac\u00ED a uprav\u00ED n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Tento upraven\u00FD n\u00E1vrh projedn\u00E1 se z\u00E1stupci ministerstev, jin\u00FDch \u00FAst\u0159edn\u00EDch spr\u00E1vn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F a kraj\u016F.

\r\n
\r\n

\u00A7 34

Schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

(1) Ke schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 ministerstvo vl\u00E1d\u011B n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje upraven\u00FD na z\u00E1klad\u011B jeho projedn\u00E1n\u00ED se z\u00E1stupci ministerstev, jin\u00FDch \u00FAst\u0159edn\u00EDch spr\u00E1vn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F a kraj\u016F. Spolu s n\u00E1vrhem politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje se p\u0159edkl\u00E1d\u00E1

\r\n

a) zpr\u00E1va o projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje obsahuj\u00EDc\u00ED vyhodnocen\u00ED stanovisek ministerstev, jin\u00FDch \u00FAst\u0159edn\u00EDch spr\u00E1vn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F a kraj\u016F, p\u0159ipom\u00EDnek ve\u0159ejnosti, p\u0159\u00EDpadn\u00FDch vyj\u00E1d\u0159en\u00ED sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F a v\u00FDsledk\u016F konzultac\u00ED se zd\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm zp\u016Fsobu jejich zapracov\u00E1n\u00ED,

\r\n

b) v\u00FDsledky vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,

\r\n

c) stanovisko Ministerstva \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span> se sd\u011Blen\u00EDm, jak bylo zohledn\u011Bno,

\r\n

d) sd\u011Blen\u00ED, jak bylo zohledn\u011Bno vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED s uveden\u00EDm d\u016Fvod\u016F v\u00FDb\u011Bru p\u0159ijat\u00E9 varianty \u0159e\u0161en\u00ED.

\r\n
\r\n

(2) Pokud Ministerstvo \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED ve sv\u00E9m stanovisku k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED ur\u010D\u00ED, \u017Ee politika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje m\u00E1 negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti a neexistuje alternativn\u00ED \u0159e\u0161en\u00ED s men\u0161\u00EDm negativn\u00EDm vlivem nebo bez n\u011Bj, lze politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje schv\u00E1lit jen z nal\u00E9hav\u00FDch d\u016Fvod\u016F p\u0159eva\u017Euj\u00EDc\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu a jen tehdy, byla-li p\u0159ijata kompenza\u010Dn\u00ED opat\u0159en\u00ED k zaji\u0161t\u011Bn\u00ED ochrany a celistvosti \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, dohodnut\u00E1 s Ministerstvem \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED; to informuje o kompenza\u010Dn\u00EDch opat\u0159en\u00EDch Evropskou komisi (d\u00E1le jen \u201EKomise\u201C)<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>. Jde-li o negativn\u00ED vliv na lokalitu s prioritn\u00EDmi typy stanovi\u0161\u0165 nebo s prioritn\u00EDmi druhy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>, lze politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje schv\u00E1lit jen z d\u016Fvod\u016F ve\u0159ejn\u00E9ho zdrav\u00ED, ve\u0159ejn\u00E9 bezpe\u010Dnosti, nebo p\u0159\u00EDzniv\u00FDch d\u016Fsledk\u016F nesporn\u00E9ho v\u00FDznamu pro \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. Jin\u00E9 nal\u00E9hav\u00E9 d\u016Fvody p\u0159eva\u017Euj\u00EDc\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu mohou b\u00FDt d\u016Fvodem ke schv\u00E1len\u00ED jen na z\u00E1klad\u011B stanoviska Komise.

\r\n
\r\n

\u00A7 35

Aktualizace politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

(1) Ministerstvo zpracov\u00E1v\u00E1 ve spolupr\u00E1ci s ministerstvy, jin\u00FDmi \u00FAst\u0159edn\u00EDmi spr\u00E1vn\u00EDmi \u00FA\u0159ady a kraji ka\u017Ed\u00E9 4 roky zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E1 m\u00E1 n\u00E1le\u017Eitosti stanoven\u00E9 v odstavci 2. Prvn\u00ED zpr\u00E1vu ministerstvo zpracuje do 4 let od prvn\u00EDho schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje vl\u00E1dou.

\r\n

(2) Zpr\u00E1va o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje obsahuje zejm\u00E9na

\r\n

a) vyhodnocen\u00ED pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

b) vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED s uveden\u00EDm, zda nebyly zji\u0161t\u011Bny nep\u0159edpokl\u00E1dan\u00E9 negativn\u00ED dopady na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, spolu s n\u00E1vrhy pro jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci,

\r\n

c) posouzen\u00ED vlivu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje jednotliv\u00FDch kraj\u016F, podklad\u016F a dokument\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy s celost\u00E1tn\u00EDm zam\u011B\u0159en\u00EDm, nap\u0159\u00EDklad politik, strategi\u00ED, koncepc\u00ED, pl\u00E1n\u016F, program\u016F, generel\u016F, na uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

d) n\u00E1vrhy na aktualizaci politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a jejich zd\u016Fvodn\u011Bn\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B n\u00E1vrh a d\u016Fvody na po\u0159\u00EDzen\u00ED nov\u00E9 politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

e) n\u00E1vrh opat\u0159en\u00ED, kter\u00E1 je nutno prov\u00E9st v \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti kraj\u016F a obc\u00ED, v \u010Dinnosti ministerstev a dal\u0161\u00EDch \u00FAst\u0159edn\u00EDch spr\u00E1vn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F.

\r\n
\r\n

(3) Na z\u00E1klad\u011B zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje vl\u00E1da rozhodne o jej\u00ED aktualizaci nebo o zpracov\u00E1n\u00ED nov\u00E9ho n\u00E1vrhu politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje; p\u0159i tom se postupuje obdobn\u011B podle ustanoven\u00ED \u00A7 33 a 34.

\r\n
\r\n
\r\n

D\u00EDl 3

\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace

\r\n

Odd\u00EDl 1

Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

\u00A7 36

\r\n

(1) Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje stanov\u00ED zejm\u00E9na z\u00E1kladn\u00ED po\u017Eadavky na \u00FA\u010Deln\u00E9 a hospod\u00E1rn\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED kraje, vymez\u00ED plochy nebo koridory nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu a stanov\u00ED po\u017Eadavky na jejich vyu\u017Eit\u00ED, zejm\u00E9na plochy nebo koridory pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby, ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E1 opat\u0159en\u00ED, stanov\u00ED krit\u00E9ria pro rozhodov\u00E1n\u00ED o mo\u017En\u00FDch variant\u00E1ch nebo alternativ\u00E1ch zm\u011Bn v jejich vyu\u017Eit\u00ED. Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s c\u00EDlem prov\u011B\u0159it mo\u017Enosti budouc\u00EDho vyu\u017Eit\u00ED, jejich dosavadn\u00ED vyu\u017Eit\u00ED nesm\u00ED b\u00FDt m\u011Bn\u011Bno zp\u016Fsobem, kter\u00FD by znemo\u017Enil nebo podstatn\u011B zt\u00ED\u017Eil prov\u011B\u0159ovan\u00E9 budouc\u00ED vyu\u017Eit\u00ED (d\u00E1le jen \u201E\u00FAzemn\u00ED rezerva\u201C). Sou\u010D\u00E1st\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje je i vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED. Ve vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED se pop\u00ED\u0161ou a vyhodnot\u00ED zji\u0161t\u011Bn\u00E9 a p\u0159edpokl\u00E1dan\u00E9 z\u00E1va\u017En\u00E9 vlivy z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a p\u0159ijateln\u00E9 alternativy napl\u0148uj\u00EDc\u00ED c\u00EDle z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(2) Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje mohou ve vybran\u00FDch ploch\u00E1ch nebo koridorech ulo\u017Eit prov\u011B\u0159en\u00ED zm\u011Bn jejich vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzemn\u00ED studi\u00ED, nebo ulo\u017Eit po\u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu jako podm\u00EDnky pro rozhodov\u00E1n\u00ED o zm\u011Bn\u00E1ch ve vyu\u017Eit\u00ED vybran\u00FDch ploch nebo koridor\u016F; v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B stanov\u00ED podm\u00EDnky pro jeho po\u0159\u00EDzen\u00ED a pro jeho vyd\u00E1n\u00ED, kter\u00E9 jsou zad\u00E1n\u00EDm regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje mohou stanovit podm\u00EDnku vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu krajem a podm\u00EDnky pro jeho po\u0159\u00EDzen\u00ED jen v dohod\u011B s dot\u010Den\u00FDmi obcemi.

\r\n

(3) Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje v nadm\u00EDstn\u00EDch souvislostech \u00FAzem\u00ED kraje zp\u0159es\u0148uj\u00ED a rozv\u00EDjej\u00ED c\u00EDle a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED v souladu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, ur\u010Duj\u00ED strategii pro jejich napl\u0148ov\u00E1n\u00ED a koordinuj\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost obc\u00ED.

\r\n

(4) Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje se po\u0159izuj\u00ED pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED kraje a vyd\u00E1vaj\u00ED se formou opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n

(5) Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje jsou z\u00E1vazn\u00E9 pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F, regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(6) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 37

N\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

(1) N\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159\u00EDd\u00ED krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad na z\u00E1klad\u011B zad\u00E1n\u00ED (\u00A7 187 odst. 4) nebo zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. K n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad zajist\u00ED vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(2) Krajsk\u00FD\u00FA\u0159ad ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu spole\u010Dn\u00E9ho jedn\u00E1n\u00ED o n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje jednotliv\u011B nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, ministerstvu a sousedn\u00EDm kraj\u016Fm. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyzve k uplatn\u011Bn\u00ED stanovisek ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F ode dne jedn\u00E1n\u00ED, ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B mohou sousedn\u00ED kraje uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. Dolo\u017E\u00ED-li dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nejpozd\u011Bji p\u0159i spole\u010Dn\u00E9m jedn\u00E1n\u00ED z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, lh\u016Fta pro uplatn\u011Bn\u00ED stanoviska se prodlu\u017Euje nejd\u00E9le o 30 dn\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m kraj\u016F se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(3) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ve spolupr\u00E1ci s Ministerstvem zahrani\u010Dn\u00EDch v\u011Bc\u00ED za\u0161le n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm org\u00E1n\u016Fm sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F, jejich\u017E \u00FAzem\u00ED m\u016F\u017Ee b\u00FDt uplat\u0148ov\u00E1n\u00EDm z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159\u00EDmo ovlivn\u011Bno, a nab\u00EDdne jim konzultace. Pokud tyto org\u00E1ny o konzultace projev\u00ED z\u00E1jem, krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad se ve spolupr\u00E1ci s Ministerstvem zahrani\u010Dn\u00EDch v\u011Bc\u00ED konzultac\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00ED.

\r\n

(4) Vyhodnocen\u00ED podle odstavce 1 projedn\u00E1 krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad se z\u00E1stupci Ministerstva \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED, Ministerstva pr\u00E1ce a soci\u00E1ln\u00EDch v\u011Bc\u00ED, Ministerstva pr\u016Fmyslu a obchodu, Ministerstva zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictv\u00ED a ministerstva. Na z\u00E1klad\u011B vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED a jeho projedn\u00E1n\u00ED a v souladu se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F krajsk\u00FD\u00FA\u0159ad zajist\u00ED upraven\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje uprav\u00ED rovn\u011B\u017E s ohledem na p\u0159\u00EDpadn\u00E1 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED org\u00E1n\u016F sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F a v\u00FDsledky konzultac\u00ED s nimi.

\r\n

(5) Pokud Ministerstvo \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED ve sv\u00E9m stanovisku k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED stanov\u00ED, \u017Ee z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje maj\u00ED negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti a neexistuje alternativn\u00ED \u0159e\u0161en\u00ED s men\u0161\u00EDm negativn\u00EDm vlivem nebo bez n\u011Bj, lze n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159ijmout jen z nal\u00E9hav\u00FDch d\u016Fvod\u016F p\u0159eva\u017Euj\u00EDc\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu a jen tehdy, byla-li p\u0159ijata kompenza\u010Dn\u00ED opat\u0159en\u00ED k zaji\u0161t\u011Bn\u00ED ochrany a celistvosti \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, dohodnut\u00E1 s Ministerstvem \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED. Toto ministerstvo informuje o kompenza\u010Dn\u00EDch opat\u0159en\u00EDch Komisi<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>. Jde-li o negativn\u00ED vliv na lokalitu s prioritn\u00EDmi typy stanovi\u0161\u0165 nebo s prioritn\u00EDmi druhy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>, lze n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159ijmout jen z d\u016Fvod\u016F ve\u0159ejn\u00E9ho zdrav\u00ED, ve\u0159ejn\u00E9 bezpe\u010Dnosti, nebo p\u0159\u00EDzniv\u00FDch d\u016Fsledk\u016F nesporn\u00E9ho v\u00FDznamu pro \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. Jin\u00E9 nal\u00E9hav\u00E9 d\u016Fvody p\u0159eva\u017Euj\u00EDc\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu mohou b\u00FDt d\u016Fvodem k p\u0159ijet\u00ED n\u00E1vrhu jen na z\u00E1klad\u011B stanoviska Komise.

\r\n
\r\n

\u00A7 38

Posouzen\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje ministerstvem

\r\n

(1) N\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje posuzuje p\u0159ed jejich vyd\u00E1n\u00EDm ministerstvo, kter\u00E9mu krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a zpr\u00E1vu o jejich projedn\u00E1n\u00ED.

\r\n

(2) Ministerstvo posoud\u00ED n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje z hlediska zaji\u0161t\u011Bn\u00ED koordinace vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na s ohledem na \u0161ir\u0161\u00ED \u00FAzemn\u00ED vztahy a mezin\u00E1rodn\u00ED z\u00E1vazky, a z hlediska souladu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(3) Ministerstvo sd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu do 30 dn\u016F ode dne p\u0159edlo\u017Een\u00ED v\u0161ech stanoven\u00FDch podklad\u016F. Pokud nesd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B, plat\u00ED, \u017Ee s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje souhlas\u00ED.

\r\n

(4) V p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee ministerstvo ve stanovisku upozorn\u00ED krajsk\u00FD\u00FA\u0159ad na nedostatky z hledisek uveden\u00FDch v odstavci 2, lze zah\u00E1jit \u0159\u00EDzen\u00ED o vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a\u017E na z\u00E1klad\u011B potvrzen\u00ED ministerstva o odstran\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F.

\r\n

(5) Org\u00E1nem p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm k \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F je ministr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj.

\r\n

(6) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti zpr\u00E1vy o projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u0158\u00EDzen\u00ED o z\u00E1sad\u00E1ch \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

\u00A7 39

\r\n

(1) O upraven\u00E9m a posouzen\u00E9m n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje se kon\u00E1 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/21\"><sup>21</sup>)</span>. Po\u0159izovatel zajist\u00ED, aby po dobu 30 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 vyhl\u00E1\u0161ky byl n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje vystaven k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED. K ve\u0159ejn\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED p\u0159izve jednotliv\u011B dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny, obce v \u0159e\u0161en\u00E9m \u00FAzem\u00ED a sousedn\u00ED kraje, a to nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159edem.

\r\n

(2) N\u00E1mitky proti n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje mohou podat pouze obce v \u0159e\u0161en\u00E9m \u00FAzem\u00ED a obce soused\u00EDc\u00ED s t\u00EDmto \u00FAzem\u00EDm (d\u00E1le jen \u201Edot\u010Den\u00E9 obce\u201C) a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti. Nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky a dot\u010Den\u00E9 obce a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti n\u00E1mitky s jejich od\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm a sou\u010Dasn\u011B mus\u00ED vymezit \u00FAzem\u00ED dot\u010Den\u00E9 n\u00E1mitkou. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatn\u00ED na z\u00E1v\u011Br ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED sv\u00E1 stanoviska k p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm, p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Dot\u010Den\u00E9 obce a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 k pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek mus\u00ED b\u00FDt na tuto skute\u010Dnost upozorn\u011Bny.

\r\n

(3) Ke stanovisk\u016Fm, n\u00E1mitk\u00E1m a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m ve v\u011Bcech, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto p\u0159i schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(4) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad vyhodnot\u00ED v\u00FDsledky projedn\u00E1n\u00ED a zpracuje n\u00E1vrh rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch. Pokud je to nezbytn\u00E9, zajist\u00ED \u00FApravu n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje v souladu se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.

\r\n

(5) Dojde-li na z\u00E1klad\u011B ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED k podstatn\u00E9 \u00FAprav\u011B n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, posoud\u00ED se p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 38 a kon\u00E1 se opakovan\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F. Stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky lze uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i opakovan\u00E9m ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(6) Je-li na z\u00E1klad\u011B projedn\u00E1n\u00ED nutn\u00E9 \u010D\u00E1st n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zcela p\u0159epracovat, zahrne krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad po\u017Eadavky na p\u0159epracov\u00E1n\u00ED do zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje za uplynul\u00E9 obdob\u00ED. \u010C\u00E1st z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E1 spl\u0148uje po\u017Eadavky na vyd\u00E1n\u00ED, je mo\u017En\u00E9 vydat samostatn\u011B.

\r\n
\r\n

\u00A7 40

\r\n

(1) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad p\u0159ezkoum\u00E1 soulad n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zejm\u00E9na

\r\n

a) s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

b) s c\u00EDli a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED,

\r\n

c) s po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,

\r\n

d) s po\u017Eadavky zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.

\r\n
\r\n

(2) Sou\u010D\u00E1st\u00ED od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zpracovan\u00E9ho krajsk\u00FDm \u00FA\u0159adem je krom\u011B n\u00E1le\u017Eitost\u00ED vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch ze spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du zejm\u00E9na

\r\n

a) v\u00FDsledek p\u0159ezkoum\u00E1n\u00ED podle odstavce 1,

\r\n

b) vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,

\r\n

c) stanovisko Ministerstva \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span> se sd\u011Blen\u00EDm, jak bylo zohledn\u011Bno,

\r\n

d) komplexn\u00ED zd\u016Fvodn\u011Bn\u00ED p\u0159ijat\u00E9ho \u0159e\u0161en\u00ED, v\u010Detn\u011B vybran\u00E9 varianty.

\r\n
\r\n

(3) Dojde-li v\u0161ak po\u0159izovatel v pr\u016Fb\u011Bhu \u0159\u00EDzen\u00ED k z\u00E1v\u011Bru, \u017Ee je n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje v rozporu se z\u00E1konem nebo s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v odstavci 1, p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh na jeho zam\u00EDtnut\u00ED.

\r\n

(4) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED uprav\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 41

Vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

(1) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 zastupitelstvu kraje n\u00E1vrh na vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje s jejich od\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm.

\r\n

(2) Zastupitelstvo kraje si p\u0159ed vyd\u00E1n\u00EDm z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje ov\u011B\u0159\u00ED, zda-li nejsou v rozporu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozporu a se stanoviskem ministerstva.

\r\n

(3) Dojde-li ke zm\u011Bn\u011B nebo zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch, je kraj povinen uv\u00E9st z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje do souladu s t\u00EDmto rozhodnut\u00EDm; do t\u00E9 doby nelze rozhodovat a postupovat podle t\u011Bch \u010D\u00E1st\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E9 jsou vymezeny v rozhodnut\u00ED o zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch.

\r\n

(4) Kraj je povinen uv\u00E9st do souladu z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje s n\u00E1sledn\u011B schv\u00E1lenou politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Do t\u00E9 doby nelze rozhodovat a postupovat podle \u010D\u00E1st\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E9 jsou v rozporu s n\u00E1sledn\u011B schv\u00E1lenou politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(5) Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nelze zm\u011Bnit rozhodnut\u00EDm podle \u00A7 97 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n
\r\n

\u00A7 42

Aktualizace z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje

\r\n

(1) Krajsk\u00FD\u00FA\u0159ad p\u0159edlo\u017E\u00ED zastupitelstvu kraje nejpozd\u011Bji do 2 let po vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo jejich posledn\u00ED aktualizace zpr\u00E1vu o jejich uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED v uplynul\u00E9m obdob\u00ED. N\u00E1vrh zpr\u00E1vy mus\u00ED b\u00FDt p\u0159ed p\u0159edlo\u017Een\u00EDm zastupitelstvu kraje ke schv\u00E1len\u00ED konzultov\u00E1n s obcemi kraje a s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny.

\r\n

(2) P\u0159i aktualizaci z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje na z\u00E1klad\u011B schv\u00E1len\u00E9 zpr\u00E1vy o jejich uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED se v m\u011Bn\u011Bn\u00FDch \u010D\u00E1stech postupuje obdobn\u011B podle ustanoven\u00ED \u00A7 36 a\u017E 41. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad zajist\u00ED vyhotoven\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zahrnuj\u00EDc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED stav po vyd\u00E1n\u00ED posledn\u00ED aktualizace a toto vyhotoven\u00ED opat\u0159\u00ED z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti.

\r\n

(3) Na z\u00E1klad\u011B po\u017Eadavku uveden\u00E9ho ve zpr\u00E1v\u011B m\u016F\u017Ee b\u00FDt zpracov\u00E1n nov\u00FD n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(4) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n
\r\n

Odd\u00EDl 2

\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n

\r\n

\u00A7 43

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n stanov\u00ED z\u00E1kladn\u00ED koncepci rozvoje \u00FAzem\u00ED obce, ochrany jeho hodnot, jeho plo\u0161n\u00E9ho a prostorov\u00E9ho uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED (d\u00E1le jen \u201Eurbanistick\u00E1 koncepce\u201C), uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED krajiny a koncepci ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury; vymez\u00ED zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, plochy a koridory, zejm\u00E9na zastaviteln\u00E9 plochy a plochy vymezen\u00E9 ke zm\u011Bn\u011B st\u00E1vaj\u00EDc\u00ED z\u00E1stavby, k obnov\u011B nebo op\u011Btovn\u00E9mu vyu\u017Eit\u00ED znehodnocen\u00E9ho \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201Eplocha p\u0159estavby\u201C), pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby, pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E1 opat\u0159en\u00ED a pro \u00FAzemn\u00ED rezervy a stanov\u00ED podm\u00EDnky pro vyu\u017Eit\u00ED t\u011Bchto ploch a koridor\u016F.

\r\n

(2) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n m\u016F\u017Ee ve vybran\u00FDch ploch\u00E1ch a koridorech ulo\u017Eit prov\u011B\u0159en\u00ED zm\u011Bn jejich vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzemn\u00ED studi\u00ED nebo po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu jako podm\u00EDnku pro rozhodov\u00E1n\u00ED o zm\u011Bn\u00E1ch v \u00FAzem\u00ED; v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B stanov\u00ED podm\u00EDnky pro jeho po\u0159\u00EDzen\u00ED a pro jeho vyd\u00E1n\u00ED, kter\u00E9 jsou zad\u00E1n\u00EDm regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu jako podm\u00EDnka pro rozhodov\u00E1n\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 pro vybranou plochu nebo koridor platnosti, pokud nedojde k vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nudo2letodpod\u00E1n\u00ED \u00FApln\u00E9\u017E\u00E1dosti v souladu s pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy a zad\u00E1n\u00EDm regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

(3) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n v souvislostech a podrobnostech \u00FAzem\u00ED obce zp\u0159es\u0148uje a rozv\u00EDj\u00ED c\u00EDle a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED v souladu se z\u00E1sadami \u00FAzemn\u00EDho rozvoje kraje a s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(4) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n se po\u0159izuje a vyd\u00E1v\u00E1 pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED obce, pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy, pop\u0159\u00EDpad\u011B pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED vojensk\u00E9ho \u00FAjezdu. Na po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vojensk\u00E9ho \u00FAjezdu se vztahuj\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED \u00A7 43 a\u017E 55 a \u00A7 57. \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n m\u016F\u017Ee b\u00FDt po\u0159\u00EDzen a vyd\u00E1n t\u00E9\u017E pro vymezenou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy. \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n se vyd\u00E1v\u00E1 formou opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n

(5) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n je z\u00E1vazn\u00FD pro po\u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu zastupitelstvem obce, pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na pro vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDch rozhodnut\u00ED. Poskytov\u00E1n\u00ED prost\u0159edk\u016F z ve\u0159ejn\u00FDch rozpo\u010Dt\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F na proveden\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED nesm\u00ED b\u00FDt v rozporu s vydan\u00FDm \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem. \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy je z\u00E1vazn\u00FD t\u00E9\u017E pro \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n vydan\u00FD pro vymezenou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy.

\r\n

(6) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a obecn\u00E9 po\u017Eadavky na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 44

Po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu

O po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu rozhoduje zastupitelstvo obce

\r\n

a) z vlastn\u00EDho podn\u011Btu,

\r\n

b) na n\u00E1vrh org\u00E1nu ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy,

\r\n

c) na n\u00E1vrh ob\u010Dana obce,

\r\n

d) na n\u00E1vrh fyzick\u00E9 nebo pr\u00E1vnick\u00E9 osoby, kter\u00E1 m\u00E1 vlastnick\u00E1 nebo obdobn\u00E1 pr\u00E1va k pozemku nebo stavb\u011B na \u00FAzem\u00ED obce.

\r\n
\r\n

\u00A7 45

\u00DAhrada n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

(1) N\u00E1klady na zpracov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu projektantem hrad\u00ED obec, kter\u00E1 rozhodla o po\u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n

(2) Pokud po\u0159\u00EDzen\u00ED zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vypl\u00FDv\u00E1 ze z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo z jejich aktualizace, hrad\u00ED takto vyvolan\u00E9 n\u00E1klady kraj, s v\u00FDjimkou p\u0159\u00EDpad\u016F, kdy p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1\u010D\u00E1st aktualizace z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E1 zm\u011Bnu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vyvolala, byla vyd\u00E1na na z\u00E1klad\u011B v\u00FDhradn\u00ED pot\u0159eby dot\u010Den\u00E9 obce.

\r\n

(3) N\u00E1klady spojen\u00E9 s projedn\u00E1n\u00EDm \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu hrad\u00ED po\u0159izovatel. N\u00E1klady na nezbytn\u00E9 mapov\u00E9 podklady uhrad\u00ED obec, pro kterou po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, pokud se obce nedohodnou jinak.

\r\n

(4) Pokud je po\u0159\u00EDzen\u00ED zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vyvol\u00E1no v\u00FDhradn\u00ED pot\u0159ebou navrhovatele, m\u016F\u017Ee obec podm\u00EDnit jej\u00ED po\u0159\u00EDzen\u00ED \u010D\u00E1ste\u010Dnou nebo \u00FAplnou \u00FAhradou n\u00E1klad\u016F na jej\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED a na mapov\u00E9 podklady navrhovatelem.

\r\n
\r\n

\u00A7 46

N\u00E1vrh na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

(1) N\u00E1vrh na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu se pod\u00E1v\u00E1 u obce, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED se \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje, a obsahuje

\r\n

a) \u00FAdaje umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00ED identifikaci navrhovatele, v\u010Detn\u011B uveden\u00ED jeho vlastnick\u00FDch nebo obdobn\u00FDch pr\u00E1v k pozemku nebo stavb\u011B na \u00FAzem\u00ED obce,

\r\n

b) \u00FAdaje o navrhovan\u00E9 zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED ploch na \u00FAzem\u00ED obce,

\r\n

c) \u00FAdaje o sou\u010Dasn\u00E9m vyu\u017Eit\u00ED ploch dot\u010Den\u00FDch n\u00E1vrhem navrhovatele,

\r\n

d) d\u016Fvody pro po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo jeho zm\u011Bny,

\r\n

e) n\u00E1vrh \u00FAhrady n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n
\r\n

(2) Po\u0159izovatel po p\u0159evzet\u00ED n\u00E1vrhu na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu posoud\u00ED \u00FAplnost n\u00E1vrhu, jeho soulad s pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy a v p\u0159\u00EDpad\u011B nedostatk\u016F vyzve navrhovatele, aby je v p\u0159im\u011B\u0159en\u00E9 lh\u016Ft\u011B odstranil. Neodstran\u00ED-li navrhovatel nedostatky po\u017Eadovan\u00FDm zp\u016Fsobem a ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B, po\u0159izovatel n\u00E1vrh odm\u00EDtne, sd\u011Bl\u00ED tuto skute\u010Dnost navrhovateli a p\u0159edlo\u017E\u00ED o tom informaci zastupitelstvu obce p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

(3) Spl\u0148uje-li n\u00E1vrh v\u0161echny stanoven\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti, po\u0159izovatel jej posoud\u00ED a se sv\u00FDm stanoviskem bezodkladn\u011Bp\u0159edlo\u017E\u00ED k rozhodnut\u00ED zastupitelstvu obce p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. O v\u00FDsledku jedn\u00E1n\u00ED zastupitelstva informuje obec bezodkladn\u011B navrhovatele a \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 47

Zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

(1) Na z\u00E1klad\u011B rozhodnut\u00ED zastupitelstva obce o po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem zpracuje n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. V n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED stanov\u00ED hlavn\u00ED c\u00EDle a po\u017Eadavky na zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, p\u0159\u00EDpadn\u011B vymez\u00ED \u0159e\u0161en\u00E9 \u00FAzem\u00ED u \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu pro vymezenou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy.

\r\n

(2) Po\u0159izovatel za\u0161le n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, sousedn\u00EDm obc\u00EDm a krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu, zajist\u00ED zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a jeho vystaven\u00ED k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED po dobu 30 dn\u016F ode dne vyv\u011B\u0161en\u00ED ozn\u00E1men\u00ED o projedn\u00E1v\u00E1n\u00ED zad\u00E1n\u00ED na \u00FA\u0159edn\u00ED desce. V uveden\u00E9 lh\u016Ft\u011B m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. V p\u0159\u00EDpad\u011B po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu za\u0161le po\u0159izovatel n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu t\u00E9\u017E obci, pro kterou \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje. Do 30 dn\u016F od obdr\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny a krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad uplatnit u po\u0159izovatele sv\u00E9 po\u017Eadavky na obsah \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED ze zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, a po\u017Eadavek na vyhodnocen\u00ED vliv\u016F \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, v\u010Detn\u011B jeho obsahu a rozsahu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>; ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B mohou uplatnit u po\u0159izovatele sv\u00E9 podn\u011Bty i sousedn\u00ED obce. K po\u017Eadavk\u016Fm dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu a k podn\u011Bt\u016Fm sousedn\u00EDch obc\u00ED nebo k p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m uplatn\u011Bn\u00FDm po uveden\u00FDch lh\u016Ft\u00E1ch se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(3) Pokud dot\u010Den\u00FD org\u00E1n ve sv\u00E9mstanoviskukn\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED uplatnil po\u017Eadavek na posouzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu z hlediska vliv\u016Fna\u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span> nebo pokud dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nevylou\u010Dil v\u00FDznamn\u00FD vliv na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu \u010Di pta\u010D\u00ED oblast<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>, uvede po\u0159izovatel v n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED po\u017Eadavek na vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(4) Na z\u00E1klad\u011B uplatn\u011Bn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F a podn\u011Bt\u016F po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem uprav\u00ED n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED a p\u0159edlo\u017E\u00ED jej ke schv\u00E1len\u00ED.

\r\n

(5) Zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu schvaluje zastupitelstvo obce, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n. V od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech nebo z podn\u011Btu dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>,<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span> zastupitelstvo obce ulo\u017E\u00ED v zad\u00E1n\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu ov\u011B\u0159uj\u00EDc\u00EDho variantn\u00ED \u0159e\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

(6) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

Koncept \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

\u00A7 48

\r\n

(1) Pokud je tak stanoveno v zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, zajist\u00ED po\u0159izovatel pro obec zpracov\u00E1n\u00ED konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(2) O konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu se kon\u00E1 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED. Po\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED spojen\u00E9ho s v\u00FDkladem ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem a zajist\u00ED, aby po dobu 30 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 vyhl\u00E1\u0161ky byl koncept \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nuvystavenkve\u0159ejn\u00E9munahl\u00E9dnut\u00ED u po\u0159izovatele a v obci, pro kterou \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje. Do 15 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. Ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B mohou vlastn\u00EDci pozemk\u016F a staveb dot\u010Den\u00FDch n\u00E1vrhem ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch staveb, ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch opat\u0159en\u00ED a zastaviteln\u00FDch ploch a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti uplatnit sv\u00E9 n\u00E1mitky. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(3) Po\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, krajsk\u00E9mu\u00FA\u0159aduasousedn\u00EDm obc\u00EDm jednotliv\u011B nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016Fp\u0159edem. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyzve, aby uplatnily sv\u00E1 stanoviska nejpozd\u011Bji do 15 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED. Dolo\u017E\u00ED-li dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, lh\u016Fta pro uplatn\u011Bn\u00ED stanoviska se prodlu\u017Euje nejd\u00E9le o 30 dn\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(4) Sousedn\u00ED obce mohou uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky z hlediska vyu\u017Eit\u00ED navazuj\u00EDc\u00EDho \u00FAzem\u00ED do 15 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED. O sv\u00FDch p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1ch ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B informuj\u00ED krajsk\u00FD\u00FA\u0159ad. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(5) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad sd\u011Bl\u00ED do 30 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu stanovisko s podm\u00EDnkami pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED koordinace vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na z hlediska \u0161ir\u0161\u00EDch \u00FAzemn\u00EDch vztah\u016F, pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED souladu obsahu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED kraje, t\u00EDmto z\u00E1konem a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy. P\u0159i \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F se postupuje podle \u00A7 136 odst. 6 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du p\u0159im\u011B\u0159en\u011B.

\r\n

(6) Vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED projedn\u00E1 Rada obc\u00ED. Sv\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED s doporu\u010Den\u00EDm jedn\u00E9 varianty sd\u011Bl\u00ED po\u0159izovateli do 30 dn\u016F od p\u0159edlo\u017Een\u00ED podklad\u016F, jinak se k n\u011Bmu nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(7) Pokud krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ve sv\u00E9m stanovisku k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED stanov\u00ED, \u017Ee \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n m\u00E1 negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, kter\u00FD nebyl p\u0159edm\u011Btem posouzen\u00ED vydan\u00FDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje z hlediska t\u011Bchto vliv\u016F, postupuje se podle \u00A7 37 odst. 5 obdobn\u011B.

\r\n

(8) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 49

\r\n

(1) Na z\u00E1klad\u011B v\u00FDsledku projedn\u00E1n\u00ED konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu zpracuje po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem n\u00E1vrh pokyn\u016F pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, v\u010Detn\u011B n\u00E1vrhu rozhodnut\u00ED o v\u00FDb\u011Bru v\u00FDsledn\u00E9 varianty \u0159e\u0161en\u00ED.

\r\n

(2) K n\u00E1vrhu pokyn\u016F pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel p\u0159ipoj\u00ED od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED, kter\u00E9 obsahuje zejm\u00E9na

\r\n

a) vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,

\r\n

b) vyhodnocen\u00ED soulad\u016F se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, stanoviskem krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledky \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F, politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED vydanou krajem,

\r\n

c) zd\u016Fvodn\u011Bn\u00ED v\u00FDb\u011Bru varianty \u0159e\u0161en\u00ED s p\u0159ihl\u00E9dnut\u00EDm k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F variant na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,

\r\n

d) vyhodnocen\u00ED, jak byly zohledn\u011Bny n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky.

\r\n
\r\n

(3) Pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu schvaluje zastupitelstvo obce.

\r\n
\r\n

\u00A7 50

N\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

(1) Na z\u00E1klad\u011B schv\u00E1len\u00E9ho zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo schv\u00E1len\u00FDch pokyn\u016F pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel po\u0159\u00EDd\u00ED pro obec zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu; vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED nen\u00ED sou\u010D\u00E1st\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, pokud bylo sou\u010D\u00E1st\u00ED konceptu, nebo pokud zad\u00E1n\u00ED neobsahuje po\u017Eadavek na jeho zpracov\u00E1n\u00ED.

\r\n

(2) Po\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu kon\u00E1n\u00ED spole\u010Dn\u00E9ho jedn\u00E1n\u00ED o n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem jednotliv\u011B dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu, obci, pro kterou je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n, a sousedn\u00EDm obc\u00EDm. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyzve k uplatn\u011Bn\u00ED stanovisek ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F ode dne jedn\u00E1n\u00ED. Ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B mohou sousedn\u00ED obce uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. Po tuto dobu po\u0159izovatel umo\u017En\u00ED uveden\u00FDm org\u00E1n\u016Fm nahl\u00ED\u017Eet do n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. Dolo\u017E\u00ED-li dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nejpozd\u011Bji p\u0159i spole\u010Dn\u00E9m jedn\u00E1n\u00ED z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, lh\u016Fta pro uplatn\u011Bn\u00ED stanoviska se prodlu\u017Euje nejd\u00E9le o 30 dn\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Vy\u017Eaduje-li to zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, zajist\u00ED po\u0159izovatel t\u00E9\u017E p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 rozhodnut\u00ED.

\r\n

(3) Vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED projedn\u00E1 Rada obc\u00ED. Sv\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k tomuto vyhodnocen\u00ED sd\u011Bl\u00ED po\u0159izovateli do 30 dn\u016F od p\u0159edlo\u017Een\u00ED podklad\u016F, jinak se k n\u011Bmu nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Od projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu v Rad\u011B obc\u00ED je mo\u017En\u00E9 upustit, pokud projednala koncept \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu obsahuje variantu \u0159e\u0161en\u00ED, kterou doporu\u010Dila.

\r\n

(4) Pokud krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ve sv\u00E9m stanovisku k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED stanov\u00ED, \u017Ee \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n m\u00E1 negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, kter\u00FD nebyl p\u0159edm\u011Btem posouzen\u00ED vydan\u00FDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje z hlediska t\u011Bchto vliv\u016F, postupuje se podle \u00A7 37 odst. 5 obdobn\u011B, jestli\u017Ee tak nebylo u\u010Din\u011Bno u konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n
\r\n

\u00A7 51

Posouzen\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu krajsk\u00FDm \u00FA\u0159adem

\r\n

(1) N\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu posuzuje p\u0159ed \u0159\u00EDzen\u00EDm o jeho vyd\u00E1n\u00ED krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad, kter\u00E9mu po\u0159izovatel p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a zpr\u00E1vu o jeho projedn\u00E1n\u00ED.

\r\n

(2) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad posoud\u00ED n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu z hlediska

\r\n

a) zaji\u0161t\u011Bn\u00ED koordinace vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na s ohledem na \u0161ir\u0161\u00ED \u00FAzemn\u00ED vztahy,

\r\n

b) souladu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED vydanou krajem.

\r\n
\r\n

(3) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad sd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko po\u0159izovateli do 30 dn\u016F ode dne p\u0159edlo\u017Een\u00ED v\u0161ech stanoven\u00FDch podklad\u016F. Pokud nesd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B, plat\u00ED, \u017Ee s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu souhlas\u00ED. V p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad upozorn\u00ED ve stanovisku po\u0159izovatele na nedostatky z hledisek uveden\u00FDch v odstavci 2, lze zah\u00E1jit \u0159\u00EDzen\u00ED o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a\u017E na z\u00E1klad\u011B potvrzen\u00ED krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu o odstran\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F. P\u0159i \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F se postupuje podle \u00A7 136 odst. 6 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n

(4) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti zpr\u00E1vy o projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u0158\u00EDzen\u00ED o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu

\r\n

\u00A7 52

\r\n

(1) O upraven\u00E9m a posouzen\u00E9m n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu se kon\u00E1 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/21\"><sup>21</sup>)</span>. Po\u0159izovatel zajist\u00ED, aby po dobu 30 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 vyhl\u00E1\u0161ky byl n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vystaven k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED u po\u0159izovatele a v obci, pro kterou \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje. K ve\u0159ejn\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED p\u0159izve jednotliv\u011B obec, pro kterou je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n, dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny a sousedn\u00ED obce, a to nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159edem.

\r\n

(2) N\u00E1mitky proti n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu mohou podat pouze vlastn\u00EDci pozemk\u016F a staveb dot\u010Den\u00FDch n\u00E1vrhem ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch staveb, ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch opat\u0159en\u00ED a zastaviteln\u00FDch ploch a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti.

\r\n

(3) Nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky a dot\u010Den\u00E9 osoby podle odstavce 2 n\u00E1mitky, ve kter\u00FDch mus\u00ED uv\u00E9st od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED, \u00FAdaje podle katastru nemovitost\u00ED dokladuj\u00EDc\u00ED dot\u010Den\u00E1 pr\u00E1va a vymezit \u00FAzem\u00ED dot\u010Den\u00E9 n\u00E1mitkou. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatn\u00ED na z\u00E1v\u011Br ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED sv\u00E9 stanovisko k p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm, p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Dot\u010Den\u00E9 osoby opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 k pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek mus\u00ED b\u00FDt na tuto skute\u010Dnost upozorn\u011Bny.

\r\n

(4) Ke stanovisk\u016Fm, n\u00E1mitk\u00E1m a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m ve v\u011Bcech, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto p\u0159i vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 53

\r\n

(1) Po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem vyhodnot\u00ED v\u00FDsledky projedn\u00E1n\u00ED a zpracuje n\u00E1vrh rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch uplatn\u011Bn\u00FDch ke konceptu i n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. Pokud je to nezbytn\u00E9, zajist\u00ED pro obec \u00FApravu n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu v souladu se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.

\r\n

(2) Dojde-li na z\u00E1klad\u011B ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED k podstatn\u00E9 \u00FAprav\u011B n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, posoud\u00ED se p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 50 a kon\u00E1 se opakovan\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F. Stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky lze uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i opakovan\u00E9m ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(3) Je-li na z\u00E1klad\u011B projedn\u00E1n\u00ED nutn\u00E9 n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu p\u0159epracovat, zpracuje po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a p\u0159edlo\u017E\u00ED je ke schv\u00E1len\u00ED zastupitelstvu obce, pro kterou je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n. Na obsah pokyn\u016F se vztahuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED \u00A7 49.

\r\n

(4) Po\u0159izovatel p\u0159ezkoum\u00E1 soulad n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu zejm\u00E9na

\r\n

a) s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED vydanou krajem,

\r\n

b) s c\u00EDli a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s po\u017Eadavky na ochranu architektonick\u00FDch a urbanistick\u00FDch hodnot v \u00FAzem\u00ED a po\u017Eadavky na ochranu nezastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED,

\r\n

c) s po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,

\r\n

d) s po\u017Eadavky zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.

\r\n
\r\n

(5) Sou\u010D\u00E1st\u00ED od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu zpracovan\u00E9ho po\u0159izovatelem je

\r\n

a) v\u00FDsledek p\u0159ezkoum\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu podle odstavce 4,

\r\n

b) vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,

\r\n

c) stanovisko krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span> se sd\u011Blen\u00EDm, jak bylo zohledn\u011Bno,

\r\n

d) vyhodnocen\u00ED \u00FA\u010Deln\u00E9ho vyu\u017Eit\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a vyhodnocen\u00ED pot\u0159eby vymezen\u00ED zastaviteln\u00FDch ploch.

\r\n
\r\n

(6) Dojde-li po\u0159izovatel v pr\u016Fb\u011Bhu \u0159\u00EDzen\u00ED k z\u00E1v\u011Bru, \u017Ee je n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu v rozporu se z\u00E1konem nebo s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v odstavci 4, p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh na jeho zam\u00EDtnut\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 54

Vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

(1) Po\u0159izovatel p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 zastupitelstvu p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obce n\u00E1vrh na vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu s jeho od\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm.

\r\n

(2) Zastupitelstvo obce vyd\u00E1 \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po ov\u011B\u0159en\u00ED, \u017Ee nen\u00ED v rozporu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED vydanou krajem nebo v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F a se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo stanoviskem krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu.

\r\n

(3) V p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee zastupitelstvo obce nesouhlas\u00ED s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo s v\u00FDsledky jeho projedn\u00E1n\u00ED, vr\u00E1t\u00ED p\u0159edlo\u017Een\u00FDn\u00E1vrh po\u0159izovateli se sv\u00FDmi pokyny k \u00FAprav\u011B a nov\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED nebo jej zam\u00EDtne.

\r\n

(4) Dojde-li ke zm\u011Bn\u011B nebo zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch, je obec povinna uv\u00E9st \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n do souladu s t\u00EDmto rozhodnut\u00EDm; do t\u00E9 doby nelze rozhodovat a postupovat podle t\u011Bch \u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00E9 jsou vymezeny v rozhodnut\u00ED o zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch.

\r\n

(5) Obec je povinna uv\u00E9st do souladu \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED n\u00E1sledn\u011B vydanou krajem a n\u00E1sledn\u011B schv\u00E1lenou politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Do t\u00E9 doby nelze rozhodovat podle \u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00E9 jsou v rozporu s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED n\u00E1sledn\u011B vydanou krajem nebo s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(6) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n nelze zm\u011Bnit rozhodnut\u00EDm podle \u00A7 97 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n
\r\n

\u00A7 55

Vyhodnocov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a jeho zm\u011Bny

\r\n

(1) Po\u0159izovatel p\u0159edlo\u017E\u00ED zastupitelstvu obce nejpozd\u011Bji do 4 let po vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a pot\u00E9 pravideln\u011B nejm\u00E9n\u011Bjednouza4roky zpr\u00E1vuo uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu v uplynul\u00E9m obdob\u00ED. N\u00E1vrh zpr\u00E1vy mus\u00ED b\u00FDt p\u0159ed p\u0159edlo\u017Een\u00EDm zastupitelstvu obce ke schv\u00E1len\u00ED konzultov\u00E1n s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny a krajsk\u00FDm \u00FA\u0159adem. Pokud n\u00E1vrh zpr\u00E1vy obsahuje pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a konzultovan\u00FD org\u00E1n ve sv\u00E9m vyj\u00E1d\u0159en\u00ED uplatn\u00ED po\u017Eadavek na posouzen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED nebo nevylou\u010D\u00ED v\u00FDznamn\u00FD vliv na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu nebo pta\u010D\u00ED oblast, po\u0159izovatel n\u00E1vrh pokyn\u016F dopln\u00ED o po\u017Eadavek na vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(2) P\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED zm\u011Bn \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu se postupuje obdobn\u011B podle \u00A7 43 a\u017E 46 a \u00A7 50 a\u017E54ap\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 47 a\u017E 49. Zastupitelstvo obce m\u016F\u017Ee v rozhodnut\u00ED o po\u0159\u00EDzen\u00ED zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu upustit od zad\u00E1n\u00ED i konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu v p\u0159\u00EDpadech, kdy se nezpracov\u00E1v\u00E1 vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, a pokud jsou pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu sou\u010D\u00E1st\u00ED schv\u00E1len\u00E9 zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

(3) Dal\u0161\u00ED zastaviteln\u00E9 plochy lze zm\u011Bnou \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vymezit pouze na z\u00E1klad\u011B prok\u00E1z\u00E1n\u00ED nemo\u017Enosti vyu\u017E\u00EDt ji\u017E vymezen\u00E9 zastaviteln\u00E9 plochy a pot\u0159eby vymezen\u00ED nov\u00FDch zastaviteln\u00FDch ploch.

\r\n

(4) Po\u0159izovatel pro obec zajist\u00ED vyhotoven\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu zahrnuj\u00EDc\u00EDho pr\u00E1vn\u00ED stav po vyd\u00E1n\u00ED jeho zm\u011Bny a toto vyhotoven\u00ED opat\u0159\u00ED z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti.

\r\n

(5) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a jeho zm\u011Bny stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 56

Opat\u0159en\u00ED proti pr\u016Ftah\u016Fm p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu

Je-li p\u0159i zpracov\u00E1n\u00ED a projedn\u00E1v\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B konceptu nebo n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu p\u0159ekro\u010Dena lh\u016Fta 1 roku od p\u0159edchoz\u00EDho rozhodnut\u00ED zastupitelstva obce, a \u010Dinnost po\u0159izovatele je zaji\u0161\u0165ov\u00E1na podle \u00A7 6 odst. 1 p\u00EDsm. c) nebo podle \u00A7 6 odst. 2, je po\u0159izovatel povinen bez zbyte\u010Dn\u00E9ho odkladu p\u0159edlo\u017Eit zastupitelstvu obce, pro kterou je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n, n\u00E1vrh rozhodnut\u00ED o dal\u0161\u00EDm postupu po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, pokud zastupitelstvo obce p\u0159i zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu neur\u010D\u00ED del\u0161\u00ED lh\u016Ftu.

\r\n

\u00A7 57

Spojen\u00E9 po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu Vod\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech je mo\u017Eno z rozhodnut\u00ED zastupitelstva obce spojit po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Spojen\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED mus\u00ED spl\u0148ovat po\u017Eadavky pro projedn\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu i regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

\u00A7 58

Zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED

\r\n

(1) Na \u00FAzem\u00ED obce se vymezuje jedno p\u0159\u00EDpadn\u011B v\u00EDce zastav\u011Bn\u00FDch \u00FAzem\u00ED. Hranici jednoho zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED tvo\u0159\u00ED \u010D\u00E1ra veden\u00E1 po hranici parcel, ve v\u00FDjime\u010Dn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech ji tvo\u0159\u00ED spojnice lomov\u00FDch bod\u016F st\u00E1vaj\u00EDc\u00EDch hranic nebo bod\u016F na t\u011Bchto hranic\u00EDch.

\r\n

(2) Do zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED se zahrnuj\u00ED pozemky v intravil\u00E1nu, s v\u00FDjimkou vinic, chmelnic, pozemk\u016F zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 p\u016Fdy ur\u010Den\u00FDch pro zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED speci\u00E1ln\u00ED zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 v\u00FDroby (zahradnictv\u00ED) nebo pozemk\u016F p\u0159il\u00E9haj\u00EDc\u00EDch k hranici intravil\u00E1nu navr\u00E1cen\u00FDch do orn\u00E9 p\u016Fdy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/22\"><sup>22</sup>)</span> nebo do lesn\u00EDch pozemk\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/22\"><sup>22</sup>)</span>, a d\u00E1le pozemky vn\u011B intravil\u00E1nu, a to

\r\n

a) zastav\u011Bn\u00E9 stavebn\u00ED pozemky,

\r\n

b) stavebn\u00ED proluky,

\r\n

c) pozemn\u00ED komunikace nebo jejich \u010D\u00E1sti, ze kter\u00FDch jsou vjezdy na ostatn\u00ED pozemky zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED,

\r\n

d) ostatn\u00ED ve\u0159ejn\u00E1 prostranstv\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/1\"><sup>1</sup>)</span>,

\r\n

e) dal\u0161\u00ED pozemky, kter\u00E9 jsou obklopeny ostatn\u00EDmi pozemky zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED, s v\u00FDjimkou pozemk\u016F vinic, chmelnic a zahradnictv\u00ED.

\r\n
\r\n

(3) Zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED se vymezuje v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu a aktualizuje se jeho zm\u011Bnou.

\r\n
\r\n

Vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED

\r\n

\u00A7 59

\r\n

(1) Nen\u00ED-li vyd\u00E1n \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, m\u016F\u017Ee obec po\u017E\u00E1dat o po\u0159\u00EDzen\u00ED vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, kter\u00E9mu z\u00E1rove\u0148 p\u0159ed\u00E1 kopii katastr\u00E1ln\u00ED mapy p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a kopii mapy s vyzna\u010Den\u00FDm intravil\u00E1nem, pokud nen\u00ED intravil\u00E1n vyzna\u010Den v katastr\u00E1ln\u00ED map\u011B.

\r\n

(2) Zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED se vymezuje podle \u00A7 58 odst. 1 a 2 a vyd\u00E1v\u00E1 se formou opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/23\"><sup>23</sup>)</span>.

\r\n

(3) \u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED do 60 dn\u016F od obdr\u017Een\u00ED \u017E\u00E1dosti a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDch mapov\u00FDch podklad\u016F navrhne vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a svol\u00E1 m\u00EDstn\u00ED \u0161et\u0159en\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00E9 obce a dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F h\u00E1j\u00EDc\u00EDch ve\u0159ejn\u00E9 z\u00E1jmy na \u00FAseku ochrany p\u0159\u00EDrody a krajiny, ochrany zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9ho p\u016Fdn\u00EDho fondu, ochrany lesa a st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De; kon\u00E1n\u00ED m\u00EDstn\u00EDho \u0161et\u0159en\u00ED ozn\u00E1m\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem.

\r\n

(4) Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatn\u00ED sv\u00E1 stanoviska do 30 dn\u016F ode dne m\u00EDstn\u00EDho \u0161et\u0159en\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(5) \u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED uprav\u00ED n\u00E1vrh vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED v souladu se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledky \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.

\r\n
\r\n

\u00A7 60

\r\n

(1) \u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED vede o n\u00E1vrhu zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED projednan\u00E9ho s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny \u0159\u00EDzen\u00ED o jeho vyd\u00E1n\u00ED; n\u00E1mitky mohou podat pouze vlastn\u00EDci pozemk\u016F uveden\u00FDch v \u00A7 58 odst. 2 a vlastn\u00EDci soused\u00EDc\u00EDch pozemk\u016F.

\r\n

(2) N\u00E1vrh vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED se zve\u0159ejn\u00ED a vystav\u00ED u p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obce.

\r\n

(3) Na z\u00E1klad\u011B uplatn\u011Bn\u00FDch stanovisek a vyhodnocen\u00ED n\u00E1mitek uprav\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrh zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED, v\u010Detn\u011B od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED, kter\u00E9 v\u017Edy obsahuje i vyhodnocen\u00ED souladu s \u00A7 58 odst. 1 a 2.

\r\n

(4) Dojde-li na z\u00E1klad\u011B \u0159\u00EDzen\u00ED ke zm\u011Bn\u011B n\u00E1vrhu, projedn\u00E1 \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED tuto zm\u011Bnu s dot\u010Denou obc\u00ED a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny na m\u00EDstn\u00EDm \u0161et\u0159en\u00ED; kon\u00E1n\u00ED m\u00EDstn\u00EDho \u0161et\u0159en\u00ED ozn\u00E1m\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem. O projedn\u00E1n\u00ED sep\u00ED\u0161e z\u00E1pis, ve kter\u00E9m dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny mohou uplatnit sv\u00E1 stanoviska; k pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(5) Vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED lze vydat jen tehdy, je-li v souladu s v\u00FDsledky projedn\u00E1n\u00ED. V p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee rada obce nesouhlas\u00ED s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem nebo s v\u00FDsledky jeho projedn\u00E1n\u00ED, schv\u00E1l\u00ED pokyny pro p\u0159epracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu a vr\u00E1t\u00ED jej \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED k \u00FAprav\u011B a nov\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED. Pokyny pro p\u0159epracov\u00E1n\u00ED mus\u00ED b\u00FDt v souladu s \u00A7 58 odst. 1 a 2.

\r\n

(6) Dojde-li ke zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch nebo k jeho zm\u011Bn\u011B, v jeho\u017E d\u016Fsledku je nutn\u00E9 zm\u011Bnit vymezen\u00E9 zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, pozb\u00FDv\u00E1 vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED platnosti. Vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 platnosti vyd\u00E1n\u00EDm \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00FD toto zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED p\u0159evzal. Vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED nelze zm\u011Bnit v p\u0159ezkumn\u00E9m \u0159\u00EDzen\u00ED podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n
\r\n
\r\n

Odd\u00EDl 3

Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n

\r\n

\u00A7 61

\r\n

(1) Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n v \u0159e\u0161en\u00E9 plo\u0161e stanov\u00ED podrobn\u00E9 podm\u00EDnky pro vyu\u017Eit\u00ED pozemk\u016F, pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED a prostorov\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED staveb, pro ochranu hodnot a charakteru \u00FAzem\u00ED a pro vytv\u00E1\u0159en\u00ED p\u0159\u00EDzniv\u00E9ho \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n v\u017Edy stanov\u00ED podm\u00EDnky pro vymezen\u00ED a vyu\u017Eit\u00ED pozemk\u016F, pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED a prostorov\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED staveb ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury a vymez\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby nebo ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E1 opat\u0159en\u00ED.

\r\n

(2) Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nahrazuje v \u0159e\u0161en\u00E9 plo\u0161e ve schv\u00E1len\u00E9m rozsahu \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED a je z\u00E1vazn\u00FD pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n vydan\u00FD krajem je d\u00E1le z\u00E1vazn\u00FD pro \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1ny vyd\u00E1van\u00E9 obcemi. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nenahrazuje \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(3) Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n m\u016F\u017Ee nahradit pl\u00E1n spole\u010Dn\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED komplexn\u00EDch pozemkov\u00FDch \u00FAprav podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/24\"><sup>24</sup>)</span>.

\r\n

(4) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 62

Po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

(1) Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n se vyd\u00E1v\u00E1 z podn\u011Btu nebo na \u017E\u00E1dost formou opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n

(2) O po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu z podn\u011Btu m\u016F\u017Ee rozhodnout z vlastn\u00EDho nebo jin\u00E9ho podn\u011Btu

\r\n

a) zastupitelstvo kraje v plo\u0161e nebo koridoru vymezen\u00E9m z\u00E1sadami \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,

\r\n

b) zastupitelstvo obce v plo\u0161e nebo koridoru \u0159e\u0161en\u00E9m \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem,

\r\n

c) zastupitelstvo obce, nen\u00ED-li vyd\u00E1n \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED jen tehdy, pokud se nem\u011Bn\u00ED jeho charakter nebo pokud nahrazuje pl\u00E1n spole\u010Dn\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED komplexn\u00EDch pozemkov\u00FDch \u00FAprav podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu,

\r\n

d) Ministerstvo obrany v plo\u0161e, kter\u00E1 je sou\u010D\u00E1st\u00ED vojensk\u00E9ho \u00FAjezdu; na po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu se vztahuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED \u00A7 61 a\u017E 75.

\r\n
\r\n

(3) Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n na \u017E\u00E1dost lze vydat na \u017E\u00E1dost fyzick\u00E9 nebo pr\u00E1vnick\u00E9 osoby, stanov\u00ED-li tak z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, a je-li jejich sou\u010D\u00E1st\u00ED zad\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n
\r\n

\u00A7 63

\u00DAhrada n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

(1) N\u00E1klady na zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu projektantem hrad\u00ED obec nebo kraj p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD k jeho vyd\u00E1n\u00ED. Pokud je zpracov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu vyvol\u00E1no v\u00FDhradn\u00ED pot\u0159ebou jin\u00E9 osoby, m\u016F\u017Ee p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo v rozhodnut\u00ED podm\u00EDnit jeho po\u0159\u00EDzen\u00ED \u010D\u00E1ste\u010Dnou nebo \u00FAplnou \u00FAhradou n\u00E1klad\u016F na zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu projektantem.

\r\n

(2) P\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017E\u00E1dost zaji\u0161\u0165uje a hrad\u00ED jeho zpracov\u00E1n\u00ED, mapov\u00E9 podklady a ozna\u010Den\u00ED \u0159e\u0161en\u00E9 plochy tabul\u00ED \u017Eadatel.

\r\n

(3) N\u00E1klady spojen\u00E9 s projedn\u00E1n\u00EDm regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu hrad\u00ED po\u0159izovatel. Obec, pro jej\u00ED\u017E\u00FAzem\u00ED po\u0159izuje regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, uhrad\u00ED n\u00E1klady spojen\u00E9 s ozna\u010Den\u00EDm \u0159e\u0161en\u00E9 plochy tabul\u00ED a nezbytn\u00E9 mapov\u00E9 podklady, pokud se obce nedohodnou jinak.

\r\n
\r\n

Po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu z podn\u011Btu

\r\n

\u00A7 64

\r\n

(1) Podn\u011Bt k po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED pod\u00E1n\u00ED z\u00E1kladn\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru, identifikaci pozemk\u016F, \u00FAdaje o dosavadn\u00EDm vyu\u017Eit\u00ED vymezen\u00E9 plochy, d\u016Fvody a \u00FA\u010Del po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, n\u00E1vrh, kter\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nahrad\u00ED, a n\u00E1vrh jeho zad\u00E1n\u00ED, nen\u00ED-li sou\u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace. Podn\u011Bt se pod\u00E1v\u00E1 u kraje nebo obce p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 k vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo rozhodne o po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a p\u0159ed\u00E1 n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED upraven\u00FD podle sv\u00FDch po\u017Eadavk\u016F po\u0159izovateli, jinak podn\u011Bt odlo\u017E\u00ED.

\r\n

(2) N\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED po\u0159izovatel

\r\n

a) vystav\u00ED nejm\u00E9n\u011B po dobu 15 dn\u016F k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED v obci, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED m\u00E1 b\u00FDt regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159\u00EDzen; vystaven\u00ED ozn\u00E1m\u00ED na \u00FA\u0159edn\u00ED desce obce a zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup,

\r\n

b) za\u0161le dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm; v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee po\u0159izovatelem je \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, je\u017E byl po\u017E\u00E1d\u00E1n o po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, za\u0161le n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu t\u00E9\u017E obci, pro kterou regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje.

\r\n
\r\n

(3) Ka\u017Ed\u00FD m\u016F\u017Ee uplatnit ve lh\u016Ft\u011B 15 dn\u016F ode dne zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED po\u017Eadavky na obsah zad\u00E1n\u00ED, do 30 dn\u016F od obdr\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatnit u po\u0159izovatele sv\u00E9 po\u017Eadavky na obsah zad\u00E1n\u00ED vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED z pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm po\u017Eadavk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(4) Na z\u00E1klad\u011B uplatn\u011Bn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F po\u0159izovatel uprav\u00ED n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a p\u0159edlo\u017E\u00ED jej p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu zastupitelstvu ke schv\u00E1len\u00ED. Spolu s n\u00E1vrhem zad\u00E1n\u00ED p\u0159edlo\u017E\u00ED zastupitelstvu vyhodnocen\u00ED, jak byly uplatn\u011Bn\u00E9 po\u017Eadavky do jeho n\u00E1vrhu zapracov\u00E1ny.

\r\n

(5) Zad\u00E1n\u00ED schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje, kter\u00E9 rozhodlo o po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, nen\u00ED-li zad\u00E1n\u00ED sou\u010D\u00E1st\u00ED vydan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace.

\r\n

(6) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti podn\u011Btu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 65

\r\n

(1) Na z\u00E1klad\u011B schv\u00E1len\u00E9ho zad\u00E1n\u00ED po\u0159izovatel pro obec nebo kraj zajist\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED

\r\n

a) n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, v\u010Detn\u011B \u00FAdaj\u016F o vlivu z\u00E1m\u011Bru na \u00FAzem\u00ED a o jeho n\u00E1roc\u00EDch na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED vlastn\u00EDk\u016F t\u00E9to infrastruktury,

\r\n

b) dokumentace vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, pokud tak stanov\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>,

\r\n

c) posouzen\u00ED vlivu z\u00E1m\u011Bru na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu nebo pta\u010D\u00ED oblast<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>, pokud org\u00E1n ochrany p\u0159\u00EDrody ve sv\u00E9m stanovisku k n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED takov\u00FDto vliv nevylou\u010Dil.

\r\n
\r\n

(2) Po\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu kon\u00E1n\u00ED spole\u010Dn\u00E9ho jedn\u00E1n\u00ED o n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu jednotliv\u011B dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm a obci, pro ni\u017E regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje, a to nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyzve k uplatn\u011Bn\u00ED stanovisek ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F ode dne jedn\u00E1n\u00ED. Po tuto dobu umo\u017En\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm nahl\u00ED\u017Eet do n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Vy\u017Eaduje-li to zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>, nebo dolo\u017E\u00ED-li dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nejpozd\u011Bji p\u0159i spole\u010Dn\u00E9m jedn\u00E1n\u00ED z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, lh\u016Fta pro uplatn\u011Bn\u00ED stanoviska se prodlu\u017Euje nejd\u00E9le o 30 dn\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Vy\u017Eaduje-li to zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, zajist\u00ED po\u0159izovatel t\u00E9\u017E p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 rozhodnut\u00ED.

\r\n

(3) Pokud posouzen\u00ED podle odstavce 1 prok\u00E1\u017Ee negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, kter\u00FD nebyl p\u0159edm\u011Btem posouzen\u00ED vydan\u00FDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo vydan\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu z hlediska t\u011Bchto vliv\u016F, postupuje se podle \u00A7 37 odst. 5 obdobn\u011B.

\r\n
\r\n

\u00A7 66

Po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017E\u00E1dost

\r\n

(1) \u017D\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED pod\u00E1n\u00ED z\u00E1kladn\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru, identifikaci pozemk\u016F, \u00FAdaje o dosavadn\u00EDm vyu\u017Eit\u00ED vymezen\u00E9 plochy, d\u016Fvody a \u00FA\u010Del po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a n\u00E1vrh, kter\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nahrad\u00ED. \u017D\u00E1dost se pod\u00E1v\u00E1 u p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho po\u0159izovatele.

\r\n

(2) \u017Dadatel o vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu m\u016F\u017Ee uzav\u0159\u00EDt smlouvu s vlastn\u00EDky pozemk\u016F a staveb, kter\u00E9 jsou dot\u010Deny navrhovan\u00FDm z\u00E1m\u011Brem, jej\u00EDm\u017E obsahem mus\u00ED b\u00FDt souhlas s t\u00EDmto z\u00E1m\u011Brem a souhlas s rozd\u011Blen\u00EDm n\u00E1klad\u016F a prosp\u011Bch\u016F spojen\u00FDch s jeho realizac\u00ED (d\u00E1le jen \u201Edohoda o parcelaci\u201C). Obec nebo kraj mohou podm\u00EDnit vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu uzav\u0159en\u00EDm smlouvy o spolu\u00FA\u010Dasti \u017Eadatele na vybudov\u00E1n\u00ED nov\u00E9 nebo na \u00FAprav\u00E1ch st\u00E1vaj\u00EDc\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury (d\u00E1le jen \u201Epl\u00E1novac\u00ED smlouva\u201C).

\r\n

(3) K \u017E\u00E1dosti \u017Eadatel p\u0159ipoj\u00ED

\r\n

a) stanoviska, pop\u0159\u00EDpad\u011B rozhodnut\u00ED dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, v\u010Detn\u011B stanoviska k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>, pokud z\u00E1m\u011Br \u0159e\u0161en\u00FD regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem toto posouzen\u00ED vy\u017Eaduje,

\r\n

b) posouzen\u00ED vlivu na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu nebo pta\u010D\u00ED oblast<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>, pokud org\u00E1n ochrany p\u0159\u00EDrody ve sv\u00FDch po\u017Eadavc\u00EDch na obsah zad\u00E1n\u00ED takov\u00FDto vliv nevylou\u010Dil,

\r\n

c) n\u00E1vrh regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu upraven\u00FD na z\u00E1klad\u011B stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F,

\r\n

d) vyhodnocen\u00ED souladu n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu se zad\u00E1n\u00EDm,

\r\n

e) \u00FAdaje o vlivu z\u00E1m\u011Bru na \u00FAzem\u00ED a o jeho n\u00E1roc\u00EDch na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED vlastn\u00EDk\u016F t\u00E9to infrastruktury,

\r\n

f) doklady prokazuj\u00EDc\u00ED jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo doklad o pr\u00E1vu zalo\u017Een\u00E9m smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED k pozemk\u016Fm nebo stavb\u00E1m v \u0159e\u0161en\u00E9 plo\u0161e, nelze-li tato pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED, anebo souhlas vlastn\u00EDk\u016F pozemk\u016F a staveb v \u0159e\u0161en\u00E9 plo\u0161e nebo dohodu o parcelaci, k nim\u017E\u017Eadatel nem\u00E1 pot\u0159ebn\u00E9 pr\u00E1vo; souhlas nebo dohoda o parcelaci se nep\u0159edkl\u00E1d\u00E1, jestli\u017Ee lze pozemky vyvlastnit nebo vym\u011Bnit,

\r\n

g) n\u00E1vrh pl\u00E1novac\u00ED smlouvy.

\r\n
\r\n

(4) Po\u0159izovatel posoud\u00ED \u00FAplnost podan\u00E9 \u017E\u00E1dosti, vz\u00E1jemn\u00FD soulad p\u0159edlo\u017Een\u00FDch stanovisek a zajist\u00ED \u0159e\u0161en\u00ED p\u0159\u00EDpadn\u00FDch rozpor\u016F. Sou\u010Dasn\u011B zajist\u00ED p\u0159edlo\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu pl\u00E1novac\u00ED smlouvy p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu zastupitelstvu ke schv\u00E1len\u00ED.

\r\n

(5) Pokud posouzen\u00ED podle odstavce 3 p\u00EDsm. b) prok\u00E1\u017Ee negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, kter\u00FD nebyl p\u0159edm\u011Btem posouzen\u00ED vydan\u00FDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo vydan\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu z hlediska t\u011Bchto vliv\u016F, postupuje se podle \u00A7 37 odst. 5 obdobn\u011B.

\r\n

(6) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti a jej\u00EDch p\u0159\u00EDloh stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u0158\u00EDzen\u00ED o regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu

\r\n

\u00A7 67

\r\n

(1) O n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu projednan\u00E9m s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny se kon\u00E1 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/21\"><sup>21</sup>)</span> za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a obce, pro ni\u017E se regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje, kter\u00E9 po\u0159izovatel vyrozum\u00ED o jeho kon\u00E1n\u00ED jednotliv\u011B nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016Fp\u0159edem. N\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky k n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F k n\u011Bmu lze uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED; k pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm n\u00E1mitk\u00E1m a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Dot\u010Den\u00E9 osoby opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 k pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek mus\u00ED b\u00FDt na tuto skute\u010Dnost upozorn\u011Bny.

\r\n

(2) Po\u0159izovatel v sou\u010Dinnosti s p\u0159\u00EDslu\u0161nou obc\u00ED nebo krajem zajist\u00ED ozna\u010Den\u00ED dot\u010Den\u00E9 plochy tabul\u00ED se z\u00E1kladn\u00EDmi informacemi o n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159ede dnem ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED. V p\u0159\u00EDpad\u011B po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017E\u00E1dost tak u\u010Din\u00ED \u017Eadatel. Je-li \u0159e\u0161en\u00E1 plocha mimo zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, nebo je-li zvl\u00E1\u0161\u0165 rozs\u00E1hl\u00E1, vyv\u011Bs\u00ED se informace na m\u00EDst\u011B ur\u010Den\u00E9m po\u0159izovatelem.

\r\n

(3) N\u00E1vrh regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel doru\u010D\u00ED ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou a vystav\u00ED k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED v obci a u po\u0159izovatele nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159ede dnem ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED, a to po dobu 30 dn\u016F.

\r\n

(4) N\u00E1mitky proti n\u00E1vrhu na vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu mohou podat osoby uveden\u00E9 v \u00A7 85 odst. 1 a 2. Nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD podat sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. K n\u00E1mitk\u00E1m a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m uplatn\u011Bn\u00FDm k v\u011Bcem, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu nebo v z\u00E1sad\u00E1ch \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(5) Na z\u00E1klad\u011B v\u00FDsledk\u016F projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel zajist\u00ED \u00FApravu n\u00E1vrhu nebo jej p\u0159ed\u00E1 \u017Eadateli k \u00FAprav\u011B.

\r\n

(6) Dojde-li na z\u00E1klad\u011B ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED k podstatn\u00E9 \u00FAprav\u011B n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, kon\u00E1 se opakovan\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a obce, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED je regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n. Stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky lze uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i opakovan\u00E9m ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 68

\r\n

(1) Po\u0159izovatel p\u0159ezkoum\u00E1 soulad n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

a) s vydanou \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED,

\r\n

b) s c\u00EDli a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s charakterem \u00FAzem\u00ED, s po\u017Eadavky na ochranu architektonick\u00FDch a urbanistick\u00FDch hodnot v \u00FAzem\u00ED,

\r\n

c) s po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,

\r\n

d) s po\u017Eadavky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu,

\r\n

e) se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>, pop\u0159\u00EDpad\u011B sv\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F a s ochranou pr\u00E1v a pr\u00E1vem chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F dot\u010Den\u00FDch osob.

\r\n
\r\n

(2) V\u00FDsledek p\u0159ezkoum\u00E1n\u00ED mus\u00ED b\u00FDt uveden v od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED.

\r\n

(3) Dojde-li v\u0161ak po\u0159izovatel v pr\u016Fb\u011Bhu \u0159\u00EDzen\u00ED kz\u00E1v\u011Bru, \u017Ee je n\u00E1vrh regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nuna\u017E\u00E1dost v rozporu se z\u00E1konem nebo s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v odstavci 1, p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh na jeho zam\u00EDtnut\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 69

Vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

(1) Po\u0159izovatel p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 zastupitelstvu p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obce nebo kraje (d\u00E1le jen \u201Ep\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo\u201C) n\u00E1vrh na vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu s jeho od\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm, v p\u0159\u00EDpad\u011B po\u0159izov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu na \u017E\u00E1dost t\u00E9\u017E se schv\u00E1lenou pl\u00E1novac\u00ED smlouvou.

\r\n

(2) P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo vyd\u00E1 regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po ov\u011B\u0159en\u00ED, \u017Ee nen\u00ED v rozporu s v\u00FDsledky projedn\u00E1n\u00ED a s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v \u00A7 68 odst. 1.

\r\n

(3) V p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo nesouhlas\u00ED s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo s v\u00FDsledky jeho projedn\u00E1n\u00ED, n\u00E1vrh vr\u00E1t\u00ED s pokyny pro jeho p\u0159epracov\u00E1n\u00ED a k nov\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED nebo jej zam\u00EDtne.

\r\n

(4) Dojde-li ke zm\u011Bn\u011B nebo zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch, mus\u00ED obec nebo kraj, jeho\u017E p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n vydalo, uv\u00E9st jej do souladu s t\u00EDmto rozhodnut\u00EDm; do t\u00E9 doby nelze podle jeho dot\u010Den\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED postupovat.

\r\n

(5) Pr\u00E1va a povinnosti z regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu vydan\u00E9ho na \u017E\u00E1dost lze p\u0159ev\u00E9st p\u00EDsemnou ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou, jej\u00ED\u017E p\u0159\u00EDlohou je regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n. Pro tyto ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy se pou\u017Eij\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 ustanoven\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du o ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00EDch smlouv\u00E1ch<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/25\"><sup>25</sup>)</span>.

\r\n

(6) Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nelze zm\u011Bnit rozhodnut\u00EDm podle \u00A7 97 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n
\r\n

\u00A7 70

Soub\u011B\u017En\u00E9 po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu Zastupitelstvo obce m\u016F\u017Ee v od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech rozhodnout o soub\u011B\u017En\u00E9m po\u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovan\u00E9ho z podn\u011Btu a zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00E1 je vyvol\u00E1na t\u00EDmto regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nemus\u00ED b\u00FDt v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B v souladu s \u010D\u00E1stmi \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00E9 jsou m\u011Bn\u011Bny soub\u011B\u017En\u011B po\u0159izovanou zm\u011Bnou \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. Vyd\u00E1n\u00ED zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu je podm\u00EDnkou pro vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00FD zm\u011Bnu vyvolal.

\r\n

\u00A7 71

Doba platnosti, zm\u011Bna a zru\u0161en\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu

\r\n

\u00A7 72

Po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu se spojuje s postupy p\u0159i posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span> v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/26\"><sup>26</sup>)</span> je krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad. V tomto p\u0159\u00EDpad\u011B se postupuje podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu a tohoto z\u00E1kona.

\r\n

\u00A7 73

Posuzov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovan\u00E9ho z podn\u011Btu

\r\n

(1) P\u0159i posuzov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovan\u00E9ho z podn\u011Btu je oznamovatelem<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/26\"><sup>26</sup>)</span> po\u0159izovatel. Po\u0159izovatel v dohod\u011B s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem za\u0161le ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/26\"><sup>26</sup>)</span> k vyj\u00E1d\u0159en\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm spolu s n\u00E1vrhem zad\u00E1n\u00ED. Sou\u010Dasn\u011B zve\u0159ejn\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/27\"><sup>27</sup>)</span> informaci o ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru. Ka\u017Ed\u00FD m\u016F\u017Ee zaslat po\u0159izovateli vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B, v jak\u00E9 lze uplatnit po\u017Eadavky na obsah zad\u00E1n\u00ED. Po\u0159izovatel neprodlen\u011B sezn\u00E1m\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad s vyj\u00E1d\u0159en\u00EDmi a po\u017Eadavky ve\u0159ejnosti a dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F.

\r\n

(2) P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad za\u0161le z\u00E1v\u011Br zji\u0161\u0165ovac\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/28\"><sup>28</sup>)</span> po\u0159izovateli do 45 dn\u016F ode dne zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru. Na z\u00E1klad\u011B uplatn\u011Bn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F a z\u00E1v\u011Bru zji\u0161\u0165ovac\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED po\u0159izovatel n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED uprav\u00ED.

\r\n

(3) Je-li zad\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu sou\u010D\u00E1st\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, postupuje se podle odstavc\u016F1a2p\u0159im\u011B\u0159en\u011B; vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k ozn\u00E1men\u00ED se uplat\u0148uje ve lh\u016Ft\u011B 20 dn\u016F ode dne zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad za\u0161le z\u00E1v\u011Br zji\u0161\u0165ovac\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED ve lh\u016Ft\u011B pro uplatn\u011Bn\u00ED stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F k n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

(4) Po\u0159izovatel p\u0159edlo\u017E\u00ED dokumentaci vliv\u016F z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/28\"><sup>28</sup>)</span> (d\u00E1le jen \u201Edokumentace vliv\u016F\u201C) p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu \u00FA\u0159adu. P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad zajist\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED posudku o vlivech z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/29\"><sup>29</sup>)</span> (d\u00E1le jen \u201Eposudek\u201C), av\u0161ak dokumentaci vliv\u016F nezve\u0159ej\u0148uje.

\r\n

(5) Po\u0159izovatel za\u0161le v dohod\u011B s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem dokumentaci vliv\u016F s ozn\u00E1men\u00EDm o spole\u010Dn\u00E9m jedn\u00E1n\u00ED o n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny se mohou k dokumentaci vliv\u016F vyj\u00E1d\u0159it ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B, v jak\u00E9 mohou uplatnit sv\u00E1 stanoviska k n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Po\u0159izovatel s jejich vyj\u00E1d\u0159en\u00EDmi neprodlen\u011B sezn\u00E1m\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad.

\r\n

(6) Zpracovatel posudku p\u0159ed\u00E1 posudek p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu \u00FA\u0159adu a po\u0159izovateli do 60 dn\u016F ode dne, kdy mu byla dokumentace vliv\u016F doru\u010Dena.

\r\n
\r\n

\u00A7 74

Posuzov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovan\u00E9ho na \u017E\u00E1dost

\u017Dadatel p\u0159ipoj\u00ED k \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu posudek a dokumentaci vliv\u016F. Stanovisko k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/30\"><sup>30</sup>)</span> v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B k \u017E\u00E1dosti nep\u0159ikl\u00E1d\u00E1.

\r\n

\u00A7 75

\u0158\u00EDzen\u00ED o posuzovan\u00E9m regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu

\r\n

(1) Po\u0159izovatel v dohod\u011B s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem zve\u0159ejn\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/27\"><sup>27</sup>)</span> informaci o posudku a o dokumentaci vliv\u016F. Sou\u010Dasn\u011B zve\u0159ejn\u00ED posudek a dokumentaci vliv\u016F zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup a vystav\u00ED je spolu s n\u00E1vrhem regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

(2) Ka\u017Ed\u00FD<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/31\"><sup>31</sup>)</span> m\u016F\u017Ee zaslat po\u0159izovateli vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k posudku a dokumentaci vliv\u016F ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B, v jak\u00E9 lze uplatnit n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky k n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Po\u0159izovatel s vyj\u00E1d\u0159en\u00EDmi neprodlen\u011B sezn\u00E1m\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad.

\r\n

(3) Posudek, dokumentace vliv\u016F a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED podle odstavce 2 mus\u00ED b\u00FDt projedn\u00E1ny na ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FA\u0159adu. Po\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED kon\u00E1n\u00ED ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem. Po\u0159izovatel m\u016F\u017Ee toto projedn\u00E1n\u00ED slou\u010Dit s ve\u0159ejn\u00FDm projedn\u00E1n\u00EDm o n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n

(4) P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad nejd\u00E9le do 15 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED za\u0161le stanovisko k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/30\"><sup>30</sup>)</span> po\u0159izovateli. Po\u0159izovatel zohledn\u00ED toto stanovisko zp\u016Fsobem podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/30\"><sup>30</sup>)</span>. Stanovisko je sou\u010D\u00E1st\u00ED od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

D\u00EDl 4

\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED

\r\n

\u00A7 76

\r\n

(1) Umis\u0165ovat stavby nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED, jejich zm\u011Bny, m\u011Bnit jejich vliv na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, m\u011Bnit vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED a chr\u00E1nit d\u016Fle\u017Eit\u00E9 z\u00E1jmy v \u00FAzem\u00ED lze jen na z\u00E1klad\u011B \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, nestanov\u00ED-li z\u00E1kon jinak.

\r\n

(2) Ka\u017Ed\u00FD, kdo navrhuje vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, je povinen db\u00E1t po\u017Eadavk\u016F uveden\u00FDch v \u00A7 90 a b\u00FDt \u0161etrn\u00FDkz\u00E1jm\u016Fm vlastn\u00EDk\u016F sousedn\u00EDch pozemk\u016F a staveb, za t\u00EDmto \u00FA\u010Delem si m\u016F\u017Ee vy\u017E\u00E1dat \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informaci, nejsou-li mu podm\u00EDnky vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu zn\u00E1my.

\r\n
\r\n

\u00A7 77

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm je rozhodnut\u00ED o

\r\n

a) um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED (d\u00E1le jen \u201Erozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby\u201C),

\r\n

b) zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED,

\r\n

c) zm\u011Bn\u011B stavby a o zm\u011Bn\u011B vlivu stavby na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED,

\r\n

d) d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F,

\r\n

e) ochrann\u00E9m p\u00E1smu.

\r\n
\r\n

(2) \u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED se nevyd\u00E1v\u00E1 pro \u00FAzem\u00ED, pro kter\u00E9 je vyd\u00E1n regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, a to v rozsahu, v jak\u00E9m nahrazuje p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 78

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du spojit \u00FAzemn\u00ED a stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED, jsou-li podm\u00EDnky v \u00FAzem\u00ED jednozna\u010Dn\u00E9, zejm\u00E9na je-li pro \u00FAzem\u00ED schv\u00E1len \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n nebo regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee v \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00ED u jednoduch\u00FDch staveb, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. d) a\u017E m), jestli\u017Ee to nevylu\u010Duje povaha v\u011Bci, ochrana ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F nebo ochrana pr\u00E1v a opr\u00E1vn\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, stanovit na \u017E\u00E1dost, \u017Ee k jejich proveden\u00ED nebude vy\u017Eadovat ohl\u00E1\u0161en\u00ED anebo stavebn\u00ED povolen\u00ED.

\r\n

(3) Se souhlasem dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad uzav\u0159\u00EDt se \u017Eadatelem ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvu o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby, o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED a o zm\u011Bn\u011B vlivu stavby na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, kter\u00E1 nahrad\u00ED \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, a to za podm\u00EDnek podle \u00A7 161 a\u017E 168 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du; ustanoven\u00ED \u00A7 167 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se nepou\u017Eije.

\r\n

(4) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy, kter\u00E1 nahrad\u00ED \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n

(5) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 7 dn\u016F od p\u0159edlo\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy ozn\u00E1m\u00ED postup podle odstavce 3 osob\u00E1m, kter\u00E9 by byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

\u00A7 79

Rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby

\r\n

(1) Rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby vymezuje stavebn\u00ED pozemek, umis\u0165uje navrhovanou stavbu, stanov\u00ED jej\u00ED druh a \u00FA\u010Del, podm\u00EDnky pro jej\u00ED um\u00EDst\u011Bn\u00ED, pro zpracov\u00E1n\u00ED projektov\u00E9 dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED, pro ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby a pro napojen\u00ED na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho souhlasu slou\u010Dit s vyd\u00E1n\u00EDm souhlasu s proveden\u00EDm ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby, p\u0159itom postupuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle ustanoven\u00ED \u00A7 105 a\u017E 107.

\r\n

(3) Rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby ani \u00FAzemn\u00ED souhlas nevy\u017Eaduj\u00ED

\r\n

a) informa\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED o celkov\u00E9 plo\u0161e men\u0161\u00ED ne\u017E 0,6 m2 umis\u0165ovan\u00E1 mimo ochrann\u00E1 p\u00E1sma pozemn\u00EDch komunikac\u00ED,

\r\n

b) sto\u017E\u00E1ry pro vlajky do v\u00FD\u0161ky 8 m,

\r\n

c) povrchov\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED pro rozvod nebo odvod vody na zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 p\u016Fd\u011B nebo na pozemc\u00EDch ur\u010Den\u00FDch k pln\u011Bn\u00ED funkc\u00ED lesa, nejde-li o vodn\u00ED d\u00EDla,

\r\n

d) sir\u00E9ny, v\u010Detn\u011B jejich podp\u011Brn\u00FDch konstrukc\u00ED, a souvisej\u00EDc\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED do celkov\u00E9 v\u00FD\u0161ky 1,5 m,

\r\n

e) sign\u00E1ln\u00ED v\u011B\u017Ee, sign\u00E1ly a pyramidy pro zem\u011Bm\u011B\u0159ick\u00E9 \u00FA\u010Dely,

\r\n

f) bleskosvody a za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 tvo\u0159\u00ED jejich sou\u010D\u00E1st,

\r\n

g) informativn\u00ED zna\u010Dky a ozn\u00E1men\u00ED na pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch,

\r\n

h) op\u011Brn\u00E9 zdi do v\u00FD\u0161ky 1 m, kter\u00E9 nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00FDmi pozemn\u00EDmi komunikacemi a s ve\u0159ejn\u00FDm prostranstv\u00EDm,

\r\n

i) propustky na \u00FA\u010Delov\u00FDch komunikac\u00EDch,

\r\n

j) p\u0159enosn\u00E9 stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED a konstrukce, jejich\u017E doba um\u00EDst\u011Bn\u00ED na pozemku nep\u0159es\u00E1hne 30 dn\u016F v roce,

\r\n

k) sign\u00E1ln\u00ED a monitorovac\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED um\u00EDs\u0165ovan\u00E1 na st\u00E1vaj\u00EDc\u00EDch stavb\u00E1ch,

\r\n

l) d\u016Fln\u00ED d\u00EDla, d\u016Fln\u00ED stavby pod povrchem a stavby v povrchov\u00FDch lomech a skr\u00FDvk\u00E1ch, pokud podl\u00E9haj\u00ED schvalov\u00E1n\u00ED a dozoru st\u00E1tn\u00ED b\u00E1\u0148sk\u00E9 spr\u00E1vy podle horn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,

\r\n

m) cirkusov\u00E9 stany pro nejv\u00FD\u0161e 200 osob a sc\u00E9nick\u00E9 stavby pro film, televizi nebo divadlo,

\r\n

n) sjezdy z pozemn\u00EDch komunikac\u00ED na sousedn\u00ED nemovitosti,

\r\n

o) ozna\u010Den\u00ED budov st\u00E1tn\u00EDch org\u00E1n\u016F a org\u00E1n\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, ozna\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch staveb, staveb pr\u00E1vnick\u00FDch a fyzick\u00FDch osob podnikaj\u00EDc\u00EDch podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a ozna\u010Den\u00ED nemovit\u00FDch kulturn\u00EDch pam\u00E1tek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/32\"><sup>32</sup>)</span>, pop\u0159\u00EDpad\u011B zna\u010Dkou stanovenou mezin\u00E1rodn\u00ED smlouvou.

\r\n
\r\n

(4) Ustanoven\u00ED odstavce 3 se nevztahuje na kulturn\u00ED pam\u00E1tky a ustanoven\u00ED odstavce 3 p\u00EDsm. a), b), h) a i) se nevztahuje na nemovitosti, kter\u00E9 nejsou kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, ale jsou v pam\u00E1tkov\u00E9 rezervaci, pam\u00E1tkov\u00E9 z\u00F3n\u011B nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu nemovit\u00E9 kulturn\u00ED pam\u00E1tky, nemovit\u00E9 n\u00E1rodn\u00ED kulturn\u00ED pam\u00E1tky, pam\u00E1tkov\u00E9 rezervace nebo pam\u00E1tkov\u00E9 z\u00F3ny<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/32\"><sup>32</sup>)</span>.

\r\n

(5) Pokud stavby uveden\u00E9 v odstavci 3 vy\u017Eaduj\u00ED proveden\u00ED zemn\u00EDch prac\u00ED nebo ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, je stavebn\u00EDk povinen zajistit si informace o existenci podzemn\u00EDch staveb technick\u00E9 infrastruktury a zajistit jejich ochranu.

\r\n
\r\n

\u00A7 80

Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED

\r\n

(1) Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED stanov\u00ED nov\u00FD zp\u016Fsob u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED pozemku a podm\u00EDnky jeho vyu\u017Eit\u00ED.

\r\n

(2) Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED vy\u017Eaduj\u00ED

\r\n

a) ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy podle \u00A7 3 odst. 1,

\r\n

b) stanoven\u00ED dob\u00FDvac\u00EDho prostoru,

\r\n

c) manipula\u010Dn\u00ED plochy, prodejn\u00ED plochy a tr\u017Ei\u0161t\u011B,

\r\n

d) h\u0159bitovy,

\r\n

e) zm\u011Bny druhu pozemku p\u0159esahuj\u00EDc\u00ED v\u00FDm\u011Bru 300 m2, zejm\u00E9na z\u0159izov\u00E1n\u00ED, ru\u0161en\u00ED a \u00FApravy vinic, chmelnic, les\u016F, park\u016F, zahrad a sad\u016F, pokud podm\u00EDnky nejsou stanoveny schv\u00E1len\u00FDmi pozemkov\u00FDmi \u00FApravami nebo jin\u00FDm \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm,

\r\n

f) \u00FApravy pozemk\u016F, kter\u00E9 maj\u00ED vliv na schopnost vsakov\u00E1n\u00ED vody.

\r\n
\r\n

(3) Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED ani \u00FAzemn\u00ED souhlas nevy\u017Eaduj\u00ED sjezdy z pozemn\u00EDch komunikac\u00ED na sousedn\u00ED nemovitosti.

\r\n

(4) Ustanoven\u00ED odstavce 3 se nevztahuje na \u00FAzem\u00ED, na kter\u00FDch se prokazateln\u011B nal\u00E9zaj\u00ED archeologick\u00E9 n\u00E1lezy.

\r\n
\r\n

\u00A7 81

Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby a o zm\u011Bn\u011B vlivu stavby na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED

\r\n

(1) Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby a o zm\u011Bn\u011B vlivu stavby na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201Erozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby\u201C) stanov\u00ED podm\u00EDnky pro po\u017Eadovanou zm\u011Bnu stavby a jej\u00ED nov\u00E9 vyu\u017Eit\u00ED nebo podm\u00EDnky upravuj\u00EDc\u00ED vliv na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a n\u00E1roky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu.

\r\n

(2) Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby vy\u017Eaduj\u00ED

\r\n

a) n\u00E1stavby,

\r\n

b) p\u0159\u00EDstavby,

\r\n

c) zm\u011Bny ve zp\u016Fsobu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, kter\u00E9 podstatn\u011B m\u011Bn\u00ED n\u00E1roky stavby na okol\u00ED.

\r\n
\r\n

(3) Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby ani \u00FAzemn\u00ED souhlas nevy\u017Eaduj\u00ED

\r\n

a) stavebn\u00ED \u00FApravy,

\r\n

b) udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce.

\r\n
\r\n

(4) Rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad slou\u010Dit s \u0159\u00EDzen\u00EDm o zm\u011Bn\u011B v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby podle \u00A7 126 a 127.

\r\n
\r\n

\u00A7 82

Rozhodnut\u00ED o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F

\r\n

(1) Rozhodnut\u00ED o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F stanov\u00ED podm\u00EDnky pro nov\u00E9 rozd\u011Blen\u00ED nebo scelen\u00ED pozemk\u016F.

\r\n

(2) Rozhodnut\u00ED o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F je mo\u017Eno vydat pouze na \u017E\u00E1dost podanou v\u0161emi vlastn\u00EDky v\u0161ech dot\u010Den\u00FDch pozemk\u016F a staveb na nich, kter\u00E9 jsou p\u0159edm\u011Btem rozhodnut\u00ED.

\r\n

(3) Rozhodnut\u00ED o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F se nevyd\u00E1v\u00E1, pokud podm\u00EDnky pro d\u011Blen\u00ED nebo scelen\u00ED pozemk\u016F jsou d\u00E1ny regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem, jin\u00FDm rozhodnut\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu nebo rozhodnut\u00EDm podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/33\"><sup>33</sup>)</span>, pop\u0159\u00EDpad\u011B nen\u00ED d\u016Fvodn\u00E9 stanovit podm\u00EDnky pro d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F.

\r\n
\r\n

\u00A7 83

Rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu

\r\n

(1) Rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu chr\u00E1n\u00ED stavbu, za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo pozemek p\u0159ed negativn\u00EDmi vlivy okol\u00ED nebo chr\u00E1n\u00ED okol\u00ED stavby \u010Di za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo pozemku p\u0159ed jejich negativn\u00EDmi \u00FA\u010Dinky.

\r\n

(2) Rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu se vyd\u00E1v\u00E1 zpravidla sou\u010Dasn\u011B p\u0159i rozhodov\u00E1n\u00ED podle \u00A7 79 a\u017E 81; lze je vydat i samostatn\u011B.

\r\n

(3) Rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu se nevyd\u00E1v\u00E1, jestli\u017Ee podm\u00EDnky ochrany jsou stanoveny zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/34\"><sup>34</sup>)</span> nebo na jeho z\u00E1klad\u011B.

\r\n
\r\n
\r\n

D\u00EDl 5

\u00DAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

\u00A7 84

P\u0159\u00EDslu\u0161nost k \u00FAzemn\u00EDmu rozhodnut\u00ED

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED vyd\u00E1v\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na z\u00E1klad\u011B\u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED nebo zjednodu\u0161en\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n

(2) Je-li k \u00FAzemn\u00EDmu \u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00FDm se vyd\u00E1v\u00E1 rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED nebo o ochrann\u00E9m p\u00E1smu, p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F jin\u00FD spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n ne\u017E stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, rozhodne tento org\u00E1n jen v souladu se z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu.

\r\n
\r\n

\u00A7 85

\u00DA\u010Dastn\u00EDci \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) \u00DA\u010Dastn\u00EDky \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED jsou

\r\n

a) \u017Eadatel,

\r\n

b) obec, na jej\u00EDm\u017E \u00FAzem\u00ED m\u00E1 b\u00FDt po\u017Eadovan\u00FD z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dn\u011Bn.

\r\n
\r\n

(2) \u00DA\u010Dastn\u00EDky \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED d\u00E1le jsou

\r\n

a) vlastn\u00EDk pozemku nebo stavby, na kter\u00FDch m\u00E1 b\u00FDt po\u017Eadovan\u00FD z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dn\u011Bn, nen\u00ED-li s\u00E1m \u017Eadatelem, nebo ten, kdo m\u00E1 jin\u00E9v\u011Bcn\u00E9 pr\u00E1vo k tomuto pozemku nebo stavb\u011B, nejde-li o p\u0159\u00EDpad uveden\u00FD v p\u00EDsmenu d),

\r\n

b) osoby, jejich\u017E vlastnick\u00E9 nebo jin\u00E9 v\u011Bcn\u00E9 pr\u00E1vo k sousedn\u00EDm stavb\u00E1m anebo sousedn\u00EDm pozemk\u016Fm nebo stavb\u00E1m na nich m\u016F\u017Ee b\u00FDt \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno,

\r\n

c) osoby, o kter\u00FDch tak stanov\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis,

\r\n

d) spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/35\"><sup>35</sup>)</span>; v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu nem\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED subjektivitu, vlastn\u00EDk, jeho\u017E spoluvlastnick\u00FD pod\u00EDl na spole\u010Dn\u00FDch \u010D\u00E1stech domu \u010Din\u00ED v\u00EDce ne\u017E jednu polovinu.

\r\n
\r\n

(3) \u00DA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED nejsou n\u00E1jemci byt\u016F, nebytov\u00FDch prostor nebo pozemk\u016F.

\r\n
\r\n

\u00A7 86

\u017D\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED

\r\n

(1) \u017D\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED z\u00E1kladn\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru a identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje pozemk\u016F a staveb.

\r\n

(2) K \u017E\u00E1dosti \u017Eadatel p\u0159ipoj\u00ED

\r\n

a) doklady prokazuj\u00EDc\u00ED jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo doklad o pr\u00E1vu zalo\u017Een\u00E9m smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED k pozemk\u016Fm nebo stavb\u00E1m; tyto doklady se p\u0159ipojuj\u00ED, nelze-li tato pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED,

\r\n

b) rozhodnut\u00ED dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, pokud byla obstar\u00E1na p\u0159ed zah\u00E1jen\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, nejde-li o koordinovan\u00E9 z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko podle \u00A7 4 odst. 6, vydan\u00E9 spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159adem, kter\u00FD je p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD vydat \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED,

\r\n

c) stanoviska vlastn\u00EDk\u016F ve\u0159ejn\u00E9 dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury,

\r\n

d) dokumentaci z\u00E1m\u011Bru.

\r\n
\r\n

(3) Jestli\u017Ee \u017Eadatel nem\u00E1 vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo doklad o pr\u00E1vu zalo\u017Een\u00E9m smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED k pozemku nebo stavb\u011B, p\u0159edlo\u017E\u00ED souhlas jejich vlastn\u00EDka anebo dohodu o parcelaci; to neplat\u00ED, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vym\u011Bnit.

\r\n

(4) Vy\u017Eaduje-li z\u00E1m\u011Br posouzen\u00ED vlivu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, p\u0159ipoj\u00ED \u017Eadatel k \u017E\u00E1dosti stanovisko p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FA\u0159adu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>,<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/36\"><sup>36</sup>)</span>. Bude-li toto hodnocen\u00ED prov\u00E1d\u011Bno soub\u011B\u017En\u011B s \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00EDm, p\u0159ipoj\u00ED \u017Eadatel dokumentaci vlivu z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED.

\r\n

(5) Stanov\u00ED-li tak zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, nebo pokud bude navrhovan\u00FD z\u00E1m\u011Br sv\u00FDmi negativn\u00EDmi vlivy p\u0159ekra\u010Dovat limitn\u00ED hodnoty stanoven\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy za hranic\u00ED pozemku ur\u010Den\u00E9ho k jeho realizaci, p\u0159edlo\u017E\u00ED \u017Eadatel sou\u010Dasn\u011B \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu.

\r\n

(6) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED a jej\u00EDch p\u0159\u00EDloh stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 87

Zah\u00E1jen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ozn\u00E1m\u00ED zah\u00E1jen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED a k projedn\u00E1n\u00ED \u017E\u00E1dosti na\u0159\u00EDd\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 \u00FAstn\u00ED jedn\u00E1n\u00ED, je-li to \u00FA\u010Deln\u00E9, spoj\u00ED jej s ohled\u00E1n\u00EDm na m\u00EDst\u011B; kon\u00E1n\u00ED ve\u0159ejn\u00E9ho \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED ozn\u00E1m\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem. Je-li v \u00FAzem\u00ED vyd\u00E1n \u00FAzemn\u00ED nebo regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, doru\u010Duje se ozn\u00E1men\u00ED o zah\u00E1jen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDm v \u00A7 85 odst. 1 a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm jednotliv\u011B, \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm\u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDmv\u00A785 odst. 2 ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou.

\r\n

(2) \u017Dadatel zajist\u00ED, aby informace o jeho z\u00E1m\u011Bru a o tom, \u017Ee podal \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, byla bezodkladn\u011B pot\u00E9, co bylo na\u0159\u00EDzeno ve\u0159ejn\u00E9 \u00FAstn\u00ED jedn\u00E1n\u00ED, vyv\u011B\u0161ena na m\u00EDst\u011B ur\u010Den\u00E9m stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem nebo na vhodn\u00E9m ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E9m m\u00EDst\u011B u stavby nebo pozemku, na nich\u017E se m\u00E1 z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dnit, a to do doby ve\u0159ejn\u00E9ho \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED. Sou\u010D\u00E1st\u00ED informace je grafick\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED z\u00E1m\u011Bru, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00FD podklad, z n\u011Bho\u017E lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu z\u00E1m\u011Bru a na jeho vliv na okol\u00ED. Pokud \u017Eadatel uvedenou povinnost nespln\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED opakovan\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 \u00FAstn\u00ED jedn\u00E1n\u00ED.

\r\n

(3) Z\u00FA\u010Dastn\u00ED-li se ve\u0159ejn\u00E9ho \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED v\u00EDce osob z \u0159ad ve\u0159ejnosti a mohlo-li by to v\u00E9st ke zma\u0159en\u00ED \u00FA\u010Delu ve\u0159ejn\u00E9ho \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED, vyzve je stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, aby zvolili spole\u010Dn\u00E9ho zmocn\u011Bnce. Ustanoven\u00ED o spole\u010Dn\u00E9m zmocn\u011Bnci a spole\u010Dn\u00E9m z\u00E1stupci podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se pou\u017Eije obdobn\u011B.

\r\n

(4) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti informace uveden\u00E9 v odstavci 2 stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 88

P\u0159eru\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED

Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED p\u0159eru\u0161\u00ED, krom\u011B d\u016Fvod\u016F uveden\u00FDch ve spr\u00E1vn\u00EDm \u0159\u00E1du, tak\u00E9 v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee z\u00E1m\u011Br klade takov\u00E9 po\u017Eadavky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu, \u017Ee jej nelze bez vybudov\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDch nov\u00FDch staveb a za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo \u00FApravy st\u00E1vaj\u00EDc\u00EDch realizovat, a z\u00E1rove\u0148 vyzve \u017Eadatele k p\u0159edlo\u017Een\u00ED pl\u00E1novac\u00ED smlouvy.

\r\n

\u00A7 89

Stanoviska, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky

\r\n

(1) Z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, n\u00E1mitky \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED a p\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti mus\u00ED b\u00FDt uplatn\u011Bny nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m \u00FAstn\u00EDm jedn\u00E1n\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. \u00DA\u010Dastn\u00EDci \u0159\u00EDzen\u00ED mus\u00ED b\u00FDt na tuto skute\u010Dnost upozorn\u011Bni.

\r\n

(2) K z\u00E1vazn\u00FDm stanovisk\u016Fm a n\u00E1mitk\u00E1m k v\u011Bcem, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto p\u0159i vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(3) \u00DA\u010Dastn\u00EDk \u0159\u00EDzen\u00ED ve sv\u00FDch n\u00E1mitk\u00E1ch uvede skute\u010Dnosti, kter\u00E9 zakl\u00E1daj\u00ED jeho postaven\u00ED jako \u00FA\u010Dastn\u00EDka \u0159\u00EDzen\u00ED, a d\u016Fvody pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek; k n\u00E1mitk\u00E1m, kter\u00E9 nespl\u0148uj\u00ED uveden\u00E9 po\u017Eadavky, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(4) Obec uplat\u0148uje v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED n\u00E1mitky k ochran\u011B z\u00E1jm\u016F obce a z\u00E1jm\u016F ob\u010Dan\u016F obce. Osoba, kter\u00E1 je \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 85 odst. 2 p\u00EDsm. a),

\r\n

b) a d), m\u016F\u017Ee uplat\u0148ovat n\u00E1mitky proti projedn\u00E1van\u00E9mu z\u00E1m\u011Bru v rozsahu, jak\u00FDm je jej\u00ED pr\u00E1vo p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno. Osoba, kter\u00E1 je \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 85 odst. 2 p\u00EDsm. c), m\u016F\u017Ee v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED uplat\u0148ovat n\u00E1mitky, pokud je projedn\u00E1van\u00FDm z\u00E1m\u011Brem dot\u010Den ve\u0159ejn\u00FD z\u00E1jem, jeho\u017E ochranou se podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu zab\u00FDv\u00E1.

\r\n
\r\n

(5) O n\u00E1mitce, o kter\u00E9 nedo\u0161lo k dohod\u011B mezi \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodne na z\u00E1klad\u011B obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, z\u00E1vazn\u00FDch stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo technick\u00FDch norem, pokud takov\u00E1 n\u00E1mitka nep\u0159esahuje rozsah jeho p\u016Fsobnosti. Nedo\u0161lo-li k dohod\u011B o n\u00E1mitce ob\u010Danskopr\u00E1vn\u00ED povahy, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad si o n\u00ED u\u010Din\u00ED \u00FAsudek a rozhodne ve v\u011Bci; to neplat\u00ED v p\u0159\u00EDpad\u011B n\u00E1mitek t\u00FDkaj\u00EDc\u00EDch se existence pr\u00E1va nebo rozsahu vlastnick\u00FDch pr\u00E1v.

\r\n
\r\n

\u00A7 90

Posuzov\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Bru \u017Eadatele

V \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad posuzuje, zda je z\u00E1m\u011Br \u017Eadatele v souladu

\r\n

a) s vydanou \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED,

\r\n

b) s c\u00EDli a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s charakterem \u00FAzem\u00ED, s po\u017Eadavky na ochranu architektonick\u00FDch a urbanistick\u00FDch hodnot v \u00FAzem\u00ED,

\r\n

c) s po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, zejm\u00E9na s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED,

\r\n

d) s po\u017Eadavky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu,

\r\n

e) s po\u017Eadavky zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F a s ochranou pr\u00E1v a pr\u00E1vem chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 91

Posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED se spojuje s vybran\u00FDmi postupy p\u0159i posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span> v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/26\"><sup>26</sup>)</span> je krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad a varianty \u0159e\u0161en\u00ED z\u00E1m\u011Bru z hlediska um\u00EDst\u011Bn\u00ED se nezpracov\u00E1vaj\u00ED. V tomto p\u0159\u00EDpad\u011B se postupuje podle z\u00E1kona upravuj\u00EDc\u00EDho posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a tohoto z\u00E1kona; jde-li o ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED, postupuje se podle \u00A7 22 a 23 obdobn\u011B.

\r\n

(2) \u017Dadatel p\u0159ipoj\u00ED k \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED posudek a dokumentaci vliv\u016F. Stanovisko k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/30\"><sup>30</sup>)</span> se v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B k \u017E\u00E1dosti nep\u0159ikl\u00E1d\u00E1.

\r\n

(3) Ozn\u00E1men\u00ED o zah\u00E1jen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED spole\u010Dn\u011B s informac\u00ED o posudku a dokumentaci vliv\u016F stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad bezodkladn\u011B zve\u0159ejn\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/27\"><sup>27</sup>)</span> a doru\u010D\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm zp\u016Fsobem podle \u00A7 87 odst. 1 a zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu. Posudek a dokumentaci vliv\u016F stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad sou\u010Dasn\u011B zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup.

\r\n

(4) Ka\u017Ed\u00FD<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/31\"><sup>31</sup>)</span> m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu zaslat vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k posudku a dokumentaci vliv\u016F ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B, v jak\u00E9 mohou b\u00FDt uplatn\u011Bna z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky. Po\u0159izovatel s vyj\u00E1d\u0159en\u00EDmi neprodlen\u011B sezn\u00E1m\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad.

\r\n

(5) Posudek, dokumentace vliv\u016F a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED podle odstavce 4 mus\u00ED b\u00FDt projedn\u00E1ny na ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FA\u0159adu. Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ozn\u00E1m\u00ED kon\u00E1n\u00ED ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem; p\u0159itom m\u016F\u017Ee toto projedn\u00E1n\u00ED slou\u010Dit s ve\u0159ejn\u00FDm \u00FAstn\u00EDm jedn\u00E1n\u00EDm.

\r\n

(6) P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad nejd\u00E9le do 30 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED za\u0161le stanovisko k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu. Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad toto stanovisko bezodkladn\u011B zve\u0159ejn\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/27\"><sup>27</sup>)</span> a pokra\u010Duje v \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 92.

\r\n
\r\n

\u00A7 92

\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad schvaluje navr\u017Een\u00FD z\u00E1m\u011Br a stanov\u00ED podm\u00EDnky pro vyu\u017Eit\u00ED a ochranu \u00FAzem\u00ED, podm\u00EDnky pro dal\u0161\u00ED p\u0159\u00EDpravu a realizaci z\u00E1m\u011Bru, zejm\u00E9na pro projektovou p\u0159\u00EDpravu stavby; vy\u017Eaduje-li to posouzen\u00ED ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, p\u0159i kontroln\u00EDch prohl\u00EDdk\u00E1ch stavby nebo p\u0159i vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu, m\u016F\u017Ee ulo\u017Eit zpracov\u00E1n\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED dokumentace stavby. V rozhodnut\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodne o n\u00E1mitk\u00E1ch \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, v od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED vyhodnot\u00ED p\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti a stanov\u00ED dobu platnosti rozhodnut\u00ED, m\u00E1-li b\u00FDt del\u0161\u00ED, ne\u017E stanov\u00ED tento z\u00E1kon. U staveb do\u010Dasn\u00FDch nebo v rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED pro do\u010Dasn\u00E9 \u010Dinnosti stanov\u00ED lh\u016Ftu pro odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo ukon\u010Den\u00ED \u010Dinnosti a n\u00E1sledn\u00FD zp\u016Fsob \u00FApravy \u00FAzem\u00ED. V p\u0159\u00EDpadech podle \u00A7 78 odst. 2 stanov\u00ED v pot\u0159ebn\u00E9m rozsahu podm\u00EDnky pro proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru.

\r\n

(2) Nen\u00ED-li z\u00E1m\u011Br \u017Eadatele v souladu s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v \u00A7 90 nebo jestli\u017Ee by um\u00EDst\u011Bn\u00EDm a realizac\u00ED z\u00E1m\u011Bru mohly b\u00FDt ohro\u017Eeny z\u00E1jmy chr\u00E1n\u011Bn\u00E9 t\u00EDmto z\u00E1konem nebo zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED zam\u00EDtne.

\r\n

(3) Je-li v \u00FAzem\u00ED vyd\u00E1n \u00FAzemn\u00ED nebo regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, doru\u010Duje se \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDm v \u00A7 85 odst. 1 a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm jednotliv\u011B. \u00DA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDm v \u00A7 85 odst. 2 se doru\u010Duje \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou.

\r\n

(4) Po dni nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159ed\u00E1 \u017Eadateli jedno vyhotoven\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti spolu s ov\u011B\u0159enou grafickou p\u0159\u00EDlohou v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy; \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti za\u0161le tak\u00E9 obci, pokud nen\u00ED stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, a pop\u0159\u00EDpad\u011B speci\u00E1ln\u00EDmu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD povede stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n

(5) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti jednotliv\u00FDch druh\u016F \u00FAzemn\u00EDch rozhodnut\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 93

Doba platnosti \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby, zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, zm\u011Bn\u011B stavby a o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F plat\u00ED 2 roky ode dne nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci, nestanov\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad v od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech lh\u016Ftu del\u0161\u00ED.

\r\n

(2) Podm\u00EDnky \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby, zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED nebo zm\u011Bn\u011B stavby plat\u00ED po dobu trv\u00E1n\u00ED stavby \u010Di za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED, nedo\u0161lo-li z povahy v\u011Bci k jejich konzumaci.

\r\n

(3) Dobu platnosti \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na od\u016Fvodn\u011Bnou \u017E\u00E1dost prodlou\u017Eit; pod\u00E1n\u00EDm \u017E\u00E1dosti se b\u011Bh lh\u016Fty platnosti rozhodnut\u00ED stav\u00ED. Na \u0159\u00EDzen\u00ED o prodlou\u017Een\u00ED lh\u016Fty se vztahuj\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED o \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED s t\u00EDm, \u017Ee ve\u0159ejn\u00E9 \u00FAstn\u00ED jedn\u00E1n\u00ED se nekon\u00E1 a z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, n\u00E1mitky nebo p\u0159ipom\u00EDnky lze podat ve lh\u016Ft\u011B 15 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(4) \u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, nebyla-li ve lh\u016Ft\u011B platnosti pod\u00E1na \u00FApln\u00E1 \u017E\u00E1dost o stavebn\u00ED povolen\u00ED, ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo jin\u00E9 obdobn\u00E9 rozhodnut\u00ED podle tohoto z\u00E1kona nebo zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, nebylo-li zapo\u010Dato s vyu\u017Eit\u00EDm \u00FAzem\u00ED pro stanoven\u00FD \u00FA\u010Del, nebo bylo-li stavebn\u00ED nebo jin\u00E9 povolovac\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED zastaveno anebo byla-li podan\u00E1 \u017E\u00E1dost zam\u00EDtnuta po lh\u016Ft\u011B platnosti \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED.

\r\n

(5) \u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 platnosti t\u00E9\u017E dnem, kdy stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad obdr\u017Eel sd\u011Blen\u00ED \u017Eadatele, \u017Ee upustil od z\u00E1m\u011Bru, ke kter\u00E9mu se rozhodnut\u00ED vztahuje; to neplat\u00ED, byla-li realizace z\u00E1m\u011Bru ji\u017E zah\u00E1jena.

\r\n

(6) Rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu plat\u00ED po dobu trv\u00E1n\u00ED stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo chr\u00E1n\u011Bn\u00E9ho \u00FAtvaru, nestanov\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad jinou lh\u016Ftu.

\r\n
\r\n

\u00A7 94

Zm\u011Bna a zru\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED

\r\n

\u00A7 95

Zjednodu\u0161en\u00E9 \u00FAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee rozhodnout o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby, o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, o zm\u011Bn\u011B stavby a o d\u011Blen\u00ED a scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F ve zjednodu\u0161en\u00E9m \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, jestli\u017Ee

\r\n

a) z\u00E1m\u011Br je v zastaviteln\u00E9 plo\u0161e nebo v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED,

\r\n

b) z\u00E1m\u011Br nevy\u017Eaduje posouzen\u00ED vliv\u016Fna\u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED,

\r\n

c) \u017E\u00E1dost m\u00E1 v\u0161echny p\u0159edepsan\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti a

\r\n

d) \u017E\u00E1dost je dolo\u017Eena z\u00E1vazn\u00FDmi stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a souhlasem \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, kte\u0159\u00ED maj\u00ED vlastnick\u00E1 nebo jin\u00E1 v\u011Bcn\u00E1 pr\u00E1va k pozemk\u016Fm, je\u017E jsou p\u0159edm\u011Btem \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED nebo maj\u00ED spole\u010Dnou hranici s t\u011Bmito pozemky, a stavb\u00E1m na nich; z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska a souhlasy \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED mus\u00ED obsahovat v\u00FDslovn\u00FD souhlas se zjednodu\u0161en\u00FDm \u0159\u00EDzen\u00EDm.

\r\n
\r\n

(2) Pokud \u017E\u00E1dost nespl\u0148uje podm\u00EDnky pro zjednodu\u0161en\u00E9 \u00FAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodne usnesen\u00EDm o proveden\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED, jinak zve\u0159ejn\u00ED n\u00E1vrh v\u00FDroku rozhodnut\u00ED; n\u00E1vrh v\u00FDroku doru\u010D\u00ED \u017Eadateli a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm jednotliv\u011B.

\r\n

(3) \u017Dadatel zajist\u00ED, aby byl n\u00E1vrh v\u00FDroku bezodkladn\u011B vyv\u011B\u0161en na vhodn\u00E9m ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E9m m\u00EDst\u011B u stavby nebo pozemku, na nich\u017E se m\u00E1 z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dnit, po celou dobu zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED n\u00E1vrhu v\u00FDroku. Sou\u010D\u00E1st\u00ED informace je grafick\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED z\u00E1m\u011Bru, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00FD podklad, z n\u011Bho\u017E lze usuzovat o architektonick\u00E9 nebo urbanistick\u00E9 podob\u011B z\u00E1m\u011Bru a o jeho vlivu na okol\u00ED.

\r\n

(4) V\u00FDhrady dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo n\u00E1mitky \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F proti zjednodu\u0161en\u00E9mu \u00FAzemn\u00EDmu \u0159\u00EDzen\u00ED lze podat p\u00EDsemn\u011B ve lh\u016Ft\u011B 15 dn\u016F ode dne zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED n\u00E1vrhu, p\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti lze podat ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B pouze za p\u0159edpokladu, \u017Ee by mohla b\u00FDt ohro\u017Eena ochrana ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>. Po pod\u00E1n\u00ED v\u00FDhrady, n\u00E1mitky nebo p\u0159ipom\u00EDnky postupuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad obdobn\u011B podle odstavce 2. Pokud nebyly ve lh\u016Ft\u011B uplatn\u011Bny v\u00FDhrady, n\u00E1mitky nebo p\u0159ipom\u00EDnky, rozhodnut\u00ED se pokl\u00E1d\u00E1 za vydan\u00E9 a nab\u00FDv\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED moci.

\r\n

(5) Po dni nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159ed\u00E1 \u017Eadateli jedno vyhotoven\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti spolu s ov\u011B\u0159enou grafickou p\u0159\u00EDlohou v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy; \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti za\u0161le tak\u00E9 obci, pokud nen\u00ED stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, a pop\u0159\u00EDpad\u011B speci\u00E1ln\u00EDmu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD povede stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n

(6) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti informace uveden\u00E9 v odstavci 3 stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 96

\u00DAzemn\u00ED souhlas

\r\n

(1) M\u00EDsto \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vydat \u00FAzemn\u00ED souhlas, a to na z\u00E1klad\u011B ozn\u00E1men\u00ED o z\u00E1m\u011Bru, pokud je z\u00E1m\u011Br v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v zastaviteln\u00E9 plo\u0161e, pom\u011Bry v \u00FAzem\u00ED se podstatn\u011B nem\u011Bn\u00ED a z\u00E1m\u011Br nevy\u017Eaduje nov\u00E9 n\u00E1roky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu. \u00DAzemn\u00ED souhlas nelze vydat, obsahuje-li z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu podm\u00EDnky, nebo je-li takov\u00FDm z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem vyj\u00E1d\u0159en nesouhlas, nebo pokud z\u00E1m\u011Br podl\u00E9h\u00E1 posouzen\u00ED z hlediska vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>.

\r\n

(2) \u00DAzemn\u00ED souhlas posta\u010D\u00ED v p\u0159\u00EDpadech

\r\n

a) staveb, jejich zm\u011Bn a za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E1 nevy\u017Eaduj\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED podle \u00A7 103 odst. 1 a 2,

\r\n

b) ohla\u0161ovan\u00FDch staveb, jejich zm\u011Bn a za\u0159\u00EDzen\u00ED,

\r\n

c) staveb pro reklamu,

\r\n

d) staveb umis\u0165ovan\u00FDch v uzav\u0159en\u00FDch prostorech existuj\u00EDc\u00EDch staveb, nem\u011Bn\u00ED-li se vliv stavby na okol\u00ED,

\r\n

e) \u00FAprav ter\u00E9nu, n\u00E1syp\u016F a v\u00FDkop\u016F do 1,5 m v\u00FD\u0161ky nebo hloubky, pokud nejsou v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 300 m2 a nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u00FDmi komunikacemi a ve\u0159ejn\u00FDmi prostranstv\u00EDmi nebo nedoch\u00E1z\u00ED-li k nakl\u00E1d\u00E1n\u00ED s odpady,

\r\n

f) skladov\u00FDch, v\u00FDstavn\u00EDch a manipula\u010Dn\u00EDch ploch do 200 m2 mimo vrakovi\u0161\u0165 a skl\u00E1dek odpadu,

\r\n

g) zm\u011Bn druhu pozemku o v\u00FDm\u011B\u0159e do 300 m2,

\r\n

h) zm\u011Bn staveb.

\r\n
\r\n

(3) Ozn\u00E1men\u00ED o z\u00E1m\u011Bru v \u00FAzem\u00ED obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru a identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje dot\u010Den\u00FDch pozemk\u016F a staveb. K ozn\u00E1men\u00ED \u017Eadatel p\u0159ipoj\u00ED

\r\n

a) doklady prokazuj\u00EDc\u00ED jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo doklad o pr\u00E1vu zalo\u017Een\u00E9m smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED k pozemk\u016Fm nebo stavb\u00E1m, kter\u00E9 jsou p\u0159edm\u011Btem \u0159\u00EDzen\u00ED; tyto doklady se p\u0159ipojuj\u00ED, nelze-li tato pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED,

\r\n

b) z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, pop\u0159\u00EDpad\u011B rozhodnut\u00ED dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,

\r\n

c) stanoviska vlastn\u00EDk\u016F ve\u0159ejn\u00E9 dopravn\u00ED infrastruktury,

\r\n

d) jednoduch\u00FD technick\u00FD popis z\u00E1m\u011Bru s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDmi v\u00FDkresy,

\r\n

e) souhlasy osob uveden\u00FDch v \u00A7 85 odst. 2 p\u00EDsm. a) a b) vyzna\u010Den\u00E9 rovn\u011B\u017E v situa\u010Dn\u00EDm v\u00FDkresu.

\r\n
\r\n

(4) Je-li z\u00E1m\u011Br v souladu s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v \u00A7 90, vyd\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00ED souhlas se z\u00E1m\u011Brem, a to do 30 dn\u016F ode dne jeho ozn\u00E1men\u00ED, a opat\u0159\u00ED situa\u010Dn\u00ED v\u00FDkres ov\u011B\u0159ovac\u00ED dolo\u017Ekou. Dojde-li v\u0161ak stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad k z\u00E1v\u011Bru, \u017Ee z\u00E1m\u011Br nespl\u0148uje podm\u00EDnky pro vyd\u00E1n\u00ED souhlasu, nebo je-li t\u0159eba stanovit podm\u00EDnky pro jeho realizaci, rozhodne usnesen\u00EDm, kter\u00E9 vyd\u00E1 ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F od ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru, o projedn\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Bru v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED. Usnesen\u00ED se doru\u010Duje oznamovateli a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obci.

\r\n

(5) \u017Dadatel zajist\u00ED, aby informace o jeho z\u00E1m\u011Bru bezodkladn\u011B pot\u00E9, co jej ozn\u00E1mil, byla vyv\u011B\u0161ena na ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E9m m\u00EDst\u011B u stavby nebo pozemku, na nich\u017E se m\u00E1 z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dnit, po dobu nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F.

\r\n

(6) Dojde-li ke zru\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho souhlasu po pr\u00E1vn\u00ED moci stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo ud\u011Blen\u00ED souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu (\u00A7 106 odst. 1), \u00FAzemn\u00ED souhlas ani \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED se ji\u017E nevyd\u00E1v\u00E1.

\r\n

(7) \u00DAzemn\u00ED souhlas plat\u00ED 12 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne jeho vyd\u00E1n\u00ED. \u00DAzemn\u00ED souhlas pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, nebyla-li v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B pod\u00E1na \u017E\u00E1dost o stavebn\u00ED povolen\u00ED, ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo \u017E\u00E1dost o jin\u00E9 rozhodnut\u00ED podle tohoto z\u00E1kona nebo podobn\u00E9 rozhodnut\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, nebylo-li zapo\u010Dato s vyu\u017Eit\u00EDm \u00FAzem\u00ED pro stanoven\u00FD \u00FA\u010Del, nebo bylo-li stavebn\u00ED nebo jin\u00E9 povolovac\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED po lh\u016Ft\u011B platnosti \u00FAzemn\u00EDho souhlasu zastaveno anebo byla-li \u017E\u00E1dost zam\u00EDtnuta. \u00DAzemn\u00ED souhlas s d\u011Blen\u00EDm nebo scelov\u00E1n\u00EDm pozemk\u016F pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, nebylo-li v uveden\u00E9 lh\u016Ft\u011B d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED provedeno v katastru nemovitost\u00ED.

\r\n

(8) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti ozn\u00E1men\u00ED o z\u00E1m\u011Bru a jeho p\u0159\u00EDloh stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n
\r\n

D\u00EDl 6

\u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e a \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED

\r\n

\u00A7 97

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e, kter\u00E9 se vyd\u00E1v\u00E1 jako opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du, omezuje nebo zakazuje v nezbytn\u00E9m rozsahu stavebn\u00ED \u010Dinnost ve vymezen\u00E9m \u00FAzem\u00ED, pokud by mohla zt\u00ED\u017Eit nebo znemo\u017Enit budouc\u00ED vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED podle p\u0159ipravovan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, jestli\u017Ee bylo schv\u00E1leno jej\u00ED zad\u00E1n\u00ED, nebo podle jin\u00E9ho rozhodnut\u00ED \u010Di opat\u0159en\u00ED v \u00FAzem\u00ED, j\u00EDm\u017E se upravuje vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED. \u00DAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00EDm o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nelze omezit nebo zak\u00E1zat udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce.

\r\n

(2) \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED, kter\u00E9 se vyd\u00E1v\u00E1 jako opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du, se vyd\u00E1v\u00E1 na \u00FAzem\u00ED posti\u017Een\u00E9m \u017Eiveln\u00ED pohromou nebo z\u00E1va\u017Enou hav\u00E1ri\u00ED, v jej\u00EDm\u017E d\u016Fsledku do\u0161lo k podstatn\u00E9mu z\u00E1sahu do vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, a je nezbytn\u00E9 stanovit podm\u00EDnky pro odstran\u011Bn\u00ED dopad\u016F \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo hav\u00E1rie a pro dal\u0161\u00ED vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED. \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED se vyd\u00E1v\u00E1 rovn\u011B\u017E pro zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, ve kter\u00E9m jsou z\u00E1vadn\u00E9 stavby, z d\u016Fvod\u016F hygienick\u00FDch, bezpe\u010Dnostn\u00EDch, po\u017E\u00E1rn\u00EDch, provozn\u00EDch a ochrany \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED, u nich\u017E je ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu nutn\u00E9 na\u0159\u00EDdit odstran\u011Bn\u00ED z\u00E1vad staveb a \u00FApravy staveb a na\u0159\u00EDdit opat\u0159en\u00ED k asanaci \u00FAzem\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 98

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED vyd\u00E1v\u00E1 v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti rada obce. Dot\u00FDk\u00E1-li se \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED v\u00EDce obc\u00ED anebo v p\u0159\u00EDpad\u011B ne\u010Dinnosti p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 rady obce, je m\u016F\u017Ee vydat v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti rada kraje.

\r\n

(2) N\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED se p\u00EDsemn\u011B projedn\u00E1v\u00E1 s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny, kter\u00E9 mohou uplatnit sv\u00E1 stanoviska do 30 dn\u016F ode dne obdr\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. S dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny, kter\u00E9 uplatnily sv\u00E1 stanoviska, mus\u00ED b\u00FDt n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED dohodnut.

\r\n

(3) N\u00E1mitky proti n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED mohou podat, krom\u011B osob uveden\u00FDch v \u00A7 172 odst. 5 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du, z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti a osoby, o kter\u00FDch tak stanov\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

\u00A7 99

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e stanov\u00ED omezen\u00ED nebo z\u00E1kaz stavebn\u00ED \u010Dinnosti ve vymezen\u00E9m dot\u010Den\u00E9m \u00FAzem\u00ED a dobu trv\u00E1n\u00ED stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011Bry. Sou\u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e je grafick\u00E1 p\u0159\u00EDloha v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy s vyzna\u010Den\u00EDm dot\u010Den\u00E9ho \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(2) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e, v\u010Detn\u011B grafick\u00E9 p\u0159\u00EDlohy, stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n

(3) P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 rada m\u016F\u017Ee na \u017E\u00E1dost povolit v\u00FDjimku z omezen\u00ED nebo z\u00E1kazu stavebn\u00ED \u010Dinnosti podle \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e, jestli\u017Ee povolen\u00ED v\u00FDjimky neohro\u017Euje sledovan\u00FD \u00FA\u010Del. Proti rozhodnut\u00ED o v\u00FDjimce se nelze odvolat.

\r\n
\r\n

\u00A7 100

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED se vyd\u00E1v\u00E1na z\u00E1klad\u011B pr\u016Fzkumu dot\u010Den\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a vyhodnocen\u00ED stavu staveb a pozemk\u016F z hlediska ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob nebo z hlediska po\u017Eadavk\u016F na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED v d\u016Fsledku odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo hav\u00E1rie.

\r\n

(2) \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED stanov\u00ED \u00FAzemn\u00ED a stavebn\u011B technick\u00E9 podm\u00EDnky pro odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED dopad\u016F \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo hav\u00E1rie anebo z\u00E1vad v \u00FAzem\u00ED a stanov\u00ED podm\u00EDnky pro budouc\u00ED vyu\u017Eit\u00ED vymezen\u00E9ho dot\u010Den\u00E9ho \u00FAzem\u00ED; obsahuje seznam staveb, v\u010Detn\u011B uveden\u00ED pozemk\u016F, kter\u00E9 mus\u00ED b\u00FDt odstran\u011Bny nebo zabezpe\u010Deny z d\u016Fvodu ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob nebo hrozby zna\u010Dn\u00FDch majetkov\u00FDch \u0161kod. Sou\u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci je grafick\u00E1 p\u0159\u00EDloha v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy s vyzna\u010Den\u00EDm dot\u010Den\u00E9ho \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(3) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED, v\u010Detn\u011B grafick\u00E9 p\u0159\u00EDlohy, stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n

(4) Dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 v dot\u010Den\u00E9m \u00FAzem\u00ED \u00FA\u010Dinnosti vydan\u00E1 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace do doby vyd\u00E1n\u00ED jej\u00ED zm\u011Bny nebo vyd\u00E1n\u00ED nov\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace. \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 \u00FA\u010Dinnosti dnem vyd\u00E1n\u00ED nov\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace nebo jej\u00ED zm\u011Bny pro dot\u010Den\u00E9 \u00FAzem\u00ED.

\r\n
\r\n
\r\n

D\u00EDl 7

\u00DAprava vztah\u016F v \u00FAzem\u00ED

\r\n

Odd\u00EDl 1

P\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo

\r\n

\u00A7 101

\r\n

(1) K pozemku ur\u010Den\u00E9mu \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161nou stavbu nebo pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 opat\u0159en\u00ED m\u00E1 obec nebo kraj, kter\u00FD je vymezil v \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci, nebo st\u00E1t podle p\u0159\u00EDslu\u0161nosti k vlastnictv\u00ED v souladu se zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/37\"><sup>37</sup>)</span> p\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo. Obec m\u00E1 t\u00E9\u017E p\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo k pozemku ur\u010Den\u00E9mu \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem pro ve\u0159ejn\u00E9 prostranstv\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/1\"><sup>1</sup>)</span>. Vymezen\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby nebo ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9ho opat\u0159en\u00ED v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu se po vyd\u00E1n\u00ED opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy zas\u00EDl\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu katastr\u00E1ln\u00EDmu \u00FA\u0159adu k vyzna\u010Den\u00ED p\u0159edkupn\u00EDho pr\u00E1va v katastru nemovitost\u00ED.

\r\n

(2) Vlastn\u00EDk pozemku uveden\u00E9ho v odstavci 1 je povinen v p\u0159\u00EDpad\u011B zam\u00FD\u0161len\u00E9ho p\u0159evodu pozemek nab\u00EDdnout obci, kraji nebo st\u00E1tu ke koupi za cenu obvyklou zji\u0161t\u011Bnou posudkem znalce podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/38\"><sup>38</sup>)</span>. Nab\u00EDdka k uzav\u0159en\u00ED smlouvy o p\u0159evodu pozemku se doru\u010Duje na p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad nebo \u00DA\u0159ad pro zastupov\u00E1n\u00ED st\u00E1tu ve v\u011Bcech majetkov\u00FDch.

\r\n

(3) P\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo m\u016F\u017Ee b\u00FDt uplatn\u011Bno do 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED nab\u00EDdky. Uplynut\u00EDm t\u00E9to lh\u016Fty p\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo zanik\u00E1. Opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 obec, kraj nebo st\u00E1t se m\u016F\u017Ee p\u0159edkupn\u00EDho pr\u00E1va v\u00FDslovn\u011B vzd\u00E1t i p\u0159ed uplynut\u00EDm uveden\u00E9 lh\u016Fty.

\r\n

(4) Je-li \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem ur\u010Dena ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu podle odstavce 1 \u010D\u00E1st pozemku, je p\u0159edm\u011Btem nab\u00EDdky p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 \u010D\u00E1st pozemku odd\u011Blen\u00E1 v souladu s po\u017Eadavky zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/22\"><sup>22</sup>)</span>. V p\u0159\u00EDpad\u011B pochybnost\u00ED o ur\u010Den\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 \u010D\u00E1sti pozemku vyd\u00E1 na n\u00E1vrh vlastn\u00EDka pozemku \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED rozhodnut\u00ED.

\r\n

(5) Vlastn\u00EDk pozemku je opr\u00E1vn\u011Bn nab\u00EDdnout pozemek ur\u010Den\u00FD \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem pro \u00FA\u010Dely podle odstavce 1 ke koupi obci, kraji nebo st\u00E1tu za podm\u00EDnek podle odstavc\u016F 2 a\u017E 4. V p\u0159\u00EDpad\u011B neuzav\u0159en\u00ED kupn\u00ED smlouvy na z\u00E1klad\u011B t\u00E9to nab\u00EDdky do 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne jej\u00EDho doru\u010Den\u00ED p\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo obce, kraje nebo st\u00E1tu podle odstavce 1 zanikne.

\r\n
\r\n
\r\n

Odd\u00EDl 2

N\u00E1hrady za zm\u011Bnu v \u00FAzem\u00ED

\r\n

\u00A7 102

\r\n

(1) Vlastn\u00EDkovi pozemku nebo stavby, jeho\u017E pr\u00E1va byla p\u0159i u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED pozemku nebo stavby na z\u00E1klad\u011B \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e omezena, n\u00E1le\u017E\u00ED n\u00E1hrada.

\r\n

(2) Vlastn\u00EDkovi pozemku, jeho\u017E ur\u010Den\u00ED k zastav\u011Bn\u00ED bylo zru\u0161eno na z\u00E1klad\u011B zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, anebo vyd\u00E1n\u00EDm nov\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo zru\u0161en\u00EDm \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED podle \u00A7 94 odst. 3, n\u00E1le\u017E\u00ED n\u00E1hrada. N\u00E1hrada se stanov\u00ED ve v\u00FD\u0161i rozd\u00EDlu mezi cenou stavebn\u00EDho pozemku sjednanou v kupn\u00ED smlouv\u011B a cenou obvyklou zji\u0161t\u011Bnou posudkem znalce podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/38\"><sup>38</sup>)</span> pozemku, kter\u00FD nen\u00ED ur\u010Den k zastav\u011Bn\u00ED, v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee vlastn\u00EDk tohoto pozemku byl vlastn\u00EDkem nebo jej nabyl v dob\u011B platnosti \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED jako pozemek ur\u010Den\u00FD k zastav\u011Bn\u00ED. N\u00E1hrada vlastn\u00EDkovi pozemku nen\u00E1le\u017E\u00ED, jestli\u017Ee k uveden\u00E9 zm\u011Bn\u011B do\u0161lo na z\u00E1klad\u011B jeho n\u00E1vrhu. Osoba, kter\u00E1 byla opr\u00E1vn\u011Bna realizovat regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, kter\u00FD byl zm\u011Bn\u011Bn nebo zru\u0161en, nebo \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, kter\u00E9 bylo zru\u0161eno, m\u00E1 n\u00E1rok na n\u00E1hradu skute\u010Dn\u00FDch n\u00E1klad\u016F vynalo\u017Een\u00FDch p\u0159i uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED pr\u00E1v z regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, a to ode dne nabyt\u00ED jejich \u00FA\u010Dinnosti do jejich zm\u011Bny nebo zru\u0161en\u00ED.

\r\n

(3) Povinnost poskytnout n\u00E1hradu podle odstavc\u016F 1 a 2 na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9 \u017E\u00E1dosti vlastn\u00EDka m\u00E1 obec nebo kraj, jejich\u017E org\u00E1ny vydaly \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e, vydaly \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, anebo zru\u0161ily \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED.

\r\n

(4) N\u00E1hrada se poskytuje v pen\u011Bz\u00EDch. N\u00E1vrh v\u00FD\u0161e n\u00E1hrady mus\u00ED b\u00FDt dolo\u017Een posudkem znalce. Obec nebo kraj vyrozum\u00ED \u017Eadatele o sv\u00E9mstanoviskukuplatn\u011Bn\u00E9mu n\u00E1roku na n\u00E1hradu do 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne pod\u00E1n\u00ED. V p\u0159\u00EDpad\u011B uzn\u00E1n\u00ED n\u00E1roku obec nebo kraj poskytnou n\u00E1hradu do 2 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne vyrozum\u011Bn\u00ED \u017Eadatele, v opa\u010Dn\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B rozhoduje o n\u00E1roku soud. V p\u0159\u00EDpad\u011B uzn\u00E1n\u00ED n\u00E1roku poskytnou n\u00E1hradu v pen\u011Bz\u00EDch, pokud nedojde k dohod\u011B o poskytnut\u00ED n\u00E1hradn\u00EDho pozemku. V p\u0159\u00EDpad\u011B neuzn\u00E1n\u00ED n\u00E1roku rozhoduje o n\u011Bm soud.

\r\n

(5) V p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee dojde k n\u00E1sledn\u00E9 zm\u011Bn\u011B \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD pozemek, za kter\u00FD byla vyplacena n\u00E1hrada, se vr\u00E1t\u00ED do re\u017Eimu zastaviteln\u00E9ho \u00FAzem\u00ED, je vlastn\u00EDk pozemku povinen vyplacenou n\u00E1hradu v pln\u00E9 v\u00FD\u0161i vr\u00E1tit poskytovateli n\u00E1hrady do 2 m\u011Bs\u00EDc\u016F od vyrozum\u011Bn\u00ED o zm\u011Bn\u011B \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a vzniku povinnosti n\u00E1hradu vr\u00E1tit.

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\u010C\u00C1ST \u010CTVRT\u00C1

STAVEBN\u00CD \u0158\u00C1D

\r\n

HLAVA I

STAVBY, TER\u00C9NN\u00CD \u00DAPRAVY, ZA\u0158\u00CDZEN\u00CD A UDR\u017DOVAC\u00CD PR\u00C1CE

\r\n

D\u00EDl 1

Povolen\u00ED a ohl\u00E1\u0161en\u00ED

\r\n

\u00A7 103

Stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce nevy\u017Eaduj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED

\r\n

(1) Stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu nevy\u017Eaduj\u00ED

\r\n

a) budovy, a to

\r\n

b) technick\u00E1 infrastruktura a doprovodn\u00E1 technick\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED pro rozvod vody, energi\u00ED, tepla, pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED slu\u017Eeb elektronick\u00FDch komunikac\u00ED, pro odv\u00E1d\u011Bn\u00ED odpadn\u00EDch a de\u0161\u0165ov\u00FDch vod a v\u011Btr\u00E1n\u00ED, a to

\r\n

1. stavby o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED do 25 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky, nepodsklepen\u00E9, jestli\u017Ee neobsahuj\u00ED pobytov\u00E9 m\u00EDstnosti, hygienick\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED ani vyt\u00E1p\u011Bn\u00ED, neslou\u017E\u00ED k ust\u00E1jen\u00ED zv\u00ED\u0159at a nejde o sklady ho\u0159lav\u00FDch kapalin a ho\u0159lav\u00FDch plyn\u016F; 2. stavby pro zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED do 70 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky, nepodsklepen\u00E9, s v\u00FDjimkou staveb pro ust\u00E1jen\u00ED zv\u00ED\u0159at, pro chovatelstv\u00ED a zem\u011Bd\u011Blsk\u00FDch staveb, kter\u00E9 maj\u00ED slou\u017Eit pro skladov\u00E1n\u00ED a zpracov\u00E1n\u00ED ho\u0159lav\u00FDch l\u00E1tek (nap\u0159. sen\u00EDky, su\u0161i\u010Dky, sklady ho\u0159lav\u00FDch kapalin, sklady chemick\u00FDch hnojiv); 3. stavby pro pln\u011Bn\u00ED funkc\u00ED lesa do 70 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky, bez podsklepen\u00ED; 4. stavby pro chovatelstv\u00ED o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED o zastav\u011Bn\u00E9 plo\u0161e do 16 m2 a do 5 m v\u00FD\u0161ky; 5. zimn\u00ED zahrady o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED a sklen\u00EDky do 40 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky; 6. p\u0159\u00EDst\u0159e\u0161ky o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED, kter\u00E9 slou\u017E\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 doprav\u011B, a jin\u00E9 ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E9 p\u0159\u00EDst\u0159e\u0161ky do 40 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 4 m v\u00FD\u0161ky; Stavby uveden\u00E9 v bodech 4 a\u017E 6 mohou m\u00EDt jedno podzemn\u00ED podla\u017E\u00ED, 1. nadzemn\u00ED a podzemn\u00ED komunika\u010Dn\u00ED veden\u00ED s\u00EDt\u00ED elektronick\u00FDch komunikac\u00ED, v\u010Detn\u011B jejich op\u011Brn\u00FDch a vyty\u010Dovac\u00EDch bod\u016F, a telefonn\u00ED budky, v\u010Detn\u011B p\u0159\u00EDpojn\u00FDch komunika\u010Dn\u00EDch veden\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED s\u00EDt\u011B a p\u0159\u00EDpojn\u00FDch energetick\u00FDch veden\u00ED, zejm\u00E9na pro ve\u0159ejn\u00E9 telefonn\u00ED automaty a jejich stavebn\u00ED \u00FApravy; 2. veden\u00ED technick\u00E9ho za\u0159\u00EDzen\u00ED uvnit\u0159 budov a jejich stavebn\u00ED \u00FApravy; 3. povrchov\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED pro rozvod nebo odvod vody na zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 p\u016Fd\u011B nebo na pozemc\u00EDch ur\u010Den\u00FDch k pln\u011Bn\u00ED funkc\u00ED lesa, nejde-li o vodn\u00ED d\u00EDla; 4. za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E1 jsou sou\u010D\u00E1st\u00ED nebo p\u0159\u00EDslu\u0161enstv\u00EDm energetick\u00E9 soustavy; 5. stavebn\u00ED \u00FApravy kotelen, pokud se p\u0159i nich podstatn\u011B nem\u011Bn\u00ED jejich parametry, topn\u00E9 m\u00E9dium nebo zp\u016Fsob odvodu spalin; 6. topn\u00E9 agreg\u00E1ty, \u010Derpadla a za\u0159\u00EDzen\u00ED pro sol\u00E1rn\u00ED oh\u0159ev vody; 7. stavebn\u00ED \u00FApravy energetick\u00FDch veden\u00ED, vodovod\u016F a kanalizac\u00ED, pokud se nem\u011Bn\u00ED jejich trasa; 8. p\u0159\u00EDpojky vodovodn\u00ED, kanaliza\u010Dn\u00ED a energetick\u00E9 v d\u00E9lce do 50 m, c) sto\u017E\u00E1ry, ant\u00E9ny a jin\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED, a to 1. konstrukce chmelnic, vinic a sad\u016F; 2. ant\u00E9ny, v\u010Detn\u011B jejich nosn\u00FDch konstrukc\u00ED a souvisej\u00EDc\u00EDch elektronick\u00FDch komunika\u010Dn\u00EDch za\u0159\u00EDzen\u00ED do celkov\u00E9 v\u00FD\u0161ky 15 m; 3. sir\u00E9ny, v\u010Detn\u011B jejich podp\u011Brn\u00FDch konstrukc\u00ED a souvisej\u00EDc\u00EDch za\u0159\u00EDzen\u00ED do celkov\u00E9 v\u00FD\u0161ky 1,5 m; 4. sign\u00E1ln\u00ED v\u011B\u017Ee, sign\u00E1ly a pyramidy pro zem\u011Bm\u011B\u0159ick\u00E9 \u00FA\u010Dely; 5. podp\u011Bry lanov\u00FDch drah, kter\u00E9 nevedou p\u0159es ve\u0159ejn\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED plochy a slou\u017E\u00ED pro n\u00E1kladn\u00ED dopravu, pro kter\u00E9 bylo vyd\u00E1no rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby; 6. sto\u017E\u00E1ry pro vlajky; 7. bleskosvody a za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 tvo\u0159\u00ED jeho sou\u010D\u00E1st; 8. informa\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED o celkov\u00E9 plo\u0161e men\u0161\u00ED ne\u017E 0,6 m2; 9. informa\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED, u nich\u017E byla \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm nebo \u00FAzemn\u00EDm souhlasem omezena doba trv\u00E1n\u00ED nejv\u00FD\u0161e na 3 m\u011Bs\u00EDce a jejich\u017E celkov\u00E1v\u00FD\u0161ka nep\u0159ekra\u010Duje 10 m a celkov\u00E1 plocha 20 m2; 10. informativn\u00ED zna\u010Dky a ozn\u00E1men\u00ED na pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch; 11. ozna\u010Den\u00ED budov st\u00E1tn\u00EDch org\u00E1n\u016F a org\u00E1n\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, ozna\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch staveb, staveb pr\u00E1vnick\u00FDch osob a fyzick\u00FDch osob podnikaj\u00EDc\u00EDch podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a ozna\u010Den\u00ED nemovit\u00FDch kulturn\u00EDch pam\u00E1tek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/32\"><sup>32</sup>)</span>, pop\u0159\u00EDpad\u011B zna\u010Dkou stanovenou mezin\u00E1rodn\u00ED smlouvou, d) z\u00E1sobn\u00EDky, n\u00E1dr\u017Ee na vodu a baz\u00E9ny, nejde-li o vodn\u00ED d\u00EDla, op\u011Brn\u00E9 zdi, oplocen\u00ED, a to 1. z\u00E1sobn\u00EDky pro zkapaln\u011Bn\u00E9 uhlovod\u00EDkov\u00E9 plyny do celkov\u00E9ho objemu 5 m3 ur\u010Den\u00E9 v\u00FDhradn\u011B pro odb\u011Br plynn\u00E9 f\u00E1ze; 2. z\u00E1sobn\u00EDky na vodu nebo jin\u00E9 neho\u0159lav\u00E9 kapaliny do objemu 50 m3 a do v\u00FD\u0161ky 3 m; 3. z\u00E1sobn\u00EDky na uskladn\u011Bn\u00ED zem\u011Bd\u011Blsk\u00FDch produkt\u016F, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do v\u00FD\u0161ky 3 m maj\u00EDc\u00ED doklad o shod\u011B s technick\u00FDmi po\u017Eadavky podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/39\"><sup>39</sup>)</span>; 4. n\u00E1dr\u017Ee na vodu do 100 m3 obsahu ve vzd\u00E1lenosti nejm\u00E9n\u011B 50 m od budov s obytn\u00FDmi nebo pobytov\u00FDmi m\u00EDstnostmi, pokud nejde o vodn\u00ED d\u00EDla; 5. baz\u00E9ny do 40 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy; 6. ploty do v\u00FD\u0161ky 1,8 m, kter\u00E9 nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u00FDmi pozemn\u00EDmi komunikacemi a ve\u0159ejn\u00FDm prostranstv\u00EDm<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/1\"><sup>1</sup>)</span>; 7. oplocen\u00ED pozemk\u016F pro zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 a lesnick\u00E9 \u00FA\u010Dely bez podezd\u00EDvky; 8. op\u011Brn\u00E9 zdi do v\u00FD\u0161ky 1 m, kter\u00E9 nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00FDmi pozemn\u00EDmi komunikacemi a s ve\u0159ejn\u00FDm prostranstv\u00EDm, e) udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, jejich\u017E proveden\u00ED nem\u016F\u017Ee negativn\u011B ovlivnit zdrav\u00ED osob, po\u017E\u00E1rn\u00ED bezpe\u010Dnost, stabilitu a vzhled stavby, \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a bezpe\u010Dnost p\u0159i u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED a nejde o udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B, kter\u00E1 je kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, f) ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy a za\u0159\u00EDzen\u00ED mal\u00E9ho rozsahu, a to 1. \u00FApravy ter\u00E9nu, n\u00E1sypy a v\u00FDkopy do 1,5 m v\u00FD\u0161ky nebo hloubky, pokud nejsou v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 300 m2 a nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u00FDmi pozemn\u00EDmi komunikacemi a ve\u0159ejn\u00FDmi prostranstv\u00EDmi<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/1\"><sup>1</sup>)</span>; 2. v\u00FDkopy a n\u00E1sypy pro ulo\u017Een\u00ED z\u00E1sobn\u00EDk\u016F podle p\u00EDsmene d) bod\u016F 1 a\u017E 3; 3. skladov\u00E9, v\u00FDstavn\u00ED a manipula\u010Dn\u00ED plochy do 200 m2, kter\u00E9 neslou\u017E\u00ED pro skladov\u00E1n\u00ED a manipulaci s ho\u0159lav\u00FDmi l\u00E1tkami a chemick\u00FDmi l\u00E1tkami, kter\u00E9 mohou zp\u016Fsobit zne\u010Di\u0161t\u011Bn\u00ED \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED; 4. odstavn\u00E9 plochy pro j\u00EDzdn\u00ED kola, v\u010Detn\u011B konstrukc\u00ED pro uchycen\u00ED kol; 5. stavby mostn\u00EDch vah, g) ostatn\u00ED stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED, a to 1. d\u016Fln\u00ED d\u00EDla, d\u016Fln\u00ED stavby pod povrchem a stavby v povrchov\u00FDch lomech a skr\u00FDvk\u00E1ch, pokud podl\u00E9haj\u00ED schvalov\u00E1n\u00ED a dozoru org\u00E1n\u016F st\u00E1tn\u00ED b\u00E1\u0148sk\u00E9 spr\u00E1vy podle horn\u00EDch p\u0159edpis\u016F; 2. cirkusov\u00E9 stany pro nejv\u00FD\u0161e 200 osob a sc\u00E9nick\u00E9 stavby pro film, televizi a divadlo; 3. p\u0159enosn\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED, konstrukce a le\u0161en\u00ED; 4. propustky na \u00FA\u010Delov\u00FDch komunikac\u00EDch; 5. v\u00FDrobky, kter\u00E9 pln\u00ED funkci stavby, v\u010Detn\u011B nosn\u00FDch konstrukc\u00ED pro n\u011B, nepodsklepen\u00E9, pokud nebudou slou\u017Eit k u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED osobami nebo k ust\u00E1jen\u00ED zv\u00ED\u0159at, h) stavebn\u00ED \u00FApravy, pokud se jimi nezasahuje do nosn\u00FDch konstrukc\u00ED stavby, nem\u011Bn\u00ED se vzhled stavby ani zp\u016Fsob u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, nevy\u017Eaduj\u00ED posouzen\u00ED vliv\u016Fna\u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span> a jejich proveden\u00ED nem\u016F\u017Ee negativn\u011B ovlivnit po\u017E\u00E1rn\u00ED bezpe\u010Dnost.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FApravy pozemn\u00EDch komunikac\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce na nich, kter\u00E9 nevy\u017Eaduj\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED, vymezuje zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/40\"><sup>40</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

\u00A7 104

Ohla\u0161ov\u00E1n\u00ED jednoduch\u00FDch staveb, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, za\u0159\u00EDzen\u00ED a udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED

\r\n

(1) K proveden\u00ED jednoduch\u00FDch staveb uveden\u00FDch v odstavci 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d), jejich\u017E n\u00E1vrh je v souladu s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informac\u00ED (\u00A7 21), kter\u00E9 jsou umis\u0165ov\u00E1ny v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v zastaviteln\u00E9 plo\u0161e, pom\u011Bry v \u00FAzem\u00ED se jimi podstatn\u011B nem\u011Bn\u00ED a kter\u00E9 nevy\u017Eaduj\u00ED nov\u00E9 n\u00E1roky na dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu, posta\u010D\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00ED bez p\u0159edchoz\u00EDho \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu. Spolu s ohl\u00E1\u0161en\u00EDm stavebn\u00EDk stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu dolo\u017E\u00ED, \u017Ee o sv\u00E9m stavebn\u00EDm z\u00E1m\u011Bru prokazateln\u011B informoval vlastn\u00EDky sousedn\u00EDch pozemk\u016F a staveb na nich; ti mohou p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu ozn\u00E1mit sv\u00E9 p\u0159\u00EDpadn\u00E9 n\u00E1mitky proti stavb\u011B do 15 dn\u016F ode dne, kdy byli stavebn\u00EDkem informov\u00E1ni.

\r\n

(2) Ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu vy\u017Eaduj\u00ED

\r\n

a) stavby pro bydlen\u00ED a pro rekreaci do 150 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy, s jedn\u00EDm podzemn\u00EDm podla\u017E\u00EDm do hloubky 3 m a nejv\u00FD\u0161e dv\u011Bma nadzemn\u00EDmi podla\u017E\u00EDmi a podkrov\u00EDm,

\r\n

b) podzemn\u00ED stavby do 300 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodn\u00EDm d\u00EDlem,

\r\n

c) stavby do 300 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a v\u00FD\u0161ky do 10 m, s v\u00FDjimkou staveb pro bydlen\u00ED, a haly do 1000 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a v\u00FD\u0161ky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejv\u00FD\u0161e s jedn\u00EDm nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00EDm, nepodsklepen\u00E9 a do\u010Dasn\u00E9 na dobu nejd\u00E9le 3 let,

\r\n

d) stavby do 25 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky s jedn\u00EDm nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00EDm, podsklepen\u00E9 nejv\u00FD\u0161e do hloubky 3 m,

\r\n

e) v\u011Btrn\u00E9 elektr\u00E1rny do v\u00FD\u0161ky 10 m,

\r\n

f) ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. f) bod\u011B 1,

\r\n

g) stavby za\u0159\u00EDzen\u00ED staveni\u0161t\u011B neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. a),

\r\n

h) p\u0159\u00EDpojky neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. b) bod\u011B 8,

\r\n

i) stavby op\u011Brn\u00FDch zd\u00ED do v\u00FD\u0161ky 1 m neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. d) bod\u011B 8,

\r\n

j) informa\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED na stavb\u011B nebo na pozemku neuveden\u00E1 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle \u00A7 3 odst. 2,

\r\n

k) v\u00FDrobky, kter\u00E9 pln\u00ED funkci stavby a kter\u00E9 nejsou uvedeny v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. g) bod\u011B 5,

\r\n

l) cirkusov\u00E9 stany neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. g) bod\u011B 2,

\r\n

m) ant\u00E9ny, v\u010Detn\u011B jejich nosn\u00FDch konstrukc\u00ED a souvisej\u00EDc\u00EDch elektronick\u00FDch komunika\u010Dn\u00EDch za\u0159\u00EDzen\u00ED, neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. c) bod\u011B 2,

\r\n

n) stavebn\u00ED \u00FApravy pro zm\u011Bny v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u010D\u00E1sti stavby, kter\u00FDmi se nezasahuje do nosn\u00FDch konstrukc\u00ED stavby, nem\u011Bn\u00ED se jej\u00ED vzhled a nevy\u017Eaduj\u00ED posouzen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/11\"><sup>11</sup>)</span>,

\r\n

o) sjezdy z pozemn\u00EDch komunikac\u00ED na sousedn\u00ED nemovitosti,

\r\n

p) udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. e).

\r\n
\r\n

(3) Ohl\u00E1\u0161en\u00ED nevy\u017Eaduj\u00ED jednoduch\u00E9 stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy a za\u0159\u00EDzen\u00ED, u kter\u00FDch to stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 78 odst. 2 stanovil.

\r\n

(4) Stavebn\u00ED \u00FApravy pozemn\u00EDch komunikac\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce na nich, kter\u00E9 vy\u017Eaduj\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00ED, vymezuje zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/40\"><sup>40</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

Ohl\u00E1\u0161en\u00ED

\r\n

\u00A7 105

\r\n

(1) Ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby obsahuje \u00FAdaje o stavebn\u00EDkovi, o pozemku, ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavb\u011B, jej\u00EDm rozsahu a \u00FA\u010Delu, o zp\u016Fsobu a dob\u011B prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a jej\u00ED jednoduch\u00FD technick\u00FD popis, nejde-li o p\u0159\u00EDpady uveden\u00E9 v odstavci 2; u do\u010Dasn\u00E9 stavby rovn\u011B\u017E dobu jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED a n\u00E1vrh \u00FApravy pozemku po jej\u00EDm odstran\u011Bn\u00ED. K ohl\u00E1\u0161en\u00ED se p\u0159ipoj\u00ED doklad prokazuj\u00EDc\u00ED vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo pr\u00E1vo zalo\u017Een\u00E9 smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED anebo pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu k pozemku \u010Di stavb\u011B, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee existenci takov\u00E9ho pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED.

\r\n

(2) U staveb uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d) se k ohl\u00E1\u0161en\u00ED d\u00E1le p\u0159ipoj\u00ED projektov\u00E1 dokumentace. U staveb a ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. e) a\u017E i) a n) se k ohl\u00E1\u0161en\u00ED p\u0159ipoj\u00ED projektov\u00E1 dokumentace, kterou tvo\u0159\u00ED situa\u010Dn\u00ED n\u00E1\u010Drt podle katastr\u00E1ln\u00ED mapy s vyzna\u010Den\u00EDm jejich um\u00EDst\u011Bn\u00ED, hranic se sousedn\u00EDmi pozemky, polohy staveb na nich a jednoduch\u00E9 stavebn\u00ED nebo mont\u00E1\u017En\u00ED v\u00FDkresy specifikuj\u00EDc\u00ED navrhovanou stavbu nebo ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy.

\r\n

(3) Projektov\u00E1 dokumentace se p\u0159ipojuje ve dvoj\u00EDm vyhotoven\u00ED. Nen\u00ED-li obecn\u00ED \u00FA\u0159ad obce, na jej\u00EDm\u017E \u00FAzem\u00ED stavba bude, stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 se trojmo, vyjma staveb v p\u016Fsobnosti vojensk\u00FDch a jin\u00FDch stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F (\u00A7 16); pokud stavebn\u00EDk nen\u00ED vlastn\u00EDkem stavby, p\u0159ipojuje se jedno dal\u0161\u00ED vyhotoven\u00ED. K ohl\u00E1\u0161en\u00ED se p\u0159ipoj\u00ED z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu vy\u017Eadovan\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>,<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/12\"><sup>12</sup>)</span>,<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/32\"><sup>32</sup>)</span>.

\r\n

(4) Pod\u00E1n\u00ED, kter\u00E9 nem\u00E1 n\u00E1le\u017Eitosti podle odstavc\u016F 1 a\u017E 3, nen\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00EDm podle tohoto z\u00E1kona a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad je usnesen\u00EDm odlo\u017E\u00ED. Usnesen\u00ED o odlo\u017Een\u00ED za\u0161le stavebn\u00EDkovi do 15 dn\u016F ode dne u\u010Din\u011Bn\u00ED pod\u00E1n\u00ED spolu s pou\u010Den\u00EDm o spr\u00E1vn\u00E9m postupu p\u0159i ohla\u0161ov\u00E1n\u00ED staveb a o tom, \u017Ee se stavbou nelze zapo\u010D\u00EDt.

\r\n

(5) N\u00E1le\u017Eitosti ohl\u00E1\u0161en\u00ED a obsah a rozsah projektov\u00E9 dokumentace u staveb uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d) stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 106

\r\n

(1) Ohl\u00E1\u0161enou stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 104 odst. 2 m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDk prov\u00E9st na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9ho souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu; u do\u010Dasn\u00E9 stavby souhlas obsahuje dobu jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED. Nebude-li stavebn\u00EDkovi souhlas doru\u010Den do 40 dn\u016F ode dne, kdy ohl\u00E1\u0161en\u00ED do\u0161lo stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, ani mu v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B nebude doru\u010Den z\u00E1kaz podle \u00A7 107, plat\u00ED, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad souhlas ud\u011Blil.

\r\n

(2) Jestli\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad s proveden\u00EDm ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby souhlas\u00ED, ov\u011B\u0159\u00ED p\u0159edlo\u017Eenou projektovou dokumentaci. Jedno jej\u00ED vyhotoven\u00ED si ponech\u00E1, druh\u00E9 za\u0161le stavebn\u00EDkovi.

\r\n

(3) Souhlas plat\u00ED po dobu 12 m\u011Bs\u00EDc\u016F; nepozb\u00FDv\u00E1 v\u0161ak platnosti, pokud v t\u00E9to dob\u011B bylo s ohl\u00E1\u0161enou stavbou zapo\u010Dato. Lh\u016Fta za\u010D\u00EDn\u00E1 b\u011B\u017Eet dnem n\u00E1sleduj\u00EDc\u00EDm po dni, kdy byl stavebn\u00EDkovi doru\u010Den souhlas, nebo dnem n\u00E1sleduj\u00EDc\u00EDm po dni, kdy uplynulo 40 dn\u016F od ohl\u00E1\u0161en\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 107

\r\n

(1) Pokud by ohl\u00E1\u0161en\u00E1 stavba podle \u00A7 104 odst. 1 byla navr\u017Eena v rozporu s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informac\u00ED nebo s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu nebo umis\u0165ov\u00E1na v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED anebo byla v rozporu se z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu (\u00A7 105 odst. 3), stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, proveden\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby zak\u00E1\u017Ee. Toto rozhodnut\u00ED mus\u00ED b\u00FDt vyd\u00E1no do 30 dn\u016F ode dne ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby.

\r\n

(2) Pokud by ohl\u00E1\u0161en\u00E1 stavba, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. d) a\u017E p) byly v rozporu s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, s regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem, \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm nebo \u00FAzemn\u00EDm souhlasem anebo se z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu (\u00A7 105 odst. 3), stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, jejich proveden\u00ED zak\u00E1\u017Ee. Toto rozhodnut\u00ED mus\u00ED b\u00FDt vyd\u00E1no do 30 dn\u016F ode dne ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby.

\r\n
\r\n

\u00A7 108

V\u00FDrobky, kter\u00E9 pln\u00ED funkci stavby

\r\n

(1) U v\u00FDrobku, kter\u00FD pln\u00ED funkci stavby, se k ohl\u00E1\u0161en\u00ED podle \u00A7 105 p\u0159ipoj\u00ED doklad podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/39\"><sup>39</sup>)</span> prokazuj\u00EDc\u00EDshodujehovlastnost\u00ED s po\u017Eadavky na stavby podle \u00A7 156. Pokud nelze takov\u00FD doklad z\u00EDskat, p\u0159ipoj\u00ED se k ohl\u00E1\u0161en\u00ED technick\u00E1 dokumentace v\u00FDrobce nebo dovozce, pop\u0159\u00EDpad\u011B dal\u0161\u00ED doklad, z n\u011Bho\u017E je mo\u017En\u00E9 ov\u011B\u0159it dodr\u017Een\u00ED po\u017Eadavk\u016F na stavby.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, zak\u00E1\u017Ee um\u00EDst\u011Bn\u00ED nebo u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED v\u00FDrobku, kter\u00FD pln\u00ED funkci stavby, pokud nebylo prok\u00E1z\u00E1no spln\u011Bn\u00ED po\u017Eadavk\u016F podle odstavce 1 nebo pokud by bylo naru\u0161eno \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED v jeho okol\u00ED; ze stejn\u00FDch d\u016Fvod\u016F m\u016F\u017Ee na\u0159\u00EDdit i jeho odstran\u011Bn\u00ED podle \u00A7 129 odst. 1 p\u00EDsm. a).

\r\n
\r\n

Stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

\u00A7 109

\r\n

(1) \u00DA\u010Dastn\u00EDkem stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED je

\r\n

a) stavebn\u00EDk,

\r\n

b) vlastn\u00EDk stavby, na n\u00ED\u017E m\u00E1 b\u00FDt provedena zm\u011Bna \u010Di udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, nen\u00ED-li stavebn\u00EDkem, nejde-li o p\u0159\u00EDpad uveden\u00FD v p\u00EDsmenu g),

\r\n

c) vlastn\u00EDk pozemku, na kter\u00E9m m\u00E1 b\u00FDt stavba prov\u00E1d\u011Bna, nen\u00ED-li stavebn\u00EDkem,

\r\n

d) vlastn\u00EDk stavby na pozemku, na kter\u00E9m m\u00E1 b\u00FDt stavba prov\u00E1d\u011Bna, a ten, kdo m\u00E1 k tomuto pozemku nebo stavb\u011B pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu, mohou-li b\u00FDt jejich pr\u00E1va navrhovanou stavbou p\u0159\u00EDmo dot\u010Dena,

\r\n

e) vlastn\u00EDk sousedn\u00EDho pozemku nebo stavby na n\u011Bm, m\u016F\u017Ee-li b\u00FDt jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo navrhovanou stavbou p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno,

\r\n

f) ten, kdo m\u00E1 k sousedn\u00EDmu pozemku pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu, m\u016F\u017Ee-li b\u00FDt toto pr\u00E1vo navrhovanou stavbou p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno,

\r\n

g) spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/35\"><sup>35</sup>)</span> ve stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 se t\u00FDk\u00E1 domu nebo spole\u010Dn\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED domu anebo pozemku; v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu nem\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED subjektivitu, vlastn\u00EDk, jeho\u017E spoluvlastnick\u00FD pod\u00EDl na spole\u010Dn\u00FDch \u010D\u00E1stech domu \u010Din\u00ED v\u00EDce ne\u017E jednu polovinu.

\r\n
\r\n

(2) \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED nen\u00ED n\u00E1jemce bytu, nebytov\u00E9ho prostoru nebo pozemku.

\r\n
\r\n

\u00A7 110

\r\n

(1) \u017D\u00E1dost o stavebn\u00ED povolen\u00ED obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED z\u00E1kladn\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru a identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje o pozemc\u00EDch a stavb\u00E1ch.

\r\n

(2) K \u017E\u00E1dosti stavebn\u00EDk p\u0159ipoj\u00ED

\r\n

a) doklady prokazuj\u00EDc\u00ED jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo pr\u00E1vo zalo\u017Een\u00E9 smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED anebo pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu k pozemku nebo stavb\u011B, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee existenci takov\u00E9ho pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED, ; je-li stavebn\u00EDkem spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek, p\u0159ipoj\u00ED tak\u00E9 smlouvu o v\u00FDstavb\u011B nebo rozhodnut\u00ED shrom\u00E1\u017Ed\u011Bn\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek p\u0159ijat\u00E9 podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu

\r\n

b) projektovou dokumentaci,

\r\n

c) pl\u00E1n kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby,

\r\n

d) z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, pop\u0159\u00EDpad\u011B stanoviska nebo jin\u00E9 doklady vy\u017Eadovan\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>, pokud je stavebn\u00EDk obstaral p\u0159edem.

\r\n
\r\n

(3) Projektov\u00E1 dokumentace se p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 ve dvoj\u00EDm vyhotoven\u00ED, a nen\u00ED-li obecn\u00ED \u00FA\u0159ad v m\u00EDst\u011B stavby stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, vyjma staveb v p\u016Fsobnosti vojensk\u00FDch a jin\u00FDch stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 se trojmo. Pokud stavebn\u00EDk nen\u00ED vlastn\u00EDkem stavby, p\u0159ipojuje se jedno dal\u0161\u00ED vyhotoven\u00ED.

\r\n

(4) Pokud p\u0159edlo\u017Een\u00E1 projektov\u00E1 dokumentace nen\u00ED zpracov\u00E1na opr\u00E1vn\u011Bnou osobou, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u0159\u00EDzen\u00ED zastav\u00ED.

\r\n

(5) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o stavebn\u00ED povolen\u00ED, rozsah a obsah projektov\u00E9 dokumentace stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 111

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159ezkoum\u00E1 podanou \u017E\u00E1dost a p\u0159ipojen\u00E9 podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich prov\u00E9st, a ov\u011B\u0159\u00ED zejm\u00E9na, zda

\r\n

a) projektov\u00E1 dokumentace je zpracov\u00E1na v souladu s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED, s podm\u00EDnkami \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu,

\r\n

b) projektov\u00E1 dokumentace je \u00FApln\u00E1, p\u0159ehledn\u00E1, byla zpracov\u00E1na opr\u00E1vn\u011Bnouosobou<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span>azdajsouvodpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED m\u00ED\u0159e \u0159e\u0161eny obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu,

\r\n

c) je zaji\u0161t\u011Bn p\u0159\u00EDjezd ke stavb\u011B, v\u010Dasn\u00E9 vybudov\u00E1n\u00ED technick\u00E9ho, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9ho vybaven\u00ED pot\u0159ebn\u00E9ho k \u0159\u00E1dn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby vy\u017Eadovan\u00E9ho zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem,

\r\n

d) p\u0159edlo\u017Een\u00E9 podklady vyhovuj\u00ED po\u017Eadavk\u016Fm uplatn\u011Bn\u00FDm dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny.

\r\n
\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ov\u011B\u0159\u00ED rovn\u011B\u017E \u00FA\u010Dinky budouc\u00EDho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby.

\r\n

(3) Zjist\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, \u017Ee

\r\n

a) v projektov\u00E9 dokumentaci nejsou dodr\u017Eeny obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu,

\r\n

b) projektov\u00E1 dokumentace nen\u00ED v souladu s po\u017Eadavky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED, s podm\u00EDnkami \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, vyzve stavebn\u00EDka k odstran\u011Bn\u00ED uveden\u00FDch nedostatk\u016F a stanov\u00ED k tomu p\u0159im\u011B\u0159enou lh\u016Ftu.

\r\n
\r\n
\r\n

\u00A7 112

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ozn\u00E1m\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED, kte\u0159\u00ED jsou mu zn\u00E1mi, a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm zah\u00E1jen\u00ED stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED nejm\u00E9n\u011B 10 dn\u016F p\u0159ed \u00FAstn\u00EDm jedn\u00E1n\u00EDm, kter\u00E9 spoj\u00ED s ohled\u00E1n\u00EDm na m\u00EDst\u011B, je-li to \u00FA\u010Deln\u00E9. Z\u00E1rove\u0148 upozorn\u00ED dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny a \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, \u017Ee z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska a n\u00E1mitky, pop\u0159\u00EDpad\u011B d\u016Fkazy mohou uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i \u00FAstn\u00EDm jedn\u00E1n\u00ED, jinak \u017Ee k nim nebude p\u0159ihl\u00E9dnuto.

\r\n

(2) Od ohled\u00E1n\u00ED na m\u00EDst\u011B, pop\u0159\u00EDpad\u011B i od \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad upustit, jsou-li mu dob\u0159e zn\u00E1my pom\u011Bry staveni\u0161t\u011B a \u017E\u00E1dost poskytuje dostate\u010Dn\u00FD podklad pro posouzen\u00ED navrhovan\u00E9 stavby a stanoven\u00ED podm\u00EDnek k jej\u00EDmu prov\u00E1d\u011Bn\u00ED. Upust\u00ED-li od \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED, ur\u010D\u00ED lh\u016Ftu, kter\u00E1 nesm\u00ED b\u00FDt krat\u0161\u00ED ne\u017E 10 dn\u016F, do kdy mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatnit z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska a \u00FA\u010Dastn\u00EDci \u0159\u00EDzen\u00ED sv\u00E9 n\u00E1mitky, pop\u0159\u00EDpad\u011B d\u016Fkazy. Z\u00E1rove\u0148 je upozorn\u00ED, \u017Ee k pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm z\u00E1vazn\u00FDm stanovisk\u016Fm, n\u00E1mitk\u00E1m, pop\u0159\u00EDpad\u011B d\u016Fkaz\u016Fm nebude p\u0159ihl\u00E9dnuto.

\r\n
\r\n

\u00A7 113

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee ve stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED na sv\u016Fj n\u00E1klad p\u0159izvat autorizovan\u00E9ho inspektora; navrhne-li stavebn\u00EDk p\u0159izvat autorizovan\u00E9ho inspektora, hrad\u00ED jeho n\u00E1klady.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee ve stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED p\u0159izvat na sv\u016Fj n\u00E1klad projektanta, kter\u00E9ho stavebn\u00EDk pov\u011B\u0159il koordinac\u00ED projektov\u00E9 dokumentace stavby zpracov\u00E1van\u00E9 v\u00EDce projektanty nebo koordinac\u00ED autorsk\u00E9ho dozoru (d\u00E1le jen \u201Ehlavn\u00ED projektant\u201C); navrhne-li stavebn\u00EDk p\u0159izv\u00E1n\u00ED hlavn\u00EDho projektanta, hrad\u00ED jeho n\u00E1klady.

\r\n

(3) Doru\u010Duje-li se \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED ozn\u00E1men\u00ED o zah\u00E1jen\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou, stavebn\u00EDkovi a vlastn\u00EDkovi stavby, na kter\u00E9 m\u00E1b\u00FDt provedena zm\u011Bna, se ozn\u00E1men\u00ED doru\u010Duje do vlastn\u00EDch rukou.

\r\n
\r\n

\u00A7 114

N\u00E1mitky \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) \u00DA\u010Dastn\u00EDk \u0159\u00EDzen\u00ED m\u016F\u017Ee uplatnit n\u00E1mitky proti projektov\u00E9 dokumentaci, zp\u016Fsobu prov\u00E1d\u011Bn\u00ED a u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo po\u017Eadavk\u016Fm dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, pokud je jimi p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo pr\u00E1vo zalo\u017Een\u00E9 smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED nebo pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu k pozemku nebo stavb\u011B.

\r\n

(2) K n\u00E1mitk\u00E1m \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 byly nebo mohly b\u00FDt uplatn\u011Bny p\u0159i \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo p\u0159i vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e anebo \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.

\r\n

(3) O n\u00E1mitce, o kter\u00E9 nedo\u0161lo k dohod\u011B mezi \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodne na z\u00E1klad\u011B obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, z\u00E1vazn\u00FDch stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo technick\u00FDch norem, pokud takov\u00E1 n\u00E1mitka nep\u0159esahuje rozsah jeho p\u016Fsobnosti. Nedo\u0161lo-li k dohod\u011B o n\u00E1mitce ob\u010Danskopr\u00E1vn\u00ED povahy, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad si o n\u00ED u\u010Din\u00ED \u00FAsudek a rozhodne ve v\u011Bci; to neplat\u00ED v p\u0159\u00EDpad\u011B n\u00E1mitek t\u00FDkaj\u00EDc\u00EDch se existence pr\u00E1va nebo rozsahu vlastnick\u00FDch pr\u00E1v.

\r\n
\r\n

\u00A7 115

Stavebn\u00ED povolen\u00ED

\r\n

(1) Ve stavebn\u00EDm povolen\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad stanov\u00ED podm\u00EDnky pro proveden\u00ED stavby, a pokud je to t\u0159eba, i pro jej\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, a rozhodne o n\u00E1mitk\u00E1ch \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED. Podm\u00EDnkami zabezpe\u010D\u00ED ochranu ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F a stanov\u00ED zejm\u00E9na n\u00E1vaznost na jin\u00E9 podmi\u0148uj\u00EDc\u00ED stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED, dodr\u017Een\u00ED obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, v\u010Detn\u011B po\u017Eadavk\u016F na bezbari\u00E9rov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B technick\u00FDch norem. Podle pot\u0159eby stanov\u00ED, kter\u00E9 f\u00E1ze v\u00FDstavby mu stavebn\u00EDk ozn\u00E1m\u00ED za \u00FA\u010Delem proveden\u00ED kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby; m\u016F\u017Ee t\u00E9\u017E stanovit, \u017Ee stavbu lze u\u017E\u00EDvat jen na z\u00E1klad\u011B kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu.

\r\n

(2) U stavby obsahuj\u00EDc\u00ED technologick\u00E9 za\u0159\u00EDzen\u00ED, u n\u011Bho\u017E je t\u0159eba ov\u011B\u0159it zp\u016Fsobilost k bezpe\u010Dn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, dodr\u017Een\u00ED podm\u00EDnek stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo integrovan\u00E9ho povolen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/9\"><sup>9</sup>)</span>, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee ulo\u017Eit ve stavebn\u00EDm povolen\u00ED proveden\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu. V takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B p\u0159edem projedn\u00E1 se stavebn\u00EDkem dobu trv\u00E1n\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu.

\r\n

(3) Po dni nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci stavebn\u00EDho povolen\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad za\u0161le stavebn\u00EDkovi jedno vyhotoven\u00ED ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace spolu se \u0161t\u00EDtkem obsahuj\u00EDc\u00EDm identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje o povolen\u00E9 stavb\u011B. Dal\u0161\u00ED vyhotoven\u00ED ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace za\u0161le vlastn\u00EDkovi stavby, pokud nen\u00ED stavebn\u00EDkem.

\r\n

(4) Stavebn\u00ED povolen\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, jestli\u017Ee stavba nebyla zah\u00E1jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pr\u00E1vn\u00ED moci. Dobu platnosti stavebn\u00EDho povolen\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad prodlou\u017Eit na od\u016Fvodn\u011Bnou \u017E\u00E1dost stavebn\u00EDka podanou p\u0159ed jej\u00EDm uplynut\u00EDm. Pod\u00E1n\u00EDm \u017E\u00E1dosti se stav\u00ED b\u011Bh lh\u016Fty platnosti stavebn\u00EDho povolen\u00ED.

\r\n

(5) \u00DA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED, kte\u0159\u00ED byli o zah\u00E1jen\u00ED stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED uv\u011Bdom\u011Bni ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou, se stavebn\u00ED povolen\u00ED oznamuje doru\u010Den\u00EDm ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou. Stavebn\u00EDkovi a vlastn\u00EDkovi stavby, na kter\u00E9 m\u00E1 b\u00FDt provedena zm\u011Bna, se v\u0161ak doru\u010Duje stavebn\u00ED povolen\u00ED do vlastn\u00EDch rukou.

\r\n

(6) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti stavebn\u00EDho povolen\u00ED a \u0161t\u00EDtku sidentifika\u010Dn\u00EDmi \u00FAdaji stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 116

\r\n

(1) Se souhlasem dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad uzav\u0159\u00EDt se stavebn\u00EDkem ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvu o proveden\u00ED stavby nebo ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, kter\u00E1 nahrad\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED, a to za podm\u00EDnek podle \u00A7 161 a\u017E 168 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du; ustanoven\u00ED \u00A7 167 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se nepou\u017Eije. N\u00E1le\u017Eitosti obsahu ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 7 dn\u016F od p\u0159edlo\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy ozn\u00E1m\u00ED postup podle odstavce 1 osob\u00E1m, kter\u00E9 by byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

Zkr\u00E1cen\u00E9 stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

\u00A7 117

\r\n

(1) Uzav\u0159e-li stavebn\u00EDk s autorizovan\u00FDm inspektorem smlouvu o proveden\u00ED kontroly projektov\u00E9 dokumentace pro stavbu, kterou hodl\u00E1 prov\u00E9st, m\u016F\u017Ee takovou stavbu pouze ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, jestli\u017Ee byla opat\u0159ena souhlasn\u00E1 z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED osob, kter\u00E9 by byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED (\u00A7 109), a nejde o stavbu, kter\u00E1 je zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED nebo rozhodnut\u00EDm org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDmo ozna\u010Dena jako nezp\u016Fsobil\u00E1 pro zkr\u00E1cen\u00E9 stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n

(2) Stavebn\u00EDk k ozn\u00E1men\u00ED stavby p\u0159ipoj\u00ED projektovou dokumentaci stanovenou prov\u00E1d\u011Bc\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem a certifik\u00E1t vydan\u00FD autorizovan\u00FDm inspektorem. Dokumentace se p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 ve dvoj\u00EDm vyhotoven\u00ED; nen\u00ED-li obecn\u00ED \u00FA\u0159ad stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, nebo stavebn\u00EDk nen\u00ED vlastn\u00EDkem stavby, p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 se trojmo.

\r\n

(3) Autorizovan\u00FD inspektor certifik\u00E1tem stvrzuje, \u017Ee ov\u011B\u0159il projektovou dokumentaci a p\u0159ipojen\u00E9 podklady z hledisek uveden\u00FDch v \u00A7 111 odst. 1 a 2 a \u017Ee navrhovan\u00E1 stavba m\u016F\u017Ee b\u00FDt provedena. Na projektov\u00E9 dokumentaci tuto skute\u010Dnost vyzna\u010D\u00ED, uvede sv\u00E9 jm\u00E9no a p\u0159\u00EDjmen\u00ED, datum vyd\u00E1n\u00ED certifik\u00E1tu a opat\u0159\u00ED ji sv\u00FDm podpisem a raz\u00EDtkem se st\u00E1tn\u00EDm znakem \u010Cesk\u00E9 republiky. K certifik\u00E1tu p\u0159ipoj\u00ED n\u00E1vrh pl\u00E1nu kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby, z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED osob, kter\u00E9 by byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED (\u00A7 109).

\r\n

(4) Pokud ve vyj\u00E1d\u0159en\u00EDch podle odstavce 1 byly uplatn\u011Bny n\u00E1mitky proti prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, autorizovan\u00FD inspektor je posoud\u00ED a projedn\u00E1 s osobami, kter\u00E9 je uplatnily. Zp\u016Fsob vypo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek a z\u00E1v\u011Bry, pop\u0159\u00EDpad\u011B podklady, z nich\u017E vych\u00E1zel, p\u0159ipoj\u00ED autorizovan\u00FD inspektor k certifik\u00E1tu podle odstavce 3. Nepoda\u0159\u00ED-li se p\u0159i vypo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek odstranit rozpory mezi osobami, kter\u00E9 by jinak byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, p\u0159edlo\u017E\u00ED jejich vyj\u00E1d\u0159en\u00ED spolu s projektovou dokumentac\u00ED a z\u00E1vazn\u00FDmi stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD zajist\u00ED vypo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek podle \u00A7 114 nebo usnesen\u00EDm rozhodne o n\u00E1mitk\u00E1ch ve sv\u00E9 p\u016Fsobnosti anebo usnesen\u00EDm rozhodne o nezp\u016Fsobilosti stavby pro zkr\u00E1cen\u00E9 \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n

(5) Certifik\u00E1t, ov\u011B\u0159enou dokumentaci s vyzna\u010Den\u00FDmi \u00FAdaji a p\u0159\u00EDlohy podle odstavce 3 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad eviduje a vyu\u017E\u00EDv\u00E1 pro kontroln\u00ED prohl\u00EDdky stavby.

\r\n

(6) N\u00E1le\u017Eitosti ozn\u00E1men\u00ED podle odstavce 1, jako\u017E i obsah a strukturu certifik\u00E1tu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 118

Zm\u011Bna stavby p\u0159ed jej\u00EDm dokon\u010Den\u00EDm

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee na od\u016Fvodn\u011Bnou \u017E\u00E1dost stavebn\u00EDka nebo jeho pr\u00E1vn\u00EDho n\u00E1stupce povolit zm\u011Bnu stavby p\u0159ed jej\u00EDm dokon\u010Den\u00EDm. \u017D\u00E1dost obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED popis zm\u011Bn a jejich porovn\u00E1n\u00ED se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm a s projektovou dokumentac\u00ED ov\u011B\u0159enou stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, pop\u0159\u00EDpad\u011B autorizovan\u00FDm inspektorem ve zkr\u00E1cen\u00E9m stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED. K \u017E\u00E1dosti se p\u0159ipoj\u00ED projektov\u00E1 dokumentace zm\u011Bn stavby, nebo kopie ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace s vyzna\u010Den\u00EDm navrhovan\u00FDch zm\u011Bn.

\r\n

(2) \u017D\u00E1dost o zm\u011Bnu stavby p\u0159ed dokon\u010Den\u00EDm stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad projedn\u00E1 s \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny v rozsahu, v jak\u00E9m se zm\u011Bna dot\u00FDk\u00E1 pr\u00E1v \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F stavebn\u00EDho, p\u0159\u00EDpadn\u011B\u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED, jako\u017Eiz\u00E1jm\u016F chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy, a rozhodne o n\u00ED. Na \u0159\u00EDzen\u00ED a povolen\u00ED se vztahuj\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED o stavebn\u00EDm, p\u0159\u00EDpadn\u011B \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED. Zm\u011Bnu stavby lze projednat a povolit t\u00E9\u017E ve zkr\u00E1cen\u00E9m stavebn\u00EDm, p\u0159\u00EDpadn\u011B \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n

(3) Zm\u011Bnu stavby, kter\u00E1 se nedot\u00FDk\u00E1 pr\u00E1v \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, pop\u0159\u00EDpad\u011B autorizovan\u00FD inspektor, bylo-li ve v\u011Bci vedeno zkr\u00E1cen\u00E9 stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED, schv\u00E1l\u00ED p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce z\u00E1pisem do stavebn\u00EDho den\u00EDku nebo jednoduch\u00E9ho z\u00E1znamu o stavb\u011B; podle okolnost\u00ED vyzna\u010D\u00ED zm\u011Bnu t\u00E9\u017E v ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentaci. M\u016F\u017Ee tak u\u010Dinit, jen pokud se zm\u011Bna nedot\u00FDk\u00E1 podm\u00EDnek \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy nebo kdy\u017E p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD dot\u010Den\u00FD org\u00E1n p\u00EDsemn\u011B anebo prohl\u00E1\u0161en\u00EDm do protokolu se zm\u011Bnou souhlas\u00ED.

\r\n

(4) Zm\u011Bnu ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby lze prov\u00E9st na z\u00E1klad\u011B souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu s jej\u00EDm ohl\u00E1\u0161en\u00EDm. P\u0159itom se postupuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 105 a\u017E 107.

\r\n
\r\n
\r\n

D\u00EDl 2

U\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED staveb

\r\n

\u00A7 119

Dokon\u010Denou stavbu, pop\u0159\u00EDpad\u011B\u010D\u00E1st stavby schopnou samostatn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, pokud vy\u017Eadovala stavebn\u00ED povolen\u00ED nebo ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E e) a n) anebo pokud byla prov\u00E1d\u011Bna na podklad\u011B ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu vydan\u00E9ho autorizovan\u00FDm inspektorem (\u00A7 117) a byla provedena v souladu s n\u00EDm, lze u\u017E\u00EDvat na z\u00E1klad\u011B ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu (\u00A7 120) nebo kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu. Stavebn\u00EDk zajist\u00ED, aby byly p\u0159ed zapo\u010Det\u00EDm u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby provedeny a vyhodnoceny zkou\u0161ky p\u0159edepsan\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/41\"><sup>41</sup>)</span>.

\r\n

\u00A7 120

\r\n

(1) Stavebn\u00EDk je povinen ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1m\u011Br zapo\u010D\u00EDt s u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00EDm stavby nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159edem, nejde-li o stavbu uvedenou v \u00A7 122. S u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00EDm stavby pro \u00FA\u010Del, k n\u011Bmu\u017E byla stavba povolena, m\u016F\u017Ee b\u00FDt zapo\u010Dato, pokud do 30 dn\u016F od ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nezak\u00E1\u017Ee.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby zak\u00E1\u017Ee, jestli\u017Ee na z\u00E1klad\u011B z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdky zjist\u00ED, \u017Ee nejsou spln\u011Bny podm\u00EDnky ochrany \u017Eivota a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at anebo \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED nezbytn\u00E9 pro jej\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, \u017Ee stavba ohro\u017Euje bezpe\u010Dnost nebo nejsou dodr\u017Eeny obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, v\u010Detn\u011B zaji\u0161t\u011Bn\u00ED bezbari\u00E9rov\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, pokud je pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem vy\u017Eadov\u00E1no. Obdobn\u011B postupuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad u stavby proveden\u00E9 v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm \u010Di ohl\u00E1\u0161en\u00EDm nebo u\u017E\u00EDvan\u00E9 bez p\u0159edchoz\u00EDho ozn\u00E1men\u00ED. Odvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED o z\u00E1kazu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.

\r\n

(3) \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle odstavce 2 je pouze stavebn\u00EDk. Pokud zm\u011Bnu stavby prov\u00E1d\u011Bla jako stavebn\u00EDk jin\u00E1 osoba na z\u00E1klad\u011B dohody s vlastn\u00EDkem, je \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED t\u00E9\u017E vlastn\u00EDk stavby.

\r\n

(4) Po odstran\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F, pro kter\u00E9 bylo podle odstavce 2 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby zak\u00E1z\u00E1no, m\u016F\u017Ee b\u00FDt s jej\u00EDm u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00EDm zapo\u010Dato jen na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9ho souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, \u017Ee stavbu lze u\u017E\u00EDvat.

\r\n

(5) N\u00E1le\u017Eitosti ozn\u00E1men\u00ED podle odstavce 1 stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 121

Stavebn\u00EDk p\u0159edlo\u017E\u00EDstavebn\u00EDmu\u00FA\u0159aduspolusozn\u00E1men\u00EDm o u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby podle \u00A7 120 odst. 1, pop\u0159\u00EDpad\u011B se \u017E\u00E1dost\u00ED o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu, dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby, pokud p\u0159i jej\u00EDm prov\u00E1d\u011Bn\u00ED do\u0161lo k nepodstatn\u00FDm odchylk\u00E1m oproti vydan\u00E9mu stavebn\u00EDmu povolen\u00ED, ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu nebo ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentaci. Jde-li o stavbu technick\u00E9 nebo dopravn\u00ED infrastruktury, p\u0159edlo\u017E\u00ED dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby v\u017Edy. Pokud je stavba p\u0159edm\u011Btem evidence v katastru nemovitost\u00ED, dolo\u017E\u00ED stavebn\u00EDk t\u00E9\u017E vyhotoven\u00ED geometrick\u00E9ho pl\u00E1nu na tuto stavbu.

\r\n

\u00A7 122

Kolauda\u010Dn\u00ED souhlas

\r\n

(1) Stavba, jej\u00ED\u017E vlastnosti nemohou budouc\u00ED u\u017Eivatel\u00E9 ovlivnit, nap\u0159\u00EDklad nemocnice, \u0161kola, n\u00E1jemn\u00ED bytov\u00FD d\u016Fm, stavba pro obchod a pr\u016Fmysl, stavba pro shroma\u017E\u010Fov\u00E1n\u00ED v\u011Bt\u0161\u00EDho po\u010Dtu osob, stavba dopravn\u00ED a ob\u010Dansk\u00E9 infrastruktury, stavba pro ubytov\u00E1n\u00ED odsouzen\u00FDch a obvin\u011Bn\u00FDch, d\u00E1le stavba, u kter\u00E9 bylo stanoveno proveden\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu, a zm\u011Bna stavby, kter\u00E1 je kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, m\u016F\u017Ee b\u00FDt u\u017E\u00EDv\u00E1na pouze na z\u00E1klad\u011B kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu. Souhlas vyd\u00E1v\u00E1 na \u017E\u00E1dost stavebn\u00EDka p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad. Stavebn\u00EDk v \u017E\u00E1dosti uvede identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje o stavb\u011B a p\u0159edpokl\u00E1dan\u00FD term\u00EDn jej\u00EDho dokon\u010Den\u00ED. Pro vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu stavebn\u00EDk opat\u0159\u00ED z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F k u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby vy\u017Eadovan\u00E1 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>. Pokud je stavba p\u0159edm\u011Btem evidence v katastru nemovitost\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/22\"><sup>22</sup>)</span>, zajist\u00ED stavebn\u00EDk geometrick\u00FD pl\u00E1n.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 15 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED \u017E\u00E1dosti stavebn\u00EDka stanov\u00ED term\u00EDn proveden\u00ED z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdky stavby a sou\u010Dasn\u011B uvede, kter\u00E9 doklady p\u0159i n\u00ED stavebn\u00EDk p\u0159edlo\u017E\u00ED.

\r\n

(3) P\u0159i z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zejm\u00E9na zkoum\u00E1, zda byla stavba provedena v souladu s ohl\u00E1\u0161en\u00EDm stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, podle vydan\u00E9ho stavebn\u00EDho povolen\u00ED a ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace a zda jsou dodr\u017Eeny obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, v\u010Detn\u011B bezbari\u00E9rov\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, pokud je pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem vy\u017Eadov\u00E1no. D\u00E1le zkoum\u00E1, zda skute\u010Dn\u00E9 proveden\u00ED stavby nebo jej\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED nebude ohro\u017Eovat \u017Eivot a ve\u0159ejn\u00E9 zdrav\u00ED, \u017Eivot a zdrav\u00ED zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost anebo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. Jestli\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nezjist\u00ED z\u00E1vady br\u00E1n\u00EDc\u00ED bezpe\u010Dn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo rozpor se z\u00E1vazn\u00FDmi stanovisky podle odstavce 1, vyd\u00E1 do 15 dn\u016F ode dne proveden\u00ED z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdky kolauda\u010Dn\u00ED souhlas, kter\u00FD je dokladem o povolen\u00E9m \u00FA\u010Delu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby. Kolauda\u010Dn\u00ED souhlas nen\u00ED spr\u00E1vn\u00EDm rozhodnut\u00EDm.

\r\n

(4) Jsou-li na stavb\u011B zji\u0161t\u011Bny z\u00E1vady br\u00E1n\u00EDc\u00ED jej\u00EDmu bezpe\u010Dn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED nebo rozpor se z\u00E1vazn\u00FDmi stanovisky podle odstavce 1, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad kolauda\u010Dn\u00ED souhlas nevyd\u00E1 a rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby zak\u00E1\u017Ee; \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je stavebn\u00EDk, vlastn\u00EDk stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B budouc\u00ED u\u017Eivatel stavby. Odvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek. Stavebn\u00EDk ozn\u00E1m\u00ED p\u00EDsemn\u011B odstran\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD po ov\u011B\u0159en\u00ED, \u017Ee ozn\u00E1men\u00ED odpov\u00EDd\u00E1 skute\u010Dnosti, vyd\u00E1 kolauda\u010Dn\u00ED souhlas do 15 dn\u016F ode dne, kdy mu do\u0161lo ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00EDka.

\r\n

(5) Stavebn\u00EDk m\u016F\u017Ee dolo\u017Eit \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu podle odstavce 1 t\u00E9\u017E odborn\u00FDm posudkem (certifik\u00E1tem) autorizovan\u00E9ho inspektora. V takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad upustit od z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdky stavby a vydat kolauda\u010Dn\u00ED souhlas na z\u00E1klad\u011B tohoto posudku.

\r\n

(6) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu a n\u00E1le\u017Eitosti kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 123

P\u0159ed\u010Dasn\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee na \u017E\u00E1dost stavebn\u00EDka vydat \u010Dasov\u011B omezen\u00E9 povolen\u00ED k p\u0159ed\u010Dasn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby p\u0159ed jej\u00EDm \u00FApln\u00FDm dokon\u010Den\u00EDm, pokud to nem\u00E1 podstatn\u00FD vliv na u\u017Eivatelnost stavby, neohroz\u00ED to bezpe\u010Dnost a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at anebo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. U stavby prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 dodavatelsky stavebn\u00EDk k \u017E\u00E1dosti p\u0159ipoj\u00ED dohodu se zhotovitelem stavby, obsahuj\u00EDc\u00ED jeho souhlas, pop\u0159\u00EDpad\u011B sjednan\u00E9 podm\u00EDnky p\u0159ed\u010Dasn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby; u ostatn\u00EDch staveb navrhne stavebn\u00EDk podm\u00EDnky p\u0159ed\u010Dasn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby v \u017E\u00E1dosti. \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je stavebn\u00EDk, zhotovitel stavby a vlastn\u00EDk stavby.

\r\n

(2) Nejsou-li spln\u011Bny podm\u00EDnky podle odstavce 1 pro povolen\u00ED p\u0159ed\u010Dasn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u017E\u00E1dost zam\u00EDtne.

\r\n

(3) Po dokon\u010Den\u00ED stavby se podle okolnost\u00ED postupuje podle \u00A7 122, pop\u0159\u00EDpad\u011B podle \u00A7 120 nebo 124.

\r\n
\r\n

\u00A7 124

Zku\u0161ebn\u00ED provoz

\r\n

(1) Zku\u0161ebn\u00EDm provozem stavby se ov\u011B\u0159uje funk\u010Dnost a vlastnosti proveden\u00E9 stavby podle projektov\u00E9 dokumentace. Pokud nebylo proveden\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu ulo\u017Eeno stavebn\u00EDm povolen\u00EDm, m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na podklad\u011B po\u017Eadavku dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu nebo \u017E\u00E1dosti stavebn\u00EDka anebo v jin\u00E9m od\u016Fvodn\u011Bn\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B stanovit rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, \u017Ee kolauda\u010Dn\u00ED souhlas lze vydat jen po proveden\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu. V rozhodnut\u00ED uvede zejm\u00E9na dobu trv\u00E1n\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu stavby, a je-li to nutn\u00E9, stanov\u00ED pro n\u011Bj podm\u00EDnky, pop\u0159\u00EDpad\u011B podm\u00EDnky pro plynul\u00FD p\u0159echod zku\u0161ebn\u00EDho provozu do u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby. Vyhodnocen\u00ED v\u00FDsledk\u016F zku\u0161ebn\u00EDho provozu stavebn\u00EDk p\u0159ipoj\u00ED k \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu.

\r\n

(2) \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle odstavce 1 je stavebn\u00EDk a vlastn\u00EDk stavby.

\r\n
\r\n

\u00A7 125

Dokumentace skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby

\r\n

(1) Vlastn\u00EDk stavby je povinen uchov\u00E1vat po celou dobu trv\u00E1n\u00ED stavby ov\u011B\u0159enou dokumentaci odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED jej\u00EDmu skute\u010Dn\u00E9mu proveden\u00ED podle vydan\u00FDch povolen\u00ED. V p\u0159\u00EDpadech, kdy dokumentace stavby nebyla v\u016Fbec po\u0159\u00EDzena, nedochovala se nebo nen\u00ED v n\u00E1le\u017Eit\u00E9m stavu, je vlastn\u00EDk stavby povinen po\u0159\u00EDdit dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby. P\u0159i zm\u011Bn\u011B vlastnictv\u00ED ke stavb\u011B odevzd\u00E1 dosavadn\u00ED vlastn\u00EDk dokumentaci nov\u00E9mu vlastn\u00EDkovi stavby.

\r\n

(2) Nejsou-li zachov\u00E1ny doklady, z nich\u017E by bylo mo\u017En\u00E9 zjistit \u00FA\u010Del, pro kter\u00FD byla stavba povolena, plat\u00ED, \u017Ee stavba je ur\u010Dena k \u00FA\u010Delu, pro kter\u00FD je sv\u00FDm stavebn\u011B technick\u00FDm uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00EDm vybavena. Jestli\u017Ee vybaven\u00ED stavby vyhovuje n\u011Bkolika \u00FA\u010Del\u016Fm, m\u00E1 se za to, \u017Ee stavba je ur\u010Dena k \u00FA\u010Delu, ke kter\u00E9mu se u\u017E\u00EDv\u00E1 bez z\u00E1vad.

\r\n

(3) Nepln\u00ED-li vlastn\u00EDk stavby povinnost podle odstavce 1, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad mu na\u0159\u00EDd\u00ED, aby po\u0159\u00EDdil dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby. Pokud nen\u00ED nezbytn\u00E1 \u00FApln\u00E1 dokumentace skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby, ulo\u017E\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad pouze po\u0159\u00EDzen\u00ED zjednodu\u0161en\u00E9 dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebn\u00EDk nepo\u0159\u00EDdil s\u00E1m.

\r\n

(4) Nen\u00ED-li t\u0159eba dokumentaci po\u0159\u00EDzenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, zm\u011Bnit nebo jinak p\u0159epracovat, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ji ov\u011B\u0159\u00ED a po jednom ov\u011B\u0159en\u00E9m vyhotoven\u00ED za\u0161le vlastn\u00EDkovi stavby a obecn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, v jeho\u017E spr\u00E1vn\u00EDm obvodu se stavba nach\u00E1z\u00ED, nen\u00ED-li s\u00E1m stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem. To plat\u00ED i pro dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby p\u0159edlo\u017Eenou stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu spolu s ozn\u00E1men\u00EDm o u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby podle \u00A7 120 odst. 1, pop\u0159\u00EDpad\u011B se \u017E\u00E1dost\u00ED o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu.

\r\n

(5) Za vlastn\u00EDka stavby podle odstavc\u016F 1, 3 a 4 se pova\u017Euje spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/35\"><sup>35</sup>)</span>.

\r\n

(6) Rozsah a obsah dokumentace skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

Zm\u011Bna v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby

\r\n

\u00A7 126

\r\n

(1) Stavbu lze u\u017E\u00EDvat jen k \u00FA\u010Delu vymezen\u00E9mu zejm\u00E9na v kolauda\u010Dn\u00EDm rozhodnut\u00ED, v ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby, ve ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouv\u011B, v certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora, ve stavebn\u00EDm povolen\u00ED, v ozn\u00E1men\u00ED o u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo v kolauda\u010Dn\u00EDm souhlasu.

\r\n

(2) Zm\u011Bna v \u00FA\u010Delu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, v jej\u00EDm provozn\u00EDm za\u0159\u00EDzen\u00ED, ve zp\u016Fsobu v\u00FDroby nebo v jej\u00EDm podstatn\u00E9m roz\u0161\u00ED\u0159en\u00ED a zm\u011Bna v \u010Dinnosti, jej\u00ED\u017E\u00FA\u010Dinky by mohly ohrozit \u017Eivot a ve\u0159ejn\u00E9 zdrav\u00ED, \u017Eivot a zdrav\u00ED zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost nebo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, je p\u0159\u00EDpustn\u00E1 jen na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9ho souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu. Ustanoven\u00ED \u00A7 81 odst. 2 p\u00EDsm. c) t\u00EDm nen\u00ED dot\u010Deno.

\r\n

(3) Zm\u011Bna v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby mus\u00ED b\u00FDt v souladu se z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, s ve\u0159ejn\u00FDmi z\u00E1jmy chr\u00E1n\u011Bn\u00FDmi t\u00EDmto z\u00E1konem a se zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy.

\r\n

(4) Pokud je zm\u011Bna v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby podm\u00EDn\u011Bna zm\u011Bnou dokon\u010Den\u00E9 stavby, kter\u00E1 vy\u017Eaduje ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo stavebn\u00ED povolen\u00ED, postupuje se podle \u00A7 105 a\u017E 117. Po dokon\u010Den\u00ED zm\u011Bny stavby se podle okolnost\u00ED postupuje podle \u00A7 120 nebo 122.

\r\n
\r\n

\u00A7 127

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyd\u00E1 souhlas se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDvan\u00ED stavby na z\u00E1klad\u011B ozn\u00E1men\u00ED osoby, kter\u00E1 m\u00E1 ke stavb\u011B vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo prok\u00E1\u017Ee pr\u00E1vo zm\u011Bnit u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby. Ozn\u00E1men\u00ED obsahuje popis a od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED zam\u00FD\u0161len\u00E9 zm\u011Bny, jej\u00ED rozsah a d\u016Fsledky. K ozn\u00E1men\u00ED se p\u0159ipoj\u00ED doklad o vlastnick\u00E9m pr\u00E1vu ke stavb\u011B, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee existenci takov\u00E9ho pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B souhlas vlastn\u00EDka stavby se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, a z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F vy\u017Eadovan\u00E1 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>.

\r\n

(2) Jestli\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby souhlas\u00ED, za\u0161le do 30 dn\u016F ode dne jej\u00EDho ozn\u00E1men\u00ED souhlas tomu, kdo zm\u011Bnu ozn\u00E1mil. V opa\u010Dn\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B zm\u011Bnu v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby zak\u00E1\u017Ee. Pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F ode dne ozn\u00E1men\u00ED nevyj\u00E1d\u0159\u00ED se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby souhlas ani ji nezak\u00E1\u017Ee, m\u00E1 se za to, \u017Ee se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby souhlas\u00ED.

\r\n

(3) Jestli\u017Ee se zm\u011Bna dot\u00FDk\u00E1 pr\u00E1v t\u0159et\u00EDch osob nebo vy\u017Eaduje podrobn\u011Bj\u0161\u00ED posouzen\u00ED jej\u00EDch \u00FA\u010Dink\u016F na okol\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 30 dn\u016F od ozn\u00E1men\u00ED zm\u011Bny p\u00EDsemn\u011B vyrozum\u00ED osobu, kter\u00E1 ji ozn\u00E1mila, \u017Ee zm\u011Bna podl\u00E9h\u00E1 rozhodnut\u00ED a z\u00E1rove\u0148 ur\u010D\u00ED podklady nezbytn\u00E9 pro \u0159\u00EDzen\u00ED. Dnem jejich p\u0159edlo\u017Een\u00ED je zah\u00E1jeno \u0159\u00EDzen\u00ED o zm\u011Bn\u011B v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby.

\r\n

(4) N\u00E1le\u017Eitosti obsahu ozn\u00E1men\u00ED, souhlasu a rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n
\r\n

D\u00EDl 3

Odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED staveb, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

\u00A7 128

Povolen\u00ED odstran\u011Bn\u00ED stavby, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) Vlastn\u00EDk stavby je povinen ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1m\u011Br odstranit stavbu, s v\u00FDjimkou staveb uveden\u00FDch v \u00A7 103, nejde-li o stavbu, v n\u00ED\u017E je p\u0159\u00EDtomen azbest. Jde-li o stavby, kter\u00E9 vy\u017Eaduj\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED nebo ohl\u00E1\u0161en\u00ED podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E e), p\u0159ipoj\u00ED k ohl\u00E1\u0161en\u00ED dokumentaci bourac\u00EDch prac\u00ED a doklad prokazuj\u00EDc\u00ED vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo ke stavb\u011B, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee existenci takov\u00E9ho pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED.

\r\n

(2) Stavbu lze odstranit, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 30 dn\u016F ode dne ohl\u00E1\u0161en\u00ED takov\u00E9ho z\u00E1m\u011Bru nesd\u011Bl\u00ED, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED. Povinnosti vlastn\u00EDka odstra\u0148ovan\u00E9 stavby, stanoven\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>, nejsou dot\u010Deny.

\r\n

(3) Pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad stavebn\u00EDkovi sd\u011Bl\u00ED, \u017Ee stavbu lze odstranit jen na z\u00E1klad\u011B povolen\u00ED, ur\u010D\u00ED sou\u010Dasn\u011B, jak\u00E9 podklady je t\u0159eba doplnit. Dnem jejich p\u0159edlo\u017Een\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu je zah\u00E1jeno \u0159\u00EDzen\u00ED. Povolen\u00ED k odstran\u011Bn\u00ED stavby podle odstavce 2 vyd\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm po projedn\u00E1n\u00ED s \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny.

\r\n

(4) Vlastn\u00EDk stavby odpov\u00EDd\u00E1 za to, \u017Ee odstran\u011Bn\u00ED stavby bude provedeno stavebn\u00EDm podnikatelem. Stavbu, kter\u00E1 k uskute\u010Dn\u011Bn\u00ED nevy\u017Eaduje stavebn\u00ED povolen\u00ED, m\u016F\u017Ee jej\u00ED vlastn\u00EDk odstranit sv\u00E9pomoc\u00ED, pokud zajist\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavebn\u00EDho dozoru. U staveb, v nich\u017E je p\u0159\u00EDtomen azbest, zajist\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED dozoru osobou, kter\u00E1 m\u00E1 opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED pro odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span>.

\r\n

(5) Odstran\u011Bn\u00ED ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED nevy\u017Eaduje ohl\u00E1\u0161en\u00ED, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ve stavebn\u00EDm povolen\u00ED nestanovil jinak. V takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B se pou\u017Eije ustanoven\u00ED odstavc\u016F 1 a\u017E 4 p\u0159im\u011B\u0159en\u011B.

\r\n

(6) Pokud se ohl\u00E1\u0161en\u00FD z\u00E1m\u011Br odstranit stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce t\u00FDkaj\u00ED nemovitosti, kter\u00E1 nen\u00ED kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, ale je v pam\u00E1tkov\u00E9 rezervaci, pam\u00E1tkov\u00E9 z\u00F3n\u011B nebo ochrann\u00E9m p\u00E1smu nemovit\u00E9 kulturn\u00ED pam\u00E1tky, nemovit\u00E9 n\u00E1rodn\u00ED kulturn\u00ED pam\u00E1tky, pam\u00E1tkov\u00E9 rezervace nebo pam\u00E1tkov\u00E9 z\u00F3ny<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/32\"><sup>32</sup>)</span>, a z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko org\u00E1nu st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De stanov\u00ED podm\u00EDnky pro proveden\u00ED tohoto z\u00E1m\u011Bru, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ve lh\u016Ft\u011B podle odstavce 2 stavebn\u00EDkovi sd\u011Bl\u00ED, \u017Ee stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED lze odstranit jen na z\u00E1klad\u011B povolen\u00ED.

\r\n

(7) N\u00E1le\u017Eitosti ohl\u00E1\u0161en\u00ED, dokumentace bourac\u00EDch prac\u00ED a povolen\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 129

Na\u0159\u00EDzen\u00ED odstran\u011Bn\u00ED stavby, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED vlastn\u00EDku stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B s jeho souhlasem jin\u00E9 osob\u011B, odstran\u011Bn\u00ED stavby

\r\n

a) kter\u00E1 sv\u00FDm z\u00E1vadn\u00FDm stavem ohro\u017Euje \u017Eivot a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost, \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED anebo majetek t\u0159et\u00EDch osob a jej\u00ED vlastn\u00EDk p\u0159es rozhodnut\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B neodstranil z\u00E1vadn\u00FD stav stavby; jde-li o stavbu nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 jsou kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, postupuje se podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/32\"><sup>32</sup>)</span>,

\r\n

b) prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 nebo proveden\u00E9 bez rozhodnut\u00ED nebo opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu vy\u017Eadovan\u00E9ho t\u00EDmto z\u00E1konem anebo v rozporu s n\u00EDm, nebo

\r\n

c) u n\u00ED\u017E bylo stavebn\u00ED povolen\u00ED zru\u0161eno podle \u00A7 176 odst. 5 a stavbu nelze zachovat.

\r\n
\r\n

(2) Stavbu uvedenou v odstavci 1 p\u00EDsm. b) lze dodate\u010Dn\u011B povolit, pokud stavebn\u00EDk nebo jej\u00ED vlastn\u00EDk prok\u00E1\u017Ee, \u017Ee

\r\n

a) nen\u00ED um\u00EDst\u011Bna v rozporu se z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED a s \u00FAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00EDm o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo s \u00FAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00EDm o asanaci \u00FAzem\u00ED,

\r\n

b) nen\u00ED prov\u00E1d\u011Bna \u010Di provedena na pozemku, kde to zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis zakazuje nebo omezuje,

\r\n

c) nen\u00ED v rozporu s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu nebo s ve\u0159ejn\u00FDm z\u00E1jmem chr\u00E1n\u011Bn\u00FDm zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem.

\r\n
\r\n

(3) U stavby prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 \u010Di proveden\u00E9 bez rozhodnut\u00ED nebo opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu vy\u017Eadovan\u00E9ho t\u00EDmto z\u00E1konem anebo v rozporu s n\u00EDm, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zah\u00E1j\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED o jej\u00EDm odstran\u011Bn\u00ED. Pokud p\u016Fjde o stavbu uvedenou v odstavci 2, stavebn\u00EDk nebo vlastn\u00EDk po\u017E\u00E1d\u00E1 o jej\u00ED dodate\u010Dn\u00E9 povolen\u00ED a p\u0159edlo\u017E\u00ED podklady ve stejn\u00E9m rozsahu jako k \u017E\u00E1dosti o stavebn\u00ED povolen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159eru\u0161\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED o odstran\u011Bn\u00ED stavby a vede \u0159\u00EDzen\u00ED o podan\u00E9 \u017E\u00E1dosti; v tomto \u0159\u00EDzen\u00ED postupuje podle \u00A7 111 a\u017E 115. Bude-li stavba dodate\u010Dn\u011B povolena, \u0159\u00EDzen\u00ED o odstran\u011Bn\u00ED stavby zastav\u00ED.

\r\n

(4) Bude-li p\u0159edm\u011Btem dodate\u010Dn\u00E9ho povolen\u00ED stavba ji\u017E dokon\u010Den\u00E1, m\u016F\u017Ee v n\u011Bm stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyj\u00E1d\u0159it souhlas s jej\u00EDm u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00EDm. U dokon\u010Den\u00E9 stavby, kterou lze u\u017E\u00EDvat jen na z\u00E1klad\u011B kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu, vyzve stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad stavebn\u00EDka k pod\u00E1n\u00ED \u017E\u00E1dosti o jeho vyd\u00E1n\u00ED.

\r\n

(5) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED odstran\u011Bn\u00ED do\u010Dasn\u00E9 stavby, u kter\u00E9 uplynula stanoven\u00E1 doba jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED. Pokud vlastn\u00EDk stavby po\u017E\u00E1d\u00E1 o prodlou\u017Een\u00ED doby trv\u00E1n\u00ED stavby nebo o zm\u011Bnu v jej\u00EDm u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u0159\u00EDzen\u00ED o odstran\u011Bn\u00ED stavby p\u0159eru\u0161\u00ED a vede \u0159\u00EDzen\u00ED o podan\u00E9 \u017E\u00E1dosti; na \u0159\u00EDzen\u00ED se p\u0159im\u011B\u0159en\u011B vztahuje ustanoven\u00ED \u00A7 127. Bude-li \u017E\u00E1dosti vyhov\u011Bno, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u0159\u00EDzen\u00ED o odstran\u011Bn\u00ED stavby zastav\u00ED.

\r\n

(6) Pokud je t\u0159eba na\u0159\u00EDdit obnoven\u00ED p\u0159edch\u00E1zej\u00EDc\u00EDho stavu stavby, u kter\u00E9 byly bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo sd\u011Blen\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu k ohl\u00E1\u0161en\u00ED anebo v rozporu s n\u00EDm provedeny stavebn\u00ED \u00FApravy spo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED v odstran\u011Bn\u00ED n\u011Bkter\u00E9 \u010D\u00E1sti stavby, postupuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle odstavce 3.

\r\n

(7) U ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, staveb, kter\u00E9 podl\u00E9haj\u00ED pouze \u00FAzemn\u00EDmu rozhodnut\u00ED, a u za\u0159\u00EDzen\u00ED se postupuje podle odstavc\u016F 1a\u017E 4 obdobn\u011B. Vydan\u00E9 dodate\u010Dn\u00E9 povolen\u00ED nahrazuje \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 130

\r\n

(1) V povolen\u00ED nebo na\u0159\u00EDzen\u00ED odstran\u011Bn\u00ED stavby, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED stanov\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podm\u00EDnky vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED z technick\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na stavby, podm\u00EDnky pro archivov\u00E1n\u00ED dokumentace, pop\u0159\u00EDpad\u011B po\u017Eadavky k \u00FAprav\u011B pozemku po odstran\u011Bn\u00ED stavby. M\u016F\u017Ee t\u00E9\u017E ulo\u017Eit vlastn\u00EDku stavby povinnost p\u0159edlo\u017Eit n\u00E1vrh technologick\u00E9ho postupu prac\u00ED p\u0159i odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED stavby, v\u010Detn\u011B nutn\u00FDch opat\u0159en\u00ED k vylou\u010Den\u00ED, omezen\u00ED \u010Di ke kompenzaci p\u0159\u00EDpadn\u00FDch negativn\u00EDch d\u016Fsledk\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED v okol\u00ED stavby.

\r\n

(2) Jestli\u017Ee o odstran\u011Bn\u00ED stavby rozhodl soud, po\u017E\u00E1d\u00E1 povinn\u00E1 osoba stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad o stanoven\u00ED podm\u00EDnek pro odstran\u011Bn\u00ED stavby; rozhodnut\u00ED, kter\u00FDm se podm\u00EDnky stanov\u00ED, je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 131

\r\n

(1) N\u00E1klady na odstran\u011Bn\u00ED stavby nese ten, komu bylo odstran\u011Bn\u00ED stavby na\u0159\u00EDzeno.

\r\n

(2) Ten, komu bylo odstran\u011Bn\u00ED stavby na\u0159\u00EDzeno, odpov\u00EDd\u00E1za\u0161kodu, kter\u00E1 v souvislosti s odstra\u0148ov\u00E1n\u00EDm stavby vznikla na sousedn\u00ED stavb\u011B nebo pozemku, pokud nebyla zp\u016Fsobena jejich z\u00E1vadn\u00FDm stavem. N\u00E1klady nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, kter\u00E9 je nutno prov\u00E9st pro z\u00E1vadn\u00FD stav sousedn\u00ED stavby, nese vlastn\u00EDk t\u00E9to stavby.

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA II

STAVEBN\u00CD DOZOR A ZVL\u00C1\u0160TN\u00CD PRAVOMOCI STAVEBN\u00CDHO \u00DA\u0158ADU

\r\n

\u00A7 132

Spole\u010Dn\u00E9 z\u00E1sady

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady vykon\u00E1vaj\u00ED soustavn\u00FD dozor nad zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00EDm ochrany ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F, ochrany pr\u00E1v a opr\u00E1vn\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F pr\u00E1vnick\u00FDch a fyzick\u00FDch osob a nad pln\u011Bn\u00EDm jejich povinnost\u00ED vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch z tohoto z\u00E1kona a pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F vydan\u00FDch k jeho proveden\u00ED.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad je opr\u00E1vn\u011Bn ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu

\r\n

a) prov\u00E1d\u011Bt kontroln\u00ED prohl\u00EDdky stavby,

\r\n

b) na\u0159izovat neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby,

\r\n

c) na\u0159izovat nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B,

\r\n

d) na\u0159izovat nezbytn\u00E9 \u00FApravy na stavb\u011B, stavebn\u00EDm pozemku nebo na zastav\u011Bn\u00E9m stavebn\u00EDm pozemku,

\r\n

e) na\u0159izovat proveden\u00ED udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED,

\r\n

f) na\u0159izovat vyklizen\u00ED stavby,

\r\n

g) ukl\u00E1dat opat\u0159en\u00ED na sousedn\u00EDm pozemku nebo stavb\u011B.

\r\n
\r\n

(3) Ve\u0159ejn\u00FDm z\u00E1jmem se rozum\u00ED po\u017Eadavek, aby

\r\n

a) stavba byla prov\u00E1d\u011Bna v souladu s rozhodnut\u00EDm nebo jin\u00FDm opat\u0159en\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu,

\r\n

b) stavba byla u\u017E\u00EDv\u00E1na jen k povolen\u00E9mu \u00FA\u010Delu,

\r\n

c) stavba neohro\u017Eovala \u017Eivot a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost, \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, z\u00E1jmy st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De, archeologick\u00E9 n\u00E1lezy a sousedn\u00ED stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B nezp\u016Fsobovala jin\u00E9 \u0161kody \u010Di ztr\u00E1ty,

\r\n

d) se p\u0159i v\u00FDstavb\u011B a u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby a stavebn\u00EDho pozemku p\u0159edch\u00E1zelo d\u016Fsledk\u016Fm \u017Eiveln\u00EDch pohrom nebo n\u00E1hl\u00FDch hav\u00E1ri\u00ED, \u010Delilo jejich \u00FA\u010Dink\u016Fm nebo aby se nebezpe\u010D\u00ED takov\u00FDch \u00FA\u010Dink\u016F sn\u00ED\u017Eilo,

\r\n

e) byly odstran\u011Bny stavebn\u011B bezpe\u010Dnostn\u00ED, po\u017E\u00E1rn\u00ED, hygienick\u00E9, zdravotn\u00ED nebo provozn\u00ED z\u00E1vady na stavb\u011B anebo na stavebn\u00EDm pozemku, v\u010Detn\u011B p\u0159ek\u00E1\u017Eek bezbari\u00E9rov\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby.

\r\n
\r\n

(4) Ustanoven\u00ED odstavce 2 se vztahuje obdobn\u011Bna ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy a za\u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n

(5) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad v rozhodnut\u00ED od\u016Fvodn\u00ED konkr\u00E9tn\u00ED ve\u0159ejn\u00FD z\u00E1jem, kter\u00FD z\u00E1sah vy\u017Eaduje.

\r\n
\r\n

Kontroln\u00ED prohl\u00EDdka stavby

\r\n

\u00A7 133

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad prov\u00E1d\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdku rozestav\u011Bn\u00E9 stavby ve f\u00E1zi uveden\u00E9 v podm\u00EDnk\u00E1ch stavebn\u00EDho povolen\u00ED, v pl\u00E1nu kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby, p\u0159ed vyd\u00E1n\u00EDm kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu a v p\u0159\u00EDpadech, kdy m\u00E1 b\u00FDt na\u0159\u00EDzeno neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby, nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce, nezbytn\u00E9 \u00FApravy nebo vyklizen\u00ED stavby; m\u016F\u017Ee prov\u00E9st kontroln\u00ED prohl\u00EDdku t\u00E9\u017E u na\u0159\u00EDzen\u00FDch udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED, u odstra\u0148ovan\u00E9 stavby a v jin\u00FDch p\u0159\u00EDpadech, kdy je to pro pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du pot\u0159ebn\u00E9.

\r\n

(2) P\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zji\u0161\u0165uje zejm\u00E9na

\r\n

a) dodr\u017Een\u00ED rozhodnut\u00ED nebo jin\u00E9ho opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu t\u00FDkaj\u00EDc\u00EDho se stavby anebo pozemku,

\r\n

b) zda je stavba prov\u00E1d\u011Bna technicky spr\u00E1vn\u011B a v n\u00E1le\u017Eit\u00E9 kvalit\u011B, pop\u0159\u00EDpad\u011B pou\u017Eit\u00ED stanoven\u00FDch stavebn\u00EDch v\u00FDrobk\u016F, materi\u00E1l\u016F a konstrukc\u00ED,

\r\n

c) stavebn\u011B technick\u00FD stav stavby, zda nen\u00ED ohro\u017Eov\u00E1n \u017Eivot a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost anebo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED,

\r\n

d) zda prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm nebo provozem stavby nen\u00ED nad p\u0159\u00EDpustnou m\u00EDru obt\u011B\u017Eov\u00E1no jej\u00ED okol\u00ED, jsou prov\u00E1d\u011Bny p\u0159edepsan\u00E9 zkou\u0161ky a zda je veden stavebn\u00ED den\u00EDk nebo jednoduch\u00FD z\u00E1znam o stavb\u011B,

\r\n

e) zda stavebn\u00EDk pln\u00ED povinnosti vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED z \u00A7 152,

\r\n

f) zda je stavba u\u017E\u00EDv\u00E1na jen k povolen\u00E9mu \u00FA\u010Delu a stanoven\u00FDm zp\u016Fsobem,

\r\n

g) zda je \u0159\u00E1dn\u011B prov\u00E1d\u011Bna \u00FAdr\u017Eba stavby,

\r\n

h) zda je zaji\u0161t\u011Bna bezpe\u010Dnost p\u0159i odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED stavby.

\r\n
\r\n

(3) Kontroln\u00ED prohl\u00EDdka prob\u00EDh\u00E1 na podklad\u011B ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace, pop\u0159\u00EDpad\u011B dokumentace zpracovan\u00E9 do \u00FArovn\u011B dokumentace pro proveden\u00ED stavby.

\r\n

(4) Na v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu jsou podle povahy v\u011Bci povinni z\u00FA\u010Dastnit se kontroln\u00ED prohl\u00EDdky vedle stavebn\u00EDka t\u00E9\u017E projektant nebo hlavn\u00ED projektant, stavbyvedouc\u00ED a osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor. Ke kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle pot\u0159eby p\u0159izve t\u00E9\u017E dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny, autorizovan\u00E9ho inspektora nebo koordin\u00E1tora bezpe\u010Dnosti a ochrany zdrav\u00ED p\u0159i pr\u00E1ci, p\u016Fsob\u00ED-li na staveni\u0161ti.

\r\n

(5) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vede jednoduchou evidenci o vykonan\u00FDch kontroln\u00EDch prohl\u00EDdk\u00E1ch jednotliv\u00FDch staveb. Z t\u00E9to evidence mus\u00ED b\u00FDt patrn\u00E9, kdy byla kontroln\u00ED prohl\u00EDdka provedena, kter\u00E9 stavby se t\u00FDkala a jak\u00FD je jej\u00ED v\u00FDsledek.

\r\n

(6) Na prov\u00E1d\u011Bn\u00ED prohl\u00EDdek stavby se nevztahuj\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy o st\u00E1tn\u00ED kontrole<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/42\"><sup>42</sup>)</span>. Pro vstup na pozemek a do stavby p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce plat\u00ED ustanoven\u00ED \u00A7 172 odst. 2 a\u017E 6 obdobn\u011B.

\r\n
\r\n

\u00A7 134

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce schv\u00E1lit zm\u011Bnu stavby p\u0159ed jej\u00EDm dokon\u010Den\u00EDm (\u00A7 118 odst. 3).

\r\n

(2) Zjist\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavby z\u00E1vadu nebo vy\u017Eaduje-li to p\u0159esnost a \u00FAplnost zji\u0161t\u011Bn\u00ED podle \u00A7 133 odst. 2, vyzve podle povahy v\u011Bci stavebn\u00EDka, osobu, kter\u00E1 zabezpe\u010Duje odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a m\u00E1 pro tuto \u010Dinnost opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span> (d\u00E1le jen \u201Estavbyvedouc\u00ED\u201C) nebo osobu vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor anebo vlastn\u00EDka stavby, aby ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B zjednali n\u00E1pravu. Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee tyto osoby rovn\u011B\u017E vyzvat, aby p\u0159edlo\u017Eily pot\u0159ebn\u00E9 doklady, nap\u0159\u00EDklad certifik\u00E1ty o vhodnosti pou\u017Eit\u00FDch stavebn\u00EDch v\u00FDrobk\u016F.

\r\n

(3) Nebude-li v\u00FDzv\u011B ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B vyhov\u011Bno, vyd\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00ED, kter\u00FDm zjedn\u00E1n\u00ED n\u00E1pravy na\u0159\u00EDd\u00ED; p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby m\u016F\u017Ee rozhodnout o p\u0159eru\u0161en\u00ED prac\u00ED a stanovit podm\u00EDnky pro jejich pokra\u010Dov\u00E1n\u00ED. Hroz\u00ED-li nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED, rozhodne bez p\u0159edchoz\u00ED v\u00FDzvy. Rozhodnut\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, odvol\u00E1n\u00ED proti n\u011Bmu nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.

\r\n

(4) Pokud je stavba prov\u00E1d\u011Bna bez rozhodnut\u00ED nebo opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu anebo v rozporu s n\u00EDm, vyzve stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad stavebn\u00EDka k bezodkladn\u00E9mu zastaven\u00ED prac\u00ED a zah\u00E1j\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 129 odst. 3. Nen\u00ED-li v\u00FDzv\u011B vyhov\u011Bno, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyd\u00E1 rozhodnut\u00ED, kter\u00FDm na\u0159\u00EDd\u00ED zastaven\u00ED prac\u00ED na stavb\u011B. Rozhodnut\u00ED je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, odvol\u00E1n\u00ED proti n\u011Bmu nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.

\r\n

(5) Ustanoven\u00ED \u00A7 133 a \u00A7 134 odst. 1 a\u017E 4 plat\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B i pro kontroln\u00ED prohl\u00EDdku staveb podle \u00A7 103 a 104, v\u00FDrobku, kter\u00FD pln\u00ED funkci stavby, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED a pro kontroln\u00ED prohl\u00EDdku na stavebn\u00EDm pozemku.

\r\n

(6) Rozsah a obsah dokumentace pro prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, n\u00E1le\u017Eitosti v\u00FDzvy a rozsah zji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00E9ho p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce rozestav\u011Bn\u00E9 stavby stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

Neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby a nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce

\r\n

\u00A7 135

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED vlastn\u00EDku stavby neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby a zabezpe\u010D\u00ED jej\u00ED odstran\u011Bn\u00ED, jsou-li ohro\u017Eeny \u017Eivoty osob nebo zv\u00ED\u0159at t\u00EDm, \u017Ee stavba hroz\u00ED z\u0159\u00EDcen\u00EDm.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED vlastn\u00EDku stavby proveden\u00ED nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, jestli\u017Ee stavba sv\u00FDm technick\u00FDm stavem ohro\u017Euje zdrav\u00ED a \u017Eivoty osob nebo zv\u00ED\u0159at, nen\u00ED-li nutn\u00E9 ji neodkladn\u011B odstranit.

\r\n

(3) Hroz\u00ED-li nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED, zajist\u00ED odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce podle odstavc\u016F 1 a 2 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad prost\u0159ednictv\u00EDm stavebn\u00EDho podnikatele, kter\u00FD je k jejich proveden\u00ED odborn\u011B vybaven; takov\u00E9mu podnikateli m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad proveden\u00ED prac\u00ED na\u0159\u00EDdit.

\r\n

(4) V p\u0159\u00EDpadech uveden\u00FDch v odstavc\u00EDch 1 a 2 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad kontroln\u00ED prohl\u00EDdkou stavby, na kterou p\u0159izve \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, zji\u0161\u0165uje pouze jej\u00ED skute\u010Dn\u00FD stav a rozhodne o na\u0159\u00EDzen\u00ED neodkladn\u00E9ho odstran\u011Bn\u00ED stavby, nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B vyklizen\u00ED stavby. Odvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED nem\u00E1 odkladn\u00FD\u00FA\u010Dinek.

\r\n

(5) Odstran\u011Bn\u00ED stavby, nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce, pop\u0159\u00EDpad\u011B vyklizen\u00ED stavby m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit i bez p\u0159edchoz\u00EDho projedn\u00E1n\u00ED s vlastn\u00EDkem stavby.

\r\n

(6) N\u00E1klady vynalo\u017Een\u00E9 na neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby a na nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce nese vlastn\u00EDk stavby. Pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zajistil proveden\u00ED prac\u00ED podle odstavce 3 stavebn\u00EDm podnikatelem a vlastn\u00EDk se s t\u00EDmto podnikatelem nedohodl na \u00FAhrad\u011B n\u00E1klad\u016F, uhrad\u00ED je a na vlastn\u00EDkovi vym\u00E1h\u00E1 obec, jej\u00ED\u017E obecn\u00ED \u00FA\u0159ad je stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem.

\r\n
\r\n

\u00A7 136

\r\n

(1) Neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby, proveden\u00ED nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B vyklizen\u00ED stavby m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit i \u00FAstn\u011B p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce, pokud jsou z\u00E1vadn\u00FDm stavem stavby bezprost\u0159edn\u011B ohro\u017Eeny \u017Eivoty a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at.

\r\n

(2) O pr\u016Fb\u011Bhu kontroln\u00ED prohl\u00EDdky podle odstavce 1 po\u0159\u00EDd\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad protokol, kter\u00FD obsahuje zji\u0161t\u011Bn\u00E9 skute\u010Dnosti a m\u00E1 n\u00E1le\u017Eitosti potvrzen\u00ED o \u00FAstn\u011B vyhl\u00E1\u0161en\u00E9m rozhodnut\u00ED podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du; obdr\u017E\u00ED jej \u00FA\u010Dastn\u00EDci kontroln\u00ED prohl\u00EDdky. P\u00EDsemn\u00E9 vyhotoven\u00ED vyhl\u00E1\u0161en\u00E9ho rozhodnut\u00ED doru\u010D\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED bez zbyte\u010Dn\u00E9ho odkladu dodate\u010Dn\u011B.

\r\n

(3) Zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy upravuj\u00EDc\u00ED postup p\u0159i \u0159e\u0161en\u00ED havarijn\u00EDch stav\u016F a zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/43\"><sup>43</sup>)</span> nejsou dot\u010Deny.

\r\n
\r\n

\u00A7 137

Nezbytn\u00E9 \u00FApravy

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee na\u0159\u00EDdit vlastn\u00EDku stavby, stavebn\u00EDho pozemku nebo zastav\u011Bn\u00E9ho stavebn\u00EDho pozemku nezbytn\u00E9 \u00FApravy

\r\n

a) jimi\u017E se doc\u00EDl\u00ED, aby u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo jej\u00EDho za\u0159\u00EDzen\u00ED neohro\u017Eovalo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, nep\u0159im\u011B\u0159en\u011B neobt\u011B\u017Eovalo jej\u00ED u\u017Eivatele a okol\u00ED hlukem, exhalacemi v\u010Detn\u011B z\u00E1pachu, ot\u0159esy, vibracemi, \u00FA\u010Dinky neionizuj\u00EDc\u00EDho z\u00E1\u0159en\u00ED anebo sv\u011Bteln\u00FDm z\u00E1\u0159en\u00EDm,

\r\n

b) jimi\u017E se odstra\u0148uj\u00ED jin\u00E9 hygienick\u00E9, bezpe\u010Dnostn\u00ED, po\u017E\u00E1rn\u00ED a provozn\u00ED z\u00E1vady a z\u00E1vady na elektrick\u00E9m za\u0159\u00EDzen\u00ED stavby,

\r\n

c) jimi\u017E bude vyhov\u011Bno po\u017Eadavk\u016Fm obrany, bezpe\u010Dnosti a ochrany obyvatelstva uplatn\u011Bn\u00FDm p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDmi org\u00E1ny (\u00A7 175),

\r\n

d) v z\u00E1jmu bezpe\u010Dnosti a plynulosti provozu na pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch,

\r\n

e) spo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED v p\u0159ipojen\u00ED stavby na technickou infrastrukturu a d\u00E1le \u00FApravy, jimi\u017E se stavba vybavuje soci\u00E1ln\u00EDm nebo jin\u00FDm hygienick\u00FDm za\u0159\u00EDzen\u00EDm,

\r\n

f) k zaji\u0161t\u011Bn\u00ED \u00FA\u010Dinn\u00E9ho odv\u00E1d\u011Bn\u00ED a zne\u0161kod\u0148ov\u00E1n\u00ED odpadn\u00EDch vod v souladu s pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy, k usnadn\u011Bn\u00ED pr\u016Ftoku p\u0159\u00EDvalov\u00FDch vod nebo k zamezen\u00ED vnik\u00E1n\u00ED povrchov\u00FDch vod do staveb a na p\u0159ilehl\u00E9 pozemky,

\r\n

g) spo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED v konzervaci rozestav\u011Bn\u00E9 stavby, jej\u00ED\u017E prov\u00E1d\u011Bn\u00ED bylo p\u0159eru\u0161eno nebo zastaveno,

\r\n

h) jimi\u017E se zaji\u0161\u0165uje bezbari\u00E9rov\u00FD p\u0159\u00EDstup a u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED pozemku nebo stavby,

\r\n

i) jimi\u017E se zaji\u0161\u0165uje ochrana architektonick\u00E9ho a archeologick\u00E9ho d\u011Bdictv\u00ED.

\r\n
\r\n

(2) Ustanoven\u00ED odstavce 1 plat\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B i pro ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy a za\u0159\u00EDzen\u00ED podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n

(3) Nezbytn\u00E9 \u00FApravy podle odstavce 1 m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit pouze v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee stavba nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED nejsou postaveny a u\u017E\u00EDv\u00E1ny v souladu s podm\u00EDnkami dan\u00FDmi povolen\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu. Jsou-li stavba nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED postaveny a u\u017E\u00EDv\u00E1ny v souladu s podm\u00EDnkami dan\u00FDmi povolen\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit nezbytn\u00E9 \u00FApravy podle odstavce 1 jen v p\u0159\u00EDpad\u011B prokazateln\u011B v\u00FDznamn\u00E9ho ohro\u017Een\u00ED a za n\u00E1hradu \u00FAjmy, kterou by na\u0159\u00EDzen\u00E9 \u00FApravy vyvolaly.

\r\n

(4) Nevy\u017Eaduje-li nezbytn\u00E1 \u00FAprava, kter\u00E1 m\u00E1 b\u00FDt na\u0159\u00EDzena, projektovou dokumentaci nebo jin\u00E9 podklady, na\u0159\u00EDd\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad proveden\u00ED \u00FApravy a stanov\u00ED rozsah, zp\u016Fsob a podm\u00EDnky jej\u00EDho proveden\u00ED.

\r\n

(5) Vy\u017Eaduje-li proveden\u00ED nezbytn\u00FDch \u00FAprav projektovou dokumentaci nebo jin\u00E9 podklady, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nejd\u0159\u00EDve na\u0159\u00EDd\u00ED jejich opat\u0159en\u00ED vlastn\u00EDku stavby nebo stavebn\u00EDho pozemku, na kter\u00FDch maj\u00ED b\u00FDt \u00FApravy provedeny, a stanov\u00ED lh\u016Ftu k jejich p\u0159edlo\u017Een\u00ED. Sou\u010Dasn\u011B rozhodne o poskytnut\u00ED z\u00E1lohy stavebn\u00EDho p\u0159\u00EDsp\u011Bvku na \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED t\u00E9to dokumentace a o podm\u00EDnk\u00E1ch jej\u00EDho vyplacen\u00ED. Nespln\u00ED-li vlastn\u00EDk ulo\u017Eenou povinnost, opat\u0159\u00ED pot\u0159ebn\u00E9 podklady stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na jeho n\u00E1klad; na tento postup mus\u00ED vlastn\u00EDka p\u0159edem upozornit.

\r\n

(6) Po opat\u0159en\u00ED dokumentace \u010Di jin\u00FDch podklad\u016F postupuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad obdobn\u011B jako v odstavci 4. Ukon\u010Den\u00ED prac\u00ED spojen\u00FDch s nezbytn\u00FDmi \u00FApravami vlastn\u00EDk stavby nebo stavebn\u00EDho pozemku ozn\u00E1m\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.

\r\n
\r\n

\u00A7 138

Stavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek

\r\n

(1) Vlastn\u00EDku stavby, stavebn\u00EDho pozemku nebo zastav\u011Bn\u00E9ho stavebn\u00EDho pozemku, kter\u00E9mu bylo na\u0159\u00EDzeno proveden\u00ED nezbytn\u00FDch \u00FAprav podle \u00A7 137 odst. 1 p\u00EDsm. c) a\u017E i) nebo nezbytn\u00FDch opat\u0159en\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/44\"><sup>44</sup>)</span>, n\u00E1le\u017E\u00ED na \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F stavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek, pokud o n\u011Bj po\u017E\u00E1d\u00E1. Stavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek se poskytuje na \u00FAhradu t\u00E9 \u010D\u00E1sti n\u00E1klad\u016F, kter\u00E9 se p\u0159\u00EDmo t\u00FDkaj\u00ED proveden\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00FDch nezbytn\u00FDch \u00FAprav.

\r\n

(2) V \u017E\u00E1dosti o poskytnut\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvku mus\u00ED b\u00FDt uvedeno, pro kter\u00E9 na\u0159\u00EDzen\u00E9 nezbytn\u00E9 \u00FApravy je p\u0159\u00EDsp\u011Bvek po\u017Eadov\u00E1n a v jak\u00E9 v\u00FD\u0161i.

\r\n

(3) Stavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek se poskytuje v pen\u011Bz\u00EDch. S v\u00FDjimkou \u00FAprav na\u0159\u00EDzen\u00FDch podle \u00A7 137 odst. 1 p\u00EDsm. c) p\u0159\u00EDsp\u011Bvek poskytuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD nezbytn\u00E9 \u00FApravy na\u0159\u00EDdil. O poskytnut\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvku vyd\u00E1v\u00E1 rozhodnut\u00ED, ve kter\u00E9m stanov\u00ED v\u00FD\u0161i p\u0159\u00EDsp\u011Bvku a zp\u016Fsob jeho poskytnut\u00ED. \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je pouze \u017Eadatel.

\r\n

(4) Stavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek se neposkytne, maj\u00ED-li b\u00FDt na\u0159\u00EDzen\u00FDmi nezbytn\u00FDmi \u00FApravami odstran\u011Bny z\u00E1vady vznikl\u00E9 poru\u0161en\u00EDm nebo nepln\u011Bn\u00EDm povinnost\u00ED vlastn\u00EDka, stanoven\u00FDch t\u00EDmto z\u00E1konem \u010Di jin\u00FDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem. P\u0159\u00EDsp\u011Bvek se t\u00E9\u017E neposkytne, lze-li zajistit \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F na proveden\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00FDch nezbytn\u00FDch \u00FAprav nebo na zpracov\u00E1n\u00ED projektov\u00E9 dokumentace podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

(5) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti rozhodnut\u00ED o poskytnut\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvku stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 139

\u00DAdr\u017Eba stavby

\r\n

(1) Nen\u00ED-li stavba \u0159\u00E1dn\u011B udr\u017Eov\u00E1na a jej\u00ED vlastn\u00EDk neuposlechne v\u00FDzvy stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu k proveden\u00ED udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad mu na\u0159\u00EDd\u00ED zjedn\u00E1n\u00ED n\u00E1pravy. N\u00E1klady udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED nese vlastn\u00EDk stavby. N\u00E1jemci byt\u016F a nebytov\u00FDch prostor jsou povinni umo\u017Enit proveden\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00FDch udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED.

\r\n

(2) U stavby ur\u010Den\u00E9 k u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED ve\u0159ejnost\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit jej\u00EDmu vlastn\u00EDkovi, aby mu p\u0159edlo\u017Eil \u010Dasov\u00FD a v\u011Bcn\u00FD pl\u00E1n udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED na jednotliv\u00FDch \u010D\u00E1stech stavby a na technologick\u00E9m \u010Di jin\u00E9m za\u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 140

Vyklizen\u00ED stavby

\r\n

(1) Jestli\u017Ee jsou z\u00E1vadami na stavb\u011B bezprost\u0159edn\u011B ohro\u017Eeny \u017Eivoty nebo zdrav\u00ED osob \u010Di zv\u00ED\u0159at, anebo m\u00E1 b\u00FDt na\u0159\u00EDzeno neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce podle \u00A7 135 odst. 1 a 2, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED v\u0161em osob\u00E1m, kter\u00E9 se ve stavb\u011B zdr\u017Euj\u00ED, aby ji neprodlen\u011B vyklidily. Podle okolnost\u00ED t\u00E9\u017E na\u0159\u00EDd\u00ED, aby ze stavby byla vyvedena zv\u00ED\u0159ata.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee na\u0159\u00EDdit proveden\u00ED vyklizovac\u00EDch prac\u00ED opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 osob\u011B<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/2\"><sup>2</sup>)</span>, kter\u00E1 je zp\u016Fsobil\u00E1 vyklizen\u00ED prov\u00E9st. M\u016F\u017Ee j\u00ED t\u00E9\u017E na\u0159\u00EDdit odstran\u011Bn\u00ED p\u0159enosn\u00FDch v\u011Bc\u00ED nebo i \u010D\u00E1st\u00ED stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 je mo\u017En\u00E9 bez ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota a zdrav\u00ED osob ze stavby vyjmout.

\r\n

(3) Na\u0159izuje-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyklizen\u00ED stavby a hroz\u00ED nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED, omez\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED na zji\u0161t\u011Bn\u00ED stavu kontroln\u00ED prohl\u00EDdkou a na vyd\u00E1n\u00ED \u00FAstn\u00EDho na\u0159\u00EDzen\u00ED vyklizen\u00ED; o jeho obsahu mus\u00ED b\u00FDt seps\u00E1n protokol, kter\u00FD m\u00E1 n\u00E1le\u017Eitosti potvrzen\u00ED o \u00FAstn\u011B vyhl\u00E1\u0161en\u00E9m rozhodnut\u00ED podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du. P\u00EDsemn\u00E9 vyhotoven\u00ED rozhodnut\u00ED o na\u0159\u00EDzen\u00ED vyklizen\u00ED stavby doru\u010D\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyklizovan\u00FDm osob\u00E1m, vlastn\u00EDkovi stavby, vyklizuj\u00EDc\u00ED osob\u011B a obci bez zbyte\u010Dn\u00E9ho odkladu dodate\u010Dn\u011B.

\r\n

(4) M\u00E1-li b\u00FDt na\u0159\u00EDzeno vyklizen\u00ED bytu nebo m\u00EDstnosti slou\u017E\u00EDc\u00ED k bydlen\u00ED, mus\u00ED b\u00FDt pro vyklizovan\u00E9 osoby zaji\u0161t\u011Bno alespo\u0148 p\u0159\u00EDst\u0159e\u0161\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/45\"><sup>45</sup>)</span>; obce jsou povinny v mez\u00EDch sv\u00E9 p\u016Fsobnosti na v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu poskytnout pot\u0159ebnou sou\u010Dinnost.

\r\n

(5) Zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy upravuj\u00EDc\u00ED vyklizov\u00E1n\u00ED staveb pro bezprost\u0159edn\u00ED ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/43\"><sup>43</sup>)</span> nejsou dot\u010Deny.

\r\n
\r\n

\u00A7 141

Opat\u0159en\u00ED na sousedn\u00EDm pozemku nebo stavb\u011B

\r\n

(1) Pro vytvo\u0159en\u00ED podm\u00EDnek k proveden\u00ED stavby nebo jej\u00ED zm\u011Bny, nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, nezbytn\u00FDch \u00FAprav, udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED a k odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ulo\u017Eit t\u011Bm, kte\u0159\u00ED maj\u00ED vlastnick\u00E1 nebo jin\u00E1v\u011Bcn\u00E1 pr\u00E1va k sousedn\u00EDm pozemk\u016Fm \u010Di stavb\u00E1m na nich, aby umo\u017Enili proveden\u00ED prac\u00ED ze sv\u00FDch pozemk\u016F nebo staveb, pokud mezi z\u00FA\u010Dastn\u011Bn\u00FDmi osobami nedo\u0161lo k dohod\u011B. \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je ten, v jeho\u017E prosp\u011Bch m\u00E1 b\u00FDt povinnost ulo\u017Eena, a ten, z jeho\u017E pozemku nebo stavby maj\u00ED b\u00FDt pr\u00E1ce prov\u00E1d\u011Bny.

\r\n

(2) Ten, v jeho\u017E prosp\u011Bch byla povinnost podle odstavce 1 ulo\u017Eena, mus\u00ED db\u00E1t, aby co nejm\u00E9n\u011B ru\u0161il u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED sousedn\u00EDch pozemk\u016F nebo staveb a aby prov\u00E1d\u011Bn\u00FDmi pracemi nevznikly \u0161kody, kter\u00FDm je mo\u017Eno zabr\u00E1nit. Po skon\u010Den\u00ED prac\u00ED je povinen uv\u00E9st sousedn\u00ED pozemek nebo stavbu do p\u0159edchoz\u00EDho stavu; nespln\u00ED-li tuto povinnost nebo nedojde k jin\u00E9 dohod\u011B, postupuje se podle obecn\u00FDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016Fon\u00E1hrad\u011B \u0161kody.

\r\n
\r\n

\u00A7 142

\u00DA\u010Dastn\u00EDci \u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 135, 137, 139 a 140 je osoba, kter\u00E1 m\u00E1 vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo jin\u00E9 v\u011Bcn\u00E9 pr\u00E1vo k dot\u010Den\u00FDm pozemk\u016Fm a stavb\u00E1m na nich, v\u010Detn\u011B sousedn\u00EDch pozemk\u016F a staveb na nich, jestli\u017Ee toto pr\u00E1vo m\u016F\u017Ee b\u00FDt rozhodnut\u00EDm p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno.

\r\n

(2) N\u00E1jemci byt\u016F a nebytov\u00FDch prostor jsou \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, jen pokud jejich pr\u00E1va vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED z n\u00E1jmu mohou b\u00FDt p\u0159\u00EDmo dot\u010Dena realizac\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle odstavce 1.

\r\n

(3) \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je i stavebn\u00ED podnikatel, kter\u00E9mu m\u00E1 b\u00FDt na\u0159\u00EDzeno proveden\u00ED neodkladn\u00E9ho odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED podle \u00A7 135 odst. 3, a opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 osoba<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/2\"><sup>2</sup>)</span>, kter\u00E9 bylo na\u0159\u00EDzeno proveden\u00ED vyklizovac\u00EDch prac\u00ED podle \u00A7 140 odst. 2.

\r\n

(4) Uplatn\u00ED-li \u00FA\u010Dastn\u00EDk \u0159\u00EDzen\u00ED podle odstavce 1 a\u017E 3 n\u00E1mitku ob\u010Danskopr\u00E1vn\u00ED povahy, o kter\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee rozhodnout na z\u00E1klad\u011B obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, z\u00E1vazn\u00FDch stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo technick\u00FDch norem, a jde o \u0159\u00EDzen\u00ED, kde hroz\u00ED nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED, u\u010Din\u00ED si stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad o n\u00E1mitce \u00FAsudek a rozhodne ve v\u011Bci. \u00DA\u010Dastn\u00EDka \u0159\u00EDzen\u00ED pou\u010D\u00ED o pr\u00E1vu uplatnit n\u00E1mitku u soudu.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA III

AUTORIZOVAN\u00DD INSPEKTOR

\r\n

\u00A7 143

\r\n

(1) Autorizovan\u00FDm inspektorem jmenuje ministr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj fyzickou osobu, kter\u00E1

\r\n

a) po\u017E\u00E1dala o jmenov\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDm inspektorem,

\r\n

b) dos\u00E1hla magistersk\u00E9ho vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED architektonick\u00E9ho nebo stavebn\u00EDho sm\u011Bru a je autorizovanou osobou podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span>,

\r\n

c) prok\u00E1zala nejm\u00E9n\u011B 15 let praxe v projektov\u00E9 \u010Dinnosti nebo v odborn\u00E9m veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb anebo na stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adu, m\u00E1-li osv\u011Bd\u010Den\u00ED o zvl\u00E1\u0161tn\u00ED odborn\u00E9 zp\u016Fsobilosti podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/17\"><sup>17</sup>)</span>,

\r\n

d) prok\u00E1zala svou bez\u00FAhonnost v\u00FDpisem z evidence Rejst\u0159\u00EDku trest\u016F ne star\u0161\u00EDm 3 m\u011Bs\u00EDc\u016F,

\r\n

e) prok\u00E1zala pr\u00E1vn\u00ED a odborn\u00E9 znalosti a zku\u0161enosti pot\u0159ebn\u00E9 pro v\u00FDkon funkce p\u0159i zkou\u0161ce p\u0159ed odbornou komis\u00ED, jej\u00ED\u017E \u010Dleny jmenuje a odvol\u00E1v\u00E1 ministr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj,

\r\n

f) prok\u00E1zala svoji disciplin\u00E1rn\u00ED bez\u00FAhonnost.

\r\n
\r\n

(2) Za podm\u00EDnek stanoven\u00FDch v odstavci 1 p\u00EDsm. a), b), d) a e) a po vyj\u00E1d\u0159en\u00ED \u010Cesk\u00E9 komory architekt\u016F nebo \u010Cesk\u00E9 komory autorizovan\u00FDch in\u017Een\u00FDr\u016F a technik\u016F \u010Dinn\u00FDch ve v\u00FDstavb\u011B (d\u00E1le jen \u201EKomora\u201C) m\u016F\u017Ee b\u00FDt autorizovan\u00FDm inspektorem v\u00FDjime\u010Dn\u011B jmenov\u00E1n i odborn\u00EDk z vysok\u00E9 \u0161koly, v\u00FDzkumn\u00E9ho pracovi\u0161t\u011B nebo v\u011Bdeck\u00E9ho \u00FAstavu, i kdy\u017E nespl\u0148uje p\u0159edepsanou praxi.

\r\n

(3) P\u0159i pod\u00E1n\u00ED \u017E\u00E1dosti o jmenov\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDm inspektorem je uchaze\u010D povinen zaplatit spr\u00E1vn\u00ED poplatek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/46\"><sup>46</sup>)</span>.

\r\n

(4) Autorizovan\u00FD inspektor je pro v\u00FDkon funkce jmenov\u00E1n s p\u016Fsobnost\u00ED pro cel\u00E9\u00FAzem\u00ED \u010Cesk\u00E9 republiky na dobu 10 let. Tato doba bude na jeho \u017E\u00E1dost prodlou\u017Eena bez vykon\u00E1n\u00ED zkou\u0161ky nejv\u00FD\u0161e o deset rok\u016F, jestli\u017Ee prokazateln\u011B \u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora soustavn\u011B vykon\u00E1val.

\r\n

(5) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o jmenov\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDm inspektorem stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n

(6) P\u0159i uzn\u00E1v\u00E1n\u00ED odborn\u00E9 kvalifikace a jin\u00E9 zp\u016Fsobilosti fyzick\u00E9 osoby postupuje ministerstvo podle z\u00E1kona o uzn\u00E1v\u00E1n\u00ED odborn\u00E9 kvalifikace<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/45a\"><sup>45a</sup>)</span>. V p\u0159\u00EDpad\u011B zji\u0161t\u011Bn\u00ED podstatn\u00E9ho rozd\u00EDlu v obsahu vzd\u011Bl\u00E1v\u00E1n\u00ED a p\u0159\u00EDpravy podle z\u00E1kona o uzn\u00E1v\u00E1n\u00ED odborn\u00E9 kvalifikace se \u00FArove\u0148 teoretick\u00FDch a praktick\u00FDch znalost\u00ED pot\u0159ebn\u00FDch pro v\u00FDkon povol\u00E1n\u00ED autorizovan\u00E9ho inspektora ov\u011B\u0159uje rozd\u00EDlovou zkou\u0161kou vykonanou v \u010Desk\u00E9m nebo slovensk\u00E9m jazyce.

\r\n
\r\n

\u00A7 144

\r\n

(1) Funkce autorizovan\u00E9ho inspektora zanik\u00E1

\r\n

a) smrt\u00ED nebo prohl\u00E1\u0161en\u00EDm za mrtv\u00E9ho,

\r\n

b) p\u00EDsemn\u00FDm prohl\u00E1\u0161en\u00EDm autorizovan\u00E9ho inspektora o ukon\u010Den\u00ED \u010Dinnosti doru\u010Den\u00FDm ministru pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj,

\r\n

c) uplynut\u00EDm lh\u016Fty podle \u00A7 143 odst. 4, nebo

\r\n

d) dnem pr\u00E1vn\u00ED moci rozhodnut\u00ED soudu, kter\u00FDm byl autorizovan\u00FD inspektor zbaven zp\u016Fsobilosti k pr\u00E1vn\u00EDm \u00FAkon\u016Fm nebo kter\u00FDm byla jeho zp\u016Fsobilost k pr\u00E1vn\u00EDm \u00FAkon\u016Fm omezena.

\r\n
\r\n

(2) Ministr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj rozhodne o odvol\u00E1n\u00ED autorizovan\u00E9ho inspektora,

\r\n

a) jestli\u017Ee p\u0159i sv\u00E9 \u010Dinnosti opakovan\u011B nebo z\u00E1va\u017En\u011B poru\u0161il ve\u0159ejn\u00E9 z\u00E1jmy, kter\u00E9 m\u011Bl chr\u00E1nit, nebo se dopustil jedn\u00E1n\u00ED neslu\u010Diteln\u00E9ho s postaven\u00EDm autorizovan\u00E9ho inspektora, nebo

\r\n

b) pokud p\u0159estal b\u00FDt osobou bez\u00FAhonnou podle \u00A7 145.

\r\n
\r\n

(3) Ministr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj m\u016F\u017Ee rozhodnout o odvol\u00E1n\u00ED autorizovan\u00E9ho inspektora t\u00E9\u017E pro jeho ne\u010Dinnost del\u0161\u00ED ne\u017E 3 roky.

\r\n

(4) \u010Cinnost autorizovan\u00E9ho inspektora nen\u00ED \u017Eivnost\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/2\"><sup>2</sup>)</span> a m\u016F\u017Ee b\u00FDt vykon\u00E1v\u00E1na jako svobodn\u00E9 povol\u00E1n\u00ED.

\r\n

(5) Pr\u00E1vnick\u00E9 osoby mohou se souhlasem ministerstva vykon\u00E1vat \u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora, jen pokud zabezpe\u010D\u00ED jej\u00ED v\u00FDkon osobami uveden\u00FDmi v \u00A7 143 odst. 1 a 2. P\u0159i pod\u00E1n\u00ED \u017E\u00E1dosti o souhlas je \u017Eadatel povinen zaplatit spr\u00E1vn\u00ED poplatek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/46\"><sup>46</sup>)</span>. Ve\u0159ejn\u00E1 obchodn\u00ED spole\u010Dnost, jej\u00EDmi\u017E spole\u010Dn\u00EDky jsou v\u00FDlu\u010Dn\u011B osoby uveden\u00E9 v \u00A7 143 odst. 1 a 2, m\u016F\u017Ee \u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora vykon\u00E1vat bez souhlasu ministerstva.

\r\n

(6) Vykon\u00E1vaj\u00ED-li autorizovan\u00ED inspekto\u0159i svobodn\u00E9 povol\u00E1n\u00ED spole\u010Dn\u011B, uprav\u00ED si vz\u00E1jemn\u00E9 vztahy p\u00EDsemnou smlouvou. \u00DA\u010Dastn\u00EDky sdru\u017Een\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/46a\"><sup>46a</sup>)</span> mohou b\u00FDt v\u00FDlu\u010Dn\u011B osoby uveden\u00E9 v \u00A7 143 odst. 1 a 2. \u00DA\u010Dastn\u00EDci sdru\u017Een\u00ED jsou povinni vykon\u00E1vat povol\u00E1n\u00ED pod spole\u010Dn\u00FDm jm\u00E9nem a ve spole\u010Dn\u00E9m m\u00EDst\u011B podnik\u00E1n\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 145

\r\n

(1) Za bez\u00FAhonnou se pro \u00FA\u010Dely jmenov\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDm inspektorem nepova\u017Euje osoba,

\r\n

a) kter\u00E1 byla pravomocn\u011B odsouzena za trestn\u00FD \u010Din, kter\u00FD sp\u00E1chala v souvislosti s p\u0159\u00EDpravou nebo prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm stavby anebo s \u010Dinnost\u00ED autorizovan\u00E9ho inspektora podle tohoto z\u00E1kona,

\r\n

b) kter\u00E9 byla Komorou pravomocn\u011B ulo\u017Eena jako disciplin\u00E1rn\u00ED opat\u0159en\u00ED pokuta nebo pozastaven\u00ED \u010Di odn\u011Bt\u00ED autorizace, nebylo-li k n\u00E1vrhu autorizovan\u00E9 osoby zru\u0161eno soudem<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/47\"><sup>47</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

(2) Komora bezodkladn\u011B uv\u011Bdom\u00ED ministra pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj o pravomocn\u00E9m ulo\u017Een\u00ED disciplin\u00E1rn\u00EDho opat\u0159en\u00ED autorizovan\u00E9mu inspektorovi.

\r\n
\r\n

\u00A7 146

\r\n

(1) Autorizovan\u00FD inspektor vykon\u00E1v\u00E1 svoji \u010Dinnost za \u00FAplatu, kter\u00E1 se sjedn\u00E1v\u00E1 p\u00EDsemnou smlouvou. Ve smlouv\u011B m\u016F\u017Ee b\u00FDt sjedn\u00E1na i \u00FAhrada vynalo\u017Een\u00FDch n\u00E1klad\u016F.

\r\n

(2) Autorizovan\u00FD inspektor odpov\u00EDd\u00E1 za \u0161kodu zp\u016Fsobenou v\u00FDkonem sv\u00E9 \u010Dinnosti. P\u0159ed zapo\u010Det\u00EDm \u010Dinnosti a po celou dobu jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED mus\u00ED m\u00EDt uzav\u0159eno poji\u0161t\u011Bn\u00ED z odpov\u011Bdnosti za \u0161kodu. Na po\u017E\u00E1d\u00E1n\u00ED osoby, se kterou uzav\u00EDr\u00E1 smlouvu podle odstavce 1, je povinen sd\u011Blit v\u00FD\u0161i \u010D\u00E1stky, na kterou je poji\u0161t\u011Bn.

\r\n

(3) Autorizovan\u00FD inspektor je povinen v\u00E9st o sv\u00FDch \u00FAkonech evidenci a uchov\u00E1vat ji po dobu nejm\u00E9n\u011B 5 let. P\u0159i tom postupuje podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/48\"><sup>48</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

\u00A7 147

Autorizovan\u00FD inspektor odpov\u00EDd\u00E1 za odbornou \u00FArove\u0148 j\u00EDm zpracovan\u00FDch a vydan\u00FDch certifik\u00E1t\u016F, stanovisek, jako\u017E i jin\u00FDch dokument\u016F a prov\u00E1d\u011Bn\u00FDch \u00FAkon\u016F, za \u0159\u00E1dn\u00E9 a nestrann\u00E9 posouzen\u00ED zji\u0161t\u011Bn\u00FDch skute\u010Dnost\u00ED, dokumentace stavby a dal\u0161\u00EDch podklad\u016F podle po\u017Eadavk\u016F stanoven\u00FDch v tomto z\u00E1kon\u011B a odpov\u00EDd\u00E1 rovn\u011B\u017E za n\u00E1vrh pl\u00E1nu kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby.

\r\n

\u00A7 148

Autorizovan\u00FD inspektor nesm\u00ED svoji \u010Dinnost vykon\u00E1vat u staveb, na kter\u00FDch se pod\u00EDlel, pod\u00EDl\u00ED nebo m\u00E1 pod\u00EDlet p\u0159i jejich p\u0159\u00EDprav\u011B anebo prov\u00E1d\u011Bn\u00ED s\u00E1m nebo osoba jemu bl\u00EDzk\u00E1, kterou se pro \u00FA\u010Dely tohoto z\u00E1kona rozum\u00ED

\r\n

a) p\u0159\u00EDbuzn\u00FD v \u0159ad\u011B p\u0159\u00EDm\u00E9, sourozenec a man\u017Eel,

\r\n

b) osoby, s nimi\u017E je ve vztahu

\r\n

1. obchodn\u00EDm jako spole\u010Dn\u00EDk spole\u010Dnosti nebo jako \u00FA\u010Dastn\u00EDk sdru\u017Een\u00ED anebo jako \u010Dlen dru\u017Estva; 2. pracovn\u00EDm nebo slu\u017Eebn\u00EDm.

\r\n

\u00A7 149

\r\n

(1) Autorizovan\u00FD inspektor je opr\u00E1vn\u011Bn na z\u00E1klad\u011B smlouvy se stavebn\u00EDkem a na jeho n\u00E1klad

\r\n

a) osv\u011Bd\u010Dit zp\u016Fsobem stanoven\u00FDm v \u00A7 117, \u017Ee navrhovan\u00E1 stavba m\u016F\u017Ee b\u00FDt provedena,

\r\n

b) zpracovat odborn\u00FD posudek (certifik\u00E1t) pro vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu nebo pro jin\u00E9 \u00FA\u010Dely podle tohoto z\u00E1kona,

\r\n

c) dohl\u00ED\u017Eet na prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby.

\r\n
\r\n

(2) Autorizovan\u00FD inspektor je povinen na v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu a na jeho n\u00E1klad poskytnout v rozsahu sv\u00E9 odborn\u00E9 kvalifikace expertn\u00ED sou\u010Dinnost.

\r\n

(3) Autorizovan\u00FD inspektor je povinen db\u00E1t soustavn\u00FDm vzd\u011Bl\u00E1v\u00E1n\u00EDm o prohlubov\u00E1n\u00ED sv\u00FDch odborn\u00FDch a pr\u00E1vn\u00EDch znalost\u00ED pot\u0159ebn\u00FDch pro \u0159\u00E1dn\u00FD v\u00FDkon funkce. K tomu vedle samostatn\u00E9ho studia vyu\u017E\u00EDv\u00E1 zejm\u00E9na vzd\u011Bl\u00E1vac\u00ED akce organizovan\u00E9 Komorou a vysok\u00FDmi \u0161kolami.

\r\n
\r\n

\u00A7 150

\r\n

(1) Prov\u00E1d\u011Bn\u00ED p\u0159\u00EDpravy a zkou\u0161ek uchaze\u010D\u016F, veden\u00ED evidence autorizovan\u00FDch inspektor\u016F a dal\u0161\u00ED \u00FAkony s t\u00EDm souvisej\u00EDc\u00ED, organiza\u010Dn\u011B zaji\u0161\u0165uje Komora. K zabezpe\u010Den\u00ED jednotn\u00E9ho postupu se z\u0159izuje spole\u010Dn\u00FD koordina\u010Dn\u00ED org\u00E1n schvalovan\u00FD na n\u00E1vrh Komory ministrem pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj. N\u00E1klady spojen\u00E9sp\u0159\u00EDpravou na zkou\u0161ku a s jej\u00EDm vykon\u00E1n\u00EDm nese uchaze\u010D.

\r\n

(2) Komora shroma\u017E\u010Fuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytn\u00E9 pro \u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora. Na \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F spojen\u00FDch s touto \u010Dinnost\u00ED se autorizovan\u00FD inspektor ka\u017Edoro\u010Dn\u011B pod\u00EDl\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvkem ve prosp\u011Bch Komory. V\u00FD\u0161e p\u0159\u00EDsp\u011Bvku je shodn\u00E1 s p\u0159\u00EDsp\u011Bvkem ur\u010Den\u00FDm \u010Dlen\u016Fm Komory.

\r\n

(3) Postup p\u0159i jmenov\u00E1n\u00ED \u010Dlen\u016F koordina\u010Dn\u00EDho org\u00E1nu a jeho \u010Dinnost, p\u0159\u00EDpravu, prov\u00E1d\u011Bn\u00ED a obsah zkou\u0161ek a n\u00E1le\u017Eitosti a zp\u016Fsob veden\u00ED evidence autorizovan\u00FDch inspektor\u016F stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 151

\r\n

(1) Ministerstvo doz\u00EDr\u00E1 na p\u0159\u00EDpravu ke zkou\u0161ce, na osnovy a postup p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED zkou\u0161ek, na podklady pro jmenov\u00E1n\u00ED a odvol\u00E1v\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F, na \u010Dinnost Komory a v\u00FDkon agendy s t\u00EDm souvisej\u00EDc\u00ED. V sou\u010Dinnosti se stavebn\u00EDmi \u00FA\u0159ady vykon\u00E1v\u00E1 t\u00E9\u017E dohled nad \u010Dinnost\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F a m\u016F\u017Ee d\u00E1t n\u00E1vrh na opat\u0159en\u00ED podle \u00A7 144 odst. 2.

\r\n

(2) Na prov\u00E1d\u011Bn\u00ED zkou\u0161ek autorizovan\u00FDch inspektor\u016F se nevztahuje spr\u00E1vn\u00ED \u0159\u00E1d.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA IV

POVINNOSTI A ODPOV\u011ADNOST OSOB P\u0158I P\u0158\u00CDPRAV\u011A A PROV\u00C1D\u011AN\u00CD STAVEB

\r\n

\u00A7 152

Stavebn\u00EDk

\r\n

(1) Stavebn\u00EDk je povinen db\u00E1t na \u0159\u00E1dnou p\u0159\u00EDpravu a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby; tato povinnost se t\u00FDk\u00E1 i ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED. P\u0159itom mus\u00ED m\u00EDt na z\u0159eteli zejm\u00E9na ochranu \u017Eivota a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at, ochranu \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED a majetku, i \u0161etrnost k sousedstv\u00ED. Tyto povinnosti m\u00E1 i u staveb a jejich zm\u011Bn nevy\u017Eaduj\u00EDc\u00EDch stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo u jin\u00E9ho obdobn\u00E9ho z\u00E1m\u011Bru, nap\u0159\u00EDklad z\u0159\u00EDzen\u00ED reklamn\u00EDho za\u0159\u00EDzen\u00ED. U staveb prov\u00E1d\u011Bn\u00FDch sv\u00E9pomoc\u00ED je stavebn\u00EDk rovn\u011B\u017E povinen uv\u00E9st do souladu prostorov\u00E9 polohy stavby s ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentac\u00ED. O zah\u00E1jen\u00ED prac\u00ED na stavb\u00E1ch osvobozen\u00FDch od povolen\u00ED je povinen v dostate\u010Dn\u00E9m p\u0159edstihu informovat osoby t\u011Bmito pracemi p\u0159\u00EDmo dot\u010Den\u00E9.

\r\n

(2) Stavebn\u00EDk je povinen pro \u00FA\u010Dely projedn\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Bru podle tohoto z\u00E1kona opat\u0159it p\u0159edepsanou dokumentaci. Vy\u017Eaduje-li z\u00E1kon zpracov\u00E1n\u00ED projektov\u00E9 dokumentace osobou k tomu opr\u00E1vn\u011Bnou, je stavebn\u00EDk povinen zajistit zpracov\u00E1n\u00ED projektov\u00E9 dokumentace takovou osobou, pokud nem\u00E1 pot\u0159ebn\u00E9 opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED s\u00E1m.

\r\n

(3) P\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, pokud vy\u017Eadovala stavebn\u00ED povolen\u00ED nebo ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, je stavebn\u00EDk povinen

\r\n

a) ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu p\u0159edem term\u00EDn zah\u00E1jen\u00ED stavby, n\u00E1zev a s\u00EDdlo stavebn\u00EDho podnikatele, kter\u00FD bude stavbu prov\u00E1d\u011Bt, u sv\u00E9pomocn\u00E9 formy v\u00FDstavby jm\u00E9no a p\u0159\u00EDjmen\u00ED stavbyvedouc\u00EDho nebo osoby, kter\u00E1 bude vykon\u00E1vat stavebn\u00ED dozor; zm\u011Bny v t\u011Bchto skute\u010Dnostech ozn\u00E1m\u00ED neprodlen\u011B stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu,

\r\n

b) p\u0159ed zah\u00E1jen\u00EDm stavby um\u00EDstit na viditeln\u00E9m m\u00EDst\u011B u vstupu na staveni\u0161t\u011B \u0161t\u00EDtek o povolen\u00ED stavby a ponechat jej tam a\u017E do dokon\u010Den\u00ED stavby, p\u0159\u00EDpadn\u011B do vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu; rozs\u00E1hl\u00E9 stavby se mohou ozna\u010Dit jin\u00FDm vhodn\u00FDm zp\u016Fsobem s uveden\u00EDm \u00FAdaj\u016F ze \u0161t\u00EDtku,

\r\n

c) zajistit, aby na stavb\u011B nebo na staveni\u0161ti byla k dispozici ov\u011B\u0159en\u00E1 dokumentace stavby a v\u0161echny doklady t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 stavby nebo jej\u00ED zm\u011Bny, pop\u0159\u00EDpad\u011B jejich kopie,

\r\n

d) ohla\u0161ovat stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu f\u00E1ze v\u00FDstavby podle pl\u00E1nu kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby, umo\u017Enit proveden\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdky, a pokud tomu nebr\u00E1n\u00ED v\u00E1\u017En\u00E9 d\u016Fvody, t\u00E9to prohl\u00EDdky se z\u00FA\u010Dastnit,

\r\n

e) ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu neprodlen\u011B po jejich zji\u0161t\u011Bn\u00ED z\u00E1vady na stavb\u011B, kter\u00E9 ohro\u017Euj\u00ED \u017Eivoty a zdrav\u00ED osob, nebo bezpe\u010Dnost stavby; tuto povinnost m\u00E1 stavebn\u00EDk i u staveb podle \u00A7 103.

\r\n
\r\n

(4) U stavby financovan\u00E9 z ve\u0159ejn\u00E9ho rozpo\u010Dtu, kterou prov\u00E1d\u00ED stavebn\u00ED podnikatel jako zhotovitel, je stavebn\u00EDk povinen zajistit technick\u00FD dozor stavebn\u00EDka nad prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu m\u016F\u017Ee zpracovat jen osoba opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, zajist\u00ED stavebn\u00EDk autorsk\u00FD dozor projektanta, pop\u0159\u00EDpad\u011B hlavn\u00EDho projektanta nad souladem prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 stavby s ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentac\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 153

Stavbyvedouc\u00ED a stavebn\u00ED dozor

\r\n

(1) Stavbyvedouc\u00ED je povinen \u0159\u00EDdit prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby v souladu s rozhodnut\u00EDm nebo jin\u00FDm opat\u0159en\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu a s ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentac\u00ED, zajistit dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED povinnost\u00ED k ochran\u011B \u017Eivota, zdrav\u00ED, \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED a bezpe\u010Dnosti pr\u00E1ce vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch ze zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, zajistit \u0159\u00E1dn\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED staveni\u0161t\u011B a provoz na n\u011Bm a dodr\u017Een\u00ED obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu (\u00A7 169), pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00FDch technick\u00FDch p\u0159edpis\u016F a technick\u00FDch norem. V p\u0159\u00EDpad\u011B existence staveb technick\u00E9 infrastruktury v m\u00EDst\u011B stavby je povinen zajistit vyt\u00FD\u010Den\u00ED tras technick\u00E9 infrastruktury v m\u00EDst\u011B jejich st\u0159etu se stavbou.

\r\n

(2) Stavbyvedouc\u00ED je d\u00E1le povinen p\u016Fsobit k odstran\u011Bn\u00ED z\u00E1vad p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a neprodlen\u011B ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1vady, kter\u00E9 se nepoda\u0159ilo odstranit p\u0159i veden\u00ED stavby, vytv\u00E1\u0159et podm\u00EDnky pro kontroln\u00ED prohl\u00EDdku stavby, spolupracovat s osobou vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED technick\u00FD dozor stavebn\u00EDka nebo autorsk\u00FD dozor projektanta, pokud jsou z\u0159\u00EDzeny, a s koordin\u00E1torem bezpe\u010Dnosti a ochrany zdrav\u00ED p\u0159i pr\u00E1ci, p\u016Fsob\u00ED-li na staveni\u0161ti.

\r\n

(3) Osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor odpov\u00EDd\u00E1 spolu se stavebn\u00EDkem za soulad prostorov\u00E9 polohy stavby s ov\u011B\u0159enou dokumentac\u00ED, za dodr\u017Een\u00ED obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, za bezbari\u00E9rov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby a jin\u00FDch technick\u00FDch p\u0159edpis\u016F a za dodr\u017Een\u00ED rozhodnut\u00ED a jin\u00FDch opat\u0159en\u00ED vydan\u00FDch k uskute\u010Dn\u011Bn\u00ED stavby.

\r\n

(4) Osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor sleduje zp\u016Fsob a postup prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, zejm\u00E9na bezpe\u010Dnost instalac\u00ED a provozu technick\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED na staveni\u0161ti, vhodnost ukl\u00E1d\u00E1n\u00ED a pou\u017Eit\u00ED stavebn\u00EDch v\u00FDrobk\u016F, materi\u00E1l\u016F a konstrukc\u00ED a veden\u00ED stavebn\u00EDho den\u00EDku nebo jednoduch\u00E9ho z\u00E1znamu o stavb\u011B; p\u016Fsob\u00ED k odstran\u011Bn\u00ED z\u00E1vad p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, a pokud se j\u00ED nepoda\u0159\u00ED takov\u00E9 z\u00E1vady v r\u00E1mci vykon\u00E1v\u00E1n\u00ED dozoru odstranit, ozn\u00E1m\u00ED je neprodlen\u011B stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.

\r\n
\r\n

\u00A7 154

Vlastn\u00EDk stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED

\r\n

(1) Vlastn\u00EDk stavby je povinen

\r\n

a) udr\u017Eovat stavbu podle \u00A7 3 odst. 4 po celou dobu jej\u00ED existence,

\r\n

b) neprodlen\u011B ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1vady na stavb\u011B, kter\u00E9 ohro\u017Euj\u00ED \u017Eivoty \u010Di zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at,

\r\n

c) umo\u017Enit kontroln\u00ED prohl\u00EDdku stavby, a pokud tomu nebr\u00E1n\u00ED v\u00E1\u017En\u00E9 d\u016Fvody, t\u00E9to prohl\u00EDdky se z\u00FA\u010Dastnit,

\r\n

d) uchov\u00E1vat stavebn\u00ED den\u00EDk po dobu 10 let od vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu, pop\u0159\u00EDpad\u011B od dokon\u010Den\u00ED stavby, pokud se kolauda\u010Dn\u00ED souhlas nevy\u017Eaduje,

\r\n

e) uchov\u00E1vat po celou dobu trv\u00E1n\u00ED stavby dokumentaci jej\u00EDho skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED, rozhodnut\u00ED, osv\u011Bd\u010Den\u00ED, souhlasy, ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentaci, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9 d\u016Fle\u017Eit\u00E9 doklady t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se stavby.

\r\n
\r\n

(2) Vlastn\u00EDk za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 podl\u00E9h\u00E1 tomuto z\u00E1konu, je povinen

\r\n

a) udr\u017Eovat za\u0159\u00EDzen\u00ED v \u0159\u00E1dn\u00E9m stavu po celou dobu jeho existence,

\r\n

b) neprodlen\u011B ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1vady na za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 ohro\u017Euj\u00ED \u017Eivoty \u010Di zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at,

\r\n

c) umo\u017Enit kontroln\u00ED prohl\u00EDdku za\u0159\u00EDzen\u00ED, a pokud tomu nebr\u00E1n\u00ED v\u00E1\u017En\u00E9 d\u016Fvody, t\u00E9to prohl\u00EDdky se z\u00FA\u010Dastnit,

\r\n

d) uchov\u00E1vat dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED, rozhodnut\u00ED, souhlasy a jin\u00E9 d\u016Fle\u017Eit\u00E9 doklady t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se za\u0159\u00EDzen\u00ED po celou dobu jeho existence.

\r\n
\r\n
\r\n

\u00A7 155

Pr\u00E1vnick\u00E9 a fyzick\u00E9 osoby podnikaj\u00EDc\u00ED ve v\u00FDstavb\u011B a vlastn\u00EDci staveb jsou povinni bezodkladn\u011B ohla\u0161ovat ministerstvu a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu hav\u00E1rie a \u010Dasto se opakuj\u00EDc\u00ED poruchy staveb a v\u00FDsledky \u0161et\u0159en\u00ED jejich p\u0159\u00ED\u010Din, do\u0161lo-li p\u0159i nich ke ztr\u00E1t\u00E1m na \u017Eivotech, k ohro\u017Een\u00ED \u017Eivot\u016F osob nebo ke zna\u010Dn\u00FDm \u0161kod\u00E1m.

\r\n

\u00A7 156

Po\u017Eadavky na stavby

\r\n

(1) Pro stavbu mohou b\u00FDt navr\u017Eeny a pou\u017Eity jen takov\u00E9 v\u00FDrobky, materi\u00E1ly a konstrukce, jejich\u017E vlastnosti z hlediska zp\u016Fsobilosti stavby pro navr\u017Een\u00FD \u00FA\u010Del zaru\u010Duj\u00ED, \u017Ee stavba p\u0159i spr\u00E1vn\u00E9m proveden\u00ED a b\u011B\u017En\u00E9 \u00FAdr\u017Eb\u011B po dobu p\u0159edpokl\u00E1dan\u00E9 existence spln\u00ED po\u017Eadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, po\u017E\u00E1rn\u00ED bezpe\u010Dnost, hygienu, ochranu zdrav\u00ED a \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED, bezpe\u010Dnost p\u0159i udr\u017Eov\u00E1n\u00ED a u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby v\u010Detn\u011B bezbari\u00E9rov\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, ochranu proti hluku a na \u00FAsporu energie a ochranu tepla.

\r\n

(2) V\u00FDrobky pro stavbu, kter\u00E9 maj\u00ED rozhoduj\u00EDc\u00ED v\u00FDznam pro v\u00FDslednou kvalitu stavby a p\u0159edstavuj\u00ED zv\u00FD\u0161enou m\u00EDru ohro\u017Een\u00ED opr\u00E1vn\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F, jsou stanoveny a posuzov\u00E1ny podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/39\"><sup>39</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

\u00A7 157

Stavebn\u00ED den\u00EDk

\r\n

(1) P\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby vy\u017Eaduj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED nebo ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu mus\u00ED b\u00FDt veden stavebn\u00ED den\u00EDk, do n\u011Bho\u017E se pravideln\u011B zaznamen\u00E1vaj\u00ED \u00FAdaje t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby; u ohla\u0161ovan\u00FDch staveb uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. f) a\u017E j) a n) a p\u00EDsm. l), m), o) a p) posta\u010D\u00ED jednoduch\u00FD z\u00E1znam o stavb\u011B.

\r\n

(2) Stavebn\u00ED den\u00EDk nebo jednoduch\u00FD z\u00E1znam o stavb\u011B je povinen v\u00E9st zhotovitel stavby, u stavby prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 sv\u00E9pomoc\u00ED stavebn\u00EDk. Z\u00E1znamy do nich jsou opr\u00E1vn\u011Bni prov\u00E1d\u011Bt stavebn\u00EDk, stavbyvedouc\u00ED, osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor, osoba prov\u00E1d\u011Bj\u00EDc\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdku stavby a osoba odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED za prov\u00E1d\u011Bn\u00ED vybran\u00FDch zem\u011Bm\u011B\u0159ick\u00FDch prac\u00ED. Z\u00E1znamy jsou d\u00E1le opr\u00E1vn\u011Bny prov\u00E1d\u011Bt osoby vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED technick\u00FD dozor stavebn\u00EDka a autorsk\u00FD dozor, jsou-li takov\u00E9 dozory z\u0159\u00EDzeny, koordin\u00E1tor bezpe\u010Dnosti a ochrany zdrav\u00ED p\u0159i pr\u00E1ci, p\u016Fsob\u00ED-li na staveni\u0161ti, autorizovan\u00FD inspektor u stavby, pro jej\u00ED\u017E proveden\u00ED vydal certifik\u00E1t podle \u00A7 117, a dal\u0161\u00ED osoby opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 plnit \u00FAkoly spr\u00E1vn\u00EDho dozoru podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/4\"><sup>4</sup>)</span>.

\r\n

(3) Po dokon\u010Den\u00ED stavby p\u0159ed\u00E1 jej\u00ED zhotovitel origin\u00E1l stavebn\u00EDho den\u00EDku nebo jednoduch\u00E9ho z\u00E1znamu o stavb\u011B stavebn\u00EDkovi.

\r\n

(4) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti stavebn\u00EDho den\u00EDku a jednoduch\u00E9ho z\u00E1znamu o stavb\u011B a zp\u016Fsob jejich veden\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\u010C\u00C1ST P\u00C1T\u00C1

SPOLE\u010CN\u00C1 USTANOVEN\u00CD

\r\n

HLAVA I

VYBRAN\u00C9 \u010CINNOSTI VE V\u00DDSTAVB\u011A A SOU\u010CINNOST VLASTN\u00CDK\u016E TECHNICK\u00C9 INFRASTRUKTURY

\r\n

\u00A7 158

Vybran\u00E9 \u010Dinnosti ve v\u00FDstavb\u011B

\r\n

(1) Vybran\u00E9 \u010Dinnosti, jejich\u017E v\u00FDsledek ovliv\u0148uje ochranu ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016Fvev\u00FDstavb\u011B, mohou vykon\u00E1vat pouze fyzick\u00E9 osoby, kter\u00E9 z\u00EDskaly opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED k jejich v\u00FDkonu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span>. Vybran\u00FDmi \u010Dinnostmi jsou projektov\u00E1 \u010Dinnost ve v\u00FDstavb\u011B, kterou se rozum\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, \u00FAzemn\u00ED studie, dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED a projektov\u00E9 dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED, pro ohla\u0161ovan\u00E9 stavby podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d), pro prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a pro nezbytn\u00E9 \u00FApravy, a odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby nebo jej\u00ED zm\u011Bny.

\r\n

(2) Projektovou dokumentac\u00ED je dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED, projektov\u00E1 dokumentace ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d), projektov\u00E1 dokumentace pro prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a projektov\u00E1 dokumentace pro nezbytn\u00E9 \u00FApravy podle \u00A7 137.

\r\n
\r\n

\u00A7 159

Projektov\u00E1 \u010Dinnost ve v\u00FDstavb\u011B

\r\n

(1) Projektant odpov\u00EDd\u00E1 za spr\u00E1vnost, celistvost a \u00FAplnost j\u00EDm zpracovan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, \u00FAzemn\u00ED studie a dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, zejm\u00E9na za respektov\u00E1n\u00ED po\u017Eadavk\u016F z hlediska ochrany ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F a za jejich koordinaci. Je povinen db\u00E1t pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a p\u016Fsobit v sou\u010Dinnosti s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDmi org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny.

\r\n

(2) Projektant odpov\u00EDd\u00E1 za spr\u00E1vnost, celistvost, \u00FAplnost a bezpe\u010Dnost stavby proveden\u00E9 podle j\u00EDm zpracovan\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace a proveditelnost stavby podle t\u00E9to dokumentace, jako\u017E i za technickou a ekonomickou \u00FArove\u0148 projektu technologick\u00E9ho za\u0159\u00EDzen\u00ED, v\u010Detn\u011B vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. Je povinen db\u00E1t pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu vztahuj\u00EDc\u00EDch se ke konkr\u00E9tn\u00EDmu stavebn\u00EDmu z\u00E1m\u011Bru. Statick\u00E9, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9 v\u00FDpo\u010Dty mus\u00ED b\u00FDt vypracov\u00E1ny tak, aby byly kontrolovateln\u00E9. Nen\u00ED-li projektant zp\u016Fsobil\u00FD n\u011Bkterou \u010D\u00E1st projektov\u00E9 dokumentace zpracovat s\u00E1m, je povinen k jej\u00EDmu zpracov\u00E1n\u00ED p\u0159izvat osobu s opr\u00E1vn\u011Bn\u00EDm pro p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD obor nebo specializaci, kter\u00E1 odpov\u00EDd\u00E1 za j\u00ED zpracovan\u00FD n\u00E1vrh. Odpov\u011Bdnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku t\u00EDm nen\u00ED dot\u010Dena.

\r\n

(3) Dokumentaci ohla\u0161ovan\u00FDch staveb uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. e) a\u017E i) a n) m\u016F\u017Ee krom\u011B projektanta zpracovat t\u00E9\u017E osoba, kter\u00E1 m\u00E1 vysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho nebo architektonick\u00E9ho sm\u011Bru anebo st\u0159edn\u00ED vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho sm\u011Bru s maturitn\u00ED zkou\u0161kou a alespo\u0148 3 roky praxe v projektov\u00E1n\u00ED staveb. Na tuto osobu se p\u0159im\u011B\u0159en\u011B vztahuje ustanoven\u00ED odstavce 2.

\r\n
\r\n

\u00A7 160

Prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb

\r\n

(1) Prov\u00E1d\u011Bt stavbu m\u016F\u017Ee jako zhotovitel jen stavebn\u00ED podnikatel, kter\u00FD p\u0159i jej\u00ED realizaci zabezpe\u010D\u00ED odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby stavbyvedouc\u00EDm, pokud v odstavc\u00EDch 3 a 4 nen\u00ED stanoveno jinak. D\u00E1le je povinen zabezpe\u010Dit, aby pr\u00E1ce na stavb\u011B, k jejich\u017E prov\u00E1d\u011Bn\u00ED je p\u0159edeps\u00E1no zvl\u00E1\u0161tn\u00ED opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/49\"><sup>49</sup>)</span>, vykon\u00E1valy jen osoby, kter\u00E9 jsou dr\u017Eiteli takov\u00E9ho opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED.

\r\n

(2) Zhotovitel stavby je povinen prov\u00E1d\u011Bt stavbu v souladu s rozhodnut\u00EDm nebo jin\u00FDm opat\u0159en\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu a s ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentac\u00ED, dodr\u017Eet obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9 technick\u00E9 p\u0159edpisy a technick\u00E9 normy a zajistit dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED povinnost\u00ED k ochran\u011B \u017Eivota, zdrav\u00ED, \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED a bezpe\u010Dnosti pr\u00E1ce vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch ze zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

(3) Sv\u00E9pomoc\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDk s\u00E1m pro sebe prov\u00E1d\u011Bt

\r\n

a) stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce uveden\u00E9 v \u00A7 103,

\r\n

b) stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce uveden\u00E9 v \u00A7 104.

\r\n
\r\n

(4) Stavby uveden\u00E9 v odstavci 3 lze prov\u00E1d\u011Bt sv\u00E9pomoc\u00ED, pokud stavebn\u00EDk zajist\u00ED stavebn\u00ED dozor, nen\u00ED-li pro takovou \u010Dinnost s\u00E1m odborn\u011B zp\u016Fsobil\u00FD. Jde-li v\u0161ak o stavbu pro bydlen\u00ED nebo zm\u011Bnu stavby, kter\u00E1 je kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, je stavebn\u00EDk povinen zajistit odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby stavbyvedouc\u00EDm.

\r\n
\r\n

\u00A7 161

Vlastn\u00EDci technick\u00E9 infrastruktury

\r\n

(1) Vlastn\u00EDci technick\u00E9 infrastruktury jsou povinni v\u00E9st o n\u00ED evidenci, kter\u00E1 mus\u00ED obsahovat polohov\u00E9 um\u00EDst\u011Bn\u00ED a ochranu, a v od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech, s ohledem na charakter technick\u00E9 infrastruktury, i v\u00FD\u0161kov\u00E9 um\u00EDst\u011Bn\u00ED. Na \u017E\u00E1dost po\u0159izovatele \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, obecn\u00EDho \u00FA\u0159adu, \u017Eadatele o vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, stavebn\u00EDka nebo osoby j\u00EDm zmocn\u011Bn\u00E9 sd\u011Bl\u00ED vlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury ve lh\u016Ft\u011B do 30 dn\u016F \u00FAdaje o jej\u00ED poloze, podm\u00EDnk\u00E1ch napojen\u00ED, ochrany a dal\u0161\u00ED \u00FAdaje nezbytn\u00E9 pro projektovou \u010Dinnost a proveden\u00ED stavby.

\r\n

(2) Na v\u00FDzvu org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu jsou vlastn\u00EDci technick\u00E9 infrastruktury povinni jim bez pr\u016Ftah\u016F poskytnout nezbytnou sou\u010Dinnost p\u0159i pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA II

EVIDENCE \u00DAZEMN\u011A PL\u00C1NOVAC\u00CD \u010CINNOSTI, UKL\u00C1D\u00C1N\u00CD P\u00CDSEMNOST\u00CD A NAHL\u00CD\u017DEN\u00CD DO NICH

\r\n

\u00A7 162

\r\n

(1) Evidenci \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti vede ministerstvo, pop\u0159\u00EDpad\u011B j\u00EDm pov\u011B\u0159en\u00E1 organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eka st\u00E1tu a vkl\u00E1d\u00E1 do n\u00ED data na n\u00E1vrh Ministerstva obrany.

\r\n

(2) P\u0159edm\u011Btem evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti jsou data o

\r\n

a) \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci a pr\u016Fb\u011Bhu jej\u00EDho po\u0159izov\u00E1n\u00ED,

\r\n

b) zastaviteln\u00FDch ploch\u00E1ch nad 10 ha a \u00FA\u010Delu jejich vyu\u017Eit\u00ED,

\r\n

c) \u00FAzemn\u00EDch studi\u00EDch.

\r\n
\r\n

(3) Evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti se zve\u0159ej\u0148uje zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup.

\r\n

(4) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad, pop\u0159\u00EDpad\u011B j\u00EDm pov\u011B\u0159en\u00E9 \u00FA\u0159ady \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, vkl\u00E1d\u00E1 data do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti za sv\u016Fj spr\u00E1vn\u00ED obvod.

\r\n

(5) \u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED pod\u00E1v\u00E1 krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu n\u00E1vrhy na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti za sv\u016Fj spr\u00E1vn\u00ED obvod.

\r\n

(6) Obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD spl\u0148uje podm\u00EDnky pro v\u00FDkon po\u0159izovatele, pod\u00E1v\u00E1 krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu n\u00E1vrhy na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.

\r\n

(7) Obsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti podklad\u016F pro evidenci \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.

\r\n
\r\n

\u00A7 163

\r\n

(1) Politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a zpr\u00E1vu o jej\u00EDm uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED ukl\u00E1d\u00E1 ministerstvo.

\r\n

(2) Ministerstvo zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup schv\u00E1lenou politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a zpr\u00E1vu o jej\u00EDm uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED a m\u00EDsto, kde je mo\u017En\u00E9 do n\u00ED a do jej\u00ED dokladov\u00E9 dokumentace nahl\u00ED\u017Eet, a za\u0161le ji krajsk\u00FDm \u00FA\u0159ad\u016Fm.

\r\n
\r\n

\u00A7 164

\r\n

(1) Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, v\u010Detn\u011B doklad\u016F o jejich po\u0159izov\u00E1n\u00ED ukl\u00E1d\u00E1 krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad; z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti se poskytuj\u00ED v rozsahu pot\u0159ebn\u00E9m pro v\u00FDkon p\u016Fsobnosti stavebn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm, \u00FA\u0159ad\u016Fm \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED na \u00FAzem\u00ED kraje a krajsk\u00FDm \u00FA\u0159ad\u016Fm sousedn\u00EDch kraj\u016F. Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje opat\u0159en\u00E9z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad zas\u00EDl\u00E1 ministerstvu.

\r\n

(2) Krajsk\u00FD\u00FA\u0159ad zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup vydan\u00E9 z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje spolu s usnesen\u00EDm zastupitelstva kraje a m\u00EDsta, kde je mo\u017En\u00E9 do nich a do dokladov\u00E9 dokumentace nahl\u00ED\u017Eet; toto ozn\u00E1m\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm neuveden\u00FDm v odstavci 1 jednotliv\u011B. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad rovn\u011B\u017E zve\u0159ej\u0148uje zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje schv\u00E1lenou zastupitelstvem kraje.

\r\n
\r\n

\u00A7 165

\r\n

(1) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, v\u010Detn\u011B doklad\u016F o jeho po\u0159izov\u00E1n\u00ED, ukl\u00E1d\u00E1 po\u0159izovatel u obce, pro kterou byl po\u0159\u00EDzen; opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti je poskytuje stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu.

\r\n

(2) Po\u0159izovatel zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup \u00FAdaje o vydan\u00E9m \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu, regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu a m\u00EDstech, kde je mo\u017En\u00E9 do t\u00E9to \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace a do jej\u00ED dokladov\u00E9 dokumentace nahl\u00ED\u017Eet; toto ozn\u00E1m\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm neuveden\u00FDm v odstavci 1 jednotliv\u011B. Po\u0159izovatel rovn\u011B\u017E zve\u0159ej\u0148uje zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup zastupitelstvem obce schv\u00E1lenou zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.

\r\n
\r\n

\u00A7 166

\r\n

(1) \u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady a jejich aktualizace ukl\u00E1d\u00E1 po\u0159izovatel a poskytuje je stavebn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm v rozsahu pot\u0159ebn\u00E9m pro v\u00FDkon jejich p\u016Fsobnosti. Po\u0159izovatel poskytuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady na z\u00E1klad\u011B \u017E\u00E1dosti poskytovatele \u00FAdaj\u016F, od kter\u00FDch je, s v\u00FDjimkou org\u00E1n\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy a jimi z\u0159\u00EDzen\u00FDch organizac\u00ED, opr\u00E1vn\u011Bn po\u017Eadovat \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F spojen\u00FDch s poskytnut\u00EDm \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F, nejv\u00FD\u0161e v\u0161ak do ceny n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED jejich kopi\u00ED, nosi\u010D\u016F dat a n\u00E1klad\u016F na jejich doru\u010Den\u00ED \u017Eadateli.

\r\n

(2) Po\u0159izovatel zve\u0159ej\u0148uje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady a jejich aktualizace v rozsahu a zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup.

\r\n

(3) \u00DAzemn\u00ED studii ukl\u00E1d\u00E1 jej\u00ED po\u0159izovatel; poskytuje ji tomu, na jeho\u017En\u00E1vrh nebo \u017E\u00E1dost byla po\u0159\u00EDzena, obci a stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu. M\u00EDsta, kde je do \u00FAzemn\u00ED studie mo\u017En\u00E9 nahl\u00ED\u017Eet, ozn\u00E1m\u00ED jednotliv\u011B dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm.

\r\n
\r\n

\u00A7 167

\r\n

(1) Ve\u0161ker\u00E1 pravomocn\u00E1 rozhodnut\u00ED a jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle tohoto z\u00E1kona, podklady pro spr\u00E1vn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED a pro jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED, v\u010Detn\u011B ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace a certifik\u00E1t\u016F od autorizovan\u00E9ho inspektora, eviduje a ukl\u00E1d\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad.

\r\n

(2) Obecn\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zas\u00EDl\u00E1 sv\u00E1 pravomocn\u00E1 rozhodnut\u00ED a jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, v\u010Detn\u011B ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace a certifik\u00E1t\u016F od autorizovan\u00E9ho inspektora, m\u00EDstn\u011B p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu obecn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, pokud nen\u00ED doru\u010Dov\u00E1no obci.

\r\n

(3) M\u00EDstn\u011B p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD nen\u00ED stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, eviduje a ukl\u00E1d\u00E1 rozhodnut\u00ED a jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu a ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentaci t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se stavby.

\r\n

(4) U staveb v p\u016Fsobnosti vojensk\u00FDch a jin\u00FDch stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F ukl\u00E1d\u00E1 podklady a projektovou dokumentaci v\u00FDhradn\u011B p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad.

\r\n
\r\n

\u00A7 168

\r\n

(1) Opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy po dni nabyt\u00ED jeho \u00FA\u010Dinnosti opat\u0159\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD org\u00E1n z\u00E1znamem o jeho \u00FA\u010Dinnosti; ustanoven\u00ED \u00A7 75 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se pou\u017Eije p\u0159im\u011B\u0159en\u011B.

\r\n

(2) Veden\u00ED spisov\u00E9 slu\u017Eby a nahl\u00ED\u017Een\u00ED do spisu se \u0159\u00EDd\u00ED ustanoven\u00EDmi spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du a zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/50\"><sup>50</sup>)</span>. Kopii dokumentace stavby stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad poskytne, pokud \u017Eadatel p\u0159edlo\u017E\u00ED souhlas toho, kdo dokumentaci po\u0159\u00EDdil, p\u0159\u00EDpadn\u011B souhlas vlastn\u00EDka stavby, kter\u00E9 se dokumentace t\u00FDk\u00E1. V od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech lze usnesen\u00EDm odep\u0159\u00EDt nahl\u00ED\u017Een\u00ED do vybran\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED dokumentace u staveb d\u016Fle\u017Eit\u00FDch pro obranu st\u00E1tu, staveb civiln\u00ED ochrany a bezpe\u010Dnosti, pop\u0159\u00EDpad\u011B z d\u016Fvod\u016F ochrany osob a jejich majetku.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA III

OBECN\u00C9 PO\u017DADAVKY NA V\u00DDSTAVBU, \u00DA\u010CELY VYVLASTN\u011AN\u00CD A \u00DAPRAVA N\u011AKTER\u00DDCH DAL\u0160\u00CDCH PR\u00C1V A POVINNOST\u00CD

\r\n

\u00A7 169

Obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu

\r\n

(1) Pr\u00E1vnick\u00E9 osoby, fyzick\u00E9 osoby a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 org\u00E1ny ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy jsou povinny p\u0159i \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED a projektov\u00E9 \u010Dinnosti, p\u0159i povolov\u00E1n\u00ED, prov\u00E1d\u011Bn\u00ED, u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED a odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED staveb respektovat z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu [\u00A7 2 odst. 2 p\u00EDsm. e)] stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy.

\r\n

(2) V\u00FDjimku z obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, jako\u017E i \u0159e\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu odchyln\u011B od nich lze v jednotliv\u00FDch od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech povolit pouze z t\u011Bch ustanoven\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, ze kter\u00FDch tento p\u0159edpis povolen\u00ED v\u00FDjimky v\u00FDslovn\u011B umo\u017E\u0148uje, a jen pokud se t\u00EDm neohroz\u00ED bezpe\u010Dnost, ochrana zdrav\u00ED a \u017Eivota osob a sousedn\u00ED pozemky nebo stavby. \u0158e\u0161en\u00EDm podle povolen\u00E9 v\u00FDjimky mus\u00ED b\u00FDt dosa\u017Eeno \u00FA\u010Delu sledovan\u00E9ho obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu.

\r\n

(3) O v\u00FDjimce z obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu rozhoduje p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD po\u0159izovatel. O v\u00FDjimce z obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED pro \u00FAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED rozhoduje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD rozhodnout ve v\u011Bci. Pro \u00FAzemn\u00ED souhlas se v\u00FDjimka nep\u0159ipou\u0161t\u00ED.

\r\n

(4) O v\u00FDjimce z technick\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na stavby a technick\u00FDch po\u017Eadavk\u016F zabezpe\u010Duj\u00EDc\u00EDch bezbari\u00E9rov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby rozhoduje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD rozhodnout ve v\u011Bci.

\r\n

(5) \u0158\u00EDzen\u00ED o v\u00FDjimce se vede na \u017E\u00E1dost bu\u010F samostatn\u011B, nebo m\u016F\u017Ee b\u00FDt spojeno s \u00FAzemn\u00EDm, stavebn\u00EDm nebo jin\u00FDm \u0159\u00EDzen\u00EDm podle tohoto z\u00E1kona; nemus\u00ED v\u0161ak b\u00FDt ukon\u010Deno spole\u010Dn\u00FDm spr\u00E1vn\u00EDm aktem.

\r\n

(6) Rozhodnut\u00ED o povolen\u00ED v\u00FDjimky nebo odchyln\u00E9ho \u0159e\u0161en\u00ED podle odstavc\u016F 2 a\u017E 5 lze vydat jen v dohod\u011B nebo se souhlasem dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu, kter\u00FD h\u00E1j\u00ED z\u00E1jmy chr\u00E1n\u011Bn\u00E9 podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, kter\u00FDch se odchyln\u00E9 \u0159e\u0161en\u00ED t\u00FDk\u00E1.

\r\n
\r\n

\u00A7 170

\u00DA\u010Dely vyvlastn\u011Bn\u00ED

\r\n

(1) Pr\u00E1va k pozemk\u016Fm a stavb\u00E1m, pot\u0159ebn\u00E1 pro uskute\u010Dn\u011Bn\u00ED staveb nebo jin\u00FDch ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch opat\u0159en\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci a jde-li o

\r\n

a) ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161nou stavbu dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury, v\u010Detn\u011B plochy nezbytn\u00E9 k zaji\u0161t\u011Bn\u00ED jej\u00ED v\u00FDstavby a \u0159\u00E1dn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED pro stanoven\u00FD \u00FA\u010Del,

\r\n

b) ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 opat\u0159en\u00ED, a to sni\u017Eov\u00E1n\u00ED ohro\u017Een\u00ED v \u00FAzem\u00ED povodn\u011Bmi a jin\u00FDmi p\u0159\u00EDrodn\u00EDmi katastrofami, zvy\u0161ov\u00E1n\u00ED reten\u010Dn\u00EDch schopnost\u00ED \u00FAzem\u00ED, zalo\u017Een\u00ED prvk\u016F \u00FAzemn\u00EDho syst\u00E9mu ekologick\u00E9 stability a ochranu archeologick\u00E9ho d\u011Bdictv\u00ED,

\r\n

c) stavby a opat\u0159en\u00ED k zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED obrany a bezpe\u010Dnosti st\u00E1tu,

\r\n

d) asanaci (ozdrav\u011Bn\u00ED) \u00FAzem\u00ED.

\r\n
\r\n

(2) Pr\u00E1vo k pozemku lze odejmout nebo omezit t\u00E9\u017E k vytvo\u0159en\u00ED podm\u00EDnek pro nezbytn\u00FD p\u0159\u00EDstup, \u0159\u00E1dn\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo p\u0159\u00EDjezd k pozemku nebo stavb\u011B.

\r\n

(3) \u0158\u00EDzen\u00ED o vyvlastn\u011Bn\u00ED pr\u00E1v k pozemk\u016Fm a stavb\u00E1m, p\u0159\u00EDslu\u0161nost k jeho veden\u00ED a podm\u00EDnky vyvlastn\u011Bn\u00ED upravuje zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/51\"><sup>51</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

\u00A7 171

St\u00E1tn\u00ED dozor ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du

\r\n

(1) St\u00E1tn\u00ED dozor ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du vykon\u00E1vaj\u00ED ministerstvo, krajsk\u00E9 \u00FA\u0159ady jako org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, \u00FA\u0159ady \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady. P\u0159i v\u00FDkonu t\u00E9to p\u016Fsobnosti doz\u00EDraj\u00ED na dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED ustanoven\u00ED tohoto z\u00E1kona, pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F vydan\u00FDch k jeho proveden\u00ED, jako\u017E i na dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy a rozhodnut\u00ED vydan\u00FDch na z\u00E1klad\u011B tohoto z\u00E1kona.

\r\n

(2) Ministerstvo p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED st\u00E1tn\u00EDho dozoru sleduje, jak org\u00E1ny ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy vykon\u00E1vaj\u00ED p\u016Fsobnost stanovenou t\u00EDmto z\u00E1konem, a st\u00E1tn\u00ED dozor nad \u010Dinnost\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F, kter\u00FD je sou\u010D\u00E1st\u00ED st\u00E1tn\u00EDho dozoru ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du.

\r\n

(3) V p\u0159\u00EDpad\u011B zji\u0161t\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F org\u00E1n uveden\u00FD v odstavci 1, se z\u0159etelem na jejich charakter a n\u00E1sledky \u010Di mo\u017En\u00E9 n\u00E1sledky, vyzve ke zjedn\u00E1n\u00ED n\u00E1pravy nebo rozhodnut\u00EDm ulo\u017E\u00ED povinnost zjednat n\u00E1pravu v p\u0159im\u011B\u0159en\u00E9 lh\u016Ft\u011B; v rozhodnut\u00ED m\u016F\u017Ee do doby zjedn\u00E1n\u00ED n\u00E1pravy pozastavit nebo omezit v\u00FDkon \u010Dinnosti, p\u0159i n\u00ED\u017E doch\u00E1z\u00ED k poru\u0161ov\u00E1n\u00ED pr\u00E1vn\u00ED povinnosti.

\r\n

(4) P\u016Fsobnost jin\u00FDch org\u00E1n\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy nen\u00ED ustanoven\u00EDmi odstavc\u016F 1 a\u017E 3 dot\u010Dena.

\r\n
\r\n

\u00A7 172

Vstupy na pozemky a do staveb

\r\n

(1) Pov\u011B\u0159en\u00FD zam\u011Bstnanec stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a org\u00E1nu obce (d\u00E1le jen \u201Eopr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba\u201C)<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/52\"><sup>52</sup>)</span>, pokud pln\u00ED \u00FAkoly podle tohoto z\u00E1kona, je opr\u00E1vn\u011Bn vstupovat na ciz\u00ED pozemky, stavby a do staveb s v\u011Bdom\u00EDm jejich vlastn\u00EDk\u016F p\u0159i

\r\n

a) zji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED stavu stavby a pozemku,

\r\n

b) opat\u0159ov\u00E1n\u00ED d\u016Fkaz\u016F a dal\u0161\u00EDch podklad\u016F pro vyd\u00E1n\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo opat\u0159en\u00ED.

\r\n
\r\n

(2) V p\u0159\u00EDpad\u011B bezprost\u0159edn\u00EDho ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob \u010Di zv\u00ED\u0159at, kter\u00E9 nastalo v souvislosti s p\u0159\u00EDpravou a prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm neodkladn\u00E9ho odstran\u011Bn\u00ED stavby, nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED nebo vyklizen\u00ED stavby ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu, m\u016F\u017Ee opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba vstoupit na pozemek, stavbu a do stavby i bez v\u011Bdom\u00ED jejich vlastn\u00EDka. O tom mus\u00ED vlastn\u00EDka bez zbyte\u010Dn\u00E9ho odkladu informovat a uv\u00E9st d\u016Fvody, kter\u00E9 k tomu vedly.

\r\n

(3) Do obydl\u00ED m\u016F\u017Ee opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba vstoupit, jen pokud je to nezbytn\u00E9 pro ochranu \u017Eivota, zdrav\u00ED nebo bezpe\u010Dnosti osob. Pokud je obydl\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1no tak\u00E9 pro podnik\u00E1n\u00ED nebo provozov\u00E1n\u00ED jin\u00E9 hospod\u00E1\u0159sk\u00E9 \u010Dinnosti, m\u016F\u017Ee do n\u011Bj opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba vstoupit t\u00E9\u017E, je-li to nezbytn\u00E9 pro pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy podle tohoto z\u00E1kona. U\u017Eivatel obydl\u00ED je v uveden\u00FDch p\u0159\u00EDpadech povinen opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osob\u011B vstup do obydl\u00ED umo\u017Enit.

\r\n

(4) Opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED ke vstupu se prokazuje zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u016Fkazem, ve kter\u00E9m je uvedeno jm\u00E9no, p\u0159\u00EDjmen\u00ED, zam\u011Bstnavatel a funkce opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osoby, rozsah opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED a vymezen\u00ED platnosti pr\u016Fkazu. Pr\u016Fkaz mus\u00ED b\u00FDt opat\u0159en \u00FA\u0159edn\u00EDm raz\u00EDtkem a podeps\u00E1n s uveden\u00EDm jm\u00E9na, p\u0159\u00EDjmen\u00ED a funkce osoby, kter\u00E1 pov\u011B\u0159en\u00ED vydala. Pokud je to t\u0159eba, p\u0159izve opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba na pozemek, stavbu a do stavby znalce, autorizovan\u00E9ho inspektora nebo pov\u011B\u0159en\u00E9ho pracovn\u00EDka dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu, pop\u0159\u00EDpad\u011B dal\u0161\u00ED osoby uveden\u00E9 v \u00A7 134 odst. 2. Opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osoby i p\u0159izvan\u00E9 osoby jsou povinny db\u00E1t, aby p\u0159i vstupu na pozemek, stavbu nebo do stavby nedo\u0161lo ke \u0161kod\u011B, kter\u00E9 bylo mo\u017Eno zabr\u00E1nit.

\r\n

(5) Pokud vlastn\u00EDk pozemku nebo stavby bude br\u00E1nit vstupu opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osob\u011B nebo j\u00ED p\u0159izvan\u00E9 osob\u011B, m\u016F\u017Ee mu stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, umo\u017En\u011Bn\u00ED vstupu na\u0159\u00EDdit. Odvol\u00E1n\u00ED proti takov\u00E9mu rozhodnut\u00ED nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.

\r\n

(6) Zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy o vstupu na pozemky nebo do staveb v okruhu z\u00E1jm\u016F obrany, bezpe\u010Dnosti nebo jin\u00E9ho z\u00E1jmu st\u00E1tu nejsou dot\u010Deny.

\r\n
\r\n

\u00A7 173

Po\u0159\u00E1dkov\u00E1 pokuta

\r\n

(1) Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee rozhodnut\u00EDm ulo\u017Eit po\u0159\u00E1dkovou pokutu do 50 000 K\u010D tomu, kdo z\u00E1va\u017En\u00FDm zp\u016Fsobem zt\u011B\u017Euje postup v \u0159\u00EDzen\u00ED nebo proveden\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdky, anebo pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F podle \u00A7 172 t\u00EDm, \u017Ee

\r\n

a) znemo\u017E\u0148uje opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osob\u011B nebo osob\u011B j\u00ED p\u0159izvan\u00E9 vstup na sv\u016Fj pozemek nebo stavbu,

\r\n

b) na v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu se nez\u00FA\u010Dastn\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdky, a\u010D je k tomu podle tohoto z\u00E1kona povinen.

\r\n
\r\n

(2) Po\u0159\u00E1dkovou pokutu do 50 000 K\u010D m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ulo\u017Eit vlastn\u00EDku technick\u00E9 infrastruktury, kter\u00FD neposkytl nezbytnou sou\u010Dinnost podle \u00A7 161 odst. 2, a\u010Dkoli byl k tomu vyzv\u00E1n.

\r\n

(3) P\u0159i ukl\u00E1d\u00E1n\u00ED po\u0159\u00E1dkov\u00E9 pokuty podle odstavc\u016F 1 a 2 se postupuje podle ustanoven\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du o po\u0159\u00E1dkov\u00E9 pokut\u011B<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/53\"><sup>53</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

\u00A7 174

Expertn\u00ED sou\u010Dinnost

\r\n

(1) V souvislosti s \u00FAzemn\u00EDm a stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00EDm, s posuzov\u00E1n\u00EDm zp\u016Fsobilosti stavby k u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, se zm\u011Bnami v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, s odstra\u0148ov\u00E1n\u00EDm stavby, s dohledem a uplat\u0148ov\u00E1n\u00EDm sv\u00FDch zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pravomoc\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zabezpe\u010Dit sou\u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora, znalce a v\u011Bdeck\u00E9ho nebo jin\u00E9ho specializovan\u00E9ho odborn\u00E9ho pracovi\u0161t\u011B.

\r\n

(2) P\u016Fjde-li o opat\u0159en\u00ED ukl\u00E1dan\u00E9 ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu, kdy stav stavby ani opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu nejsou vyvol\u00E1ny nepln\u011Bn\u00EDm povinnost\u00ED vlastn\u00EDka stavby, hrad\u00ED n\u00E1klady na expertn\u00ED pr\u00E1ce, zejm\u00E9na zpracov\u00E1n\u00ED posudk\u016F, stanovisek a jin\u00FDch podklad\u016F stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad. V ostatn\u00EDch p\u0159\u00EDpadech nese podle okolnost\u00ED tyto n\u00E1klady nebo jejich \u010D\u00E1st vlastn\u00EDk stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B stavebn\u00EDk; povinnost hradit n\u00E1klady nebo jejich \u010D\u00E1st ulo\u017E\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm. Obdobn\u011B se postupuje, na\u0159\u00EDd\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad sejmut\u00ED a p\u0159ezkou\u0161en\u00ED vzork\u016F, zkou\u0161ky stavebn\u00EDch materi\u00E1l\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B proveden\u00ED jin\u00FDch odborn\u00FDch \u00FAkon\u016F a zkou\u0161ek.

\r\n

(3) Pr\u00E1vn\u00ED \u00FAprava \u00FAhrady dal\u0161\u00EDch n\u00E1klad\u016F, zejm\u00E9na n\u00E1klad\u016F spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED, t\u00EDm nen\u00ED dot\u010Dena.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA IV

OCHRANA VE\u0158EJN\u00DDCH Z\u00C1JM\u016E A SOU\u010CINNOST SPR\u00C1VN\u00CDCH ORG\u00C1N\u016E

\r\n

\u00A7 175

\r\n

(1) V \u00FAzem\u00EDch vymezen\u00FDch Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v z\u00E1jmu zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED obrany a bezpe\u010Dnosti st\u00E1tu vydat \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED a povolit stavbu jen na z\u00E1klad\u011B jejich z\u00E1vazn\u00E9ho stanoviska. Vymezen\u00E1\u00FAzem\u00ED ozn\u00E1m\u00ED po\u0159izovatel\u016Fm \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F a stavebn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm, v jejich\u017E spr\u00E1vn\u00EDch obvodech se nach\u00E1zej\u00ED.

\r\n

(2) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v \u00FAzem\u00EDch vymezen\u00FDch podle odstavce 1 uplat\u0148ovat u staveb ji\u017E z\u0159\u00EDzen\u00FDch po\u017Eadavky na nezbytn\u00E9 \u00FApravy nebo si u nich vyhradit p\u0159edchoz\u00ED z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko ke zm\u011Bn\u00E1m stavby. N\u00E1klady na nezbytn\u00E9 \u00FApravy proveden\u00E9 na zvl\u00E1\u0161tn\u00ED po\u017Eadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hrad\u00ED tyto org\u00E1ny.

\r\n
\r\n

\u00A7 176

\r\n

(1) Dojde-li p\u0159i postupu podle tohoto z\u00E1kona nebo v souvislosti s t\u00EDm k nep\u0159edv\u00EDdan\u00FDm n\u00E1lez\u016Fm kulturn\u011B cenn\u00FDch p\u0159edm\u011Bt\u016F, detail\u016F stavby nebo chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED p\u0159\u00EDrody anebo k archeologick\u00FDm n\u00E1lez\u016Fm, je stavebn\u00EDk povinen neprodlen\u011B ozn\u00E1mit n\u00E1lez stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu a org\u00E1nu st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo org\u00E1nu ochrany p\u0159\u00EDrody a z\u00E1rove\u0148 u\u010Dinit opat\u0159en\u00ED nezbytn\u00E1 k tomu, aby n\u00E1lez nebyl po\u0161kozen nebo zni\u010Den, a pr\u00E1ce v m\u00EDst\u011B n\u00E1lezu p\u0159eru\u0161it. Tuto povinnost m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDk p\u0159en\u00E9st smlouvou na stavebn\u00EDho podnikatele nebo na osobu zabezpe\u010Duj\u00EDc\u00ED p\u0159\u00EDpravu stavby \u010Di prov\u00E1d\u011Bj\u00EDc\u00ED jin\u00E9 pr\u00E1ce podle tohoto z\u00E1kona. Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad v dohod\u011B s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem stanov\u00ED podm\u00EDnky k zabezpe\u010Den\u00ED z\u00E1jm\u016F st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De a ochrany p\u0159\u00EDrody a krajiny, pop\u0159\u00EDpad\u011B rozhodne o p\u0159eru\u0161en\u00ED prac\u00ED.

\r\n

(2) Hroz\u00ED-li nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED a neposta\u010Duj\u00ED podm\u00EDnky stanoven\u00E9 stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem podle odstavce 1, m\u016F\u017Ee org\u00E1n st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9p\u00E9\u010De nebo org\u00E1n ochrany p\u0159\u00EDrody do 5 pracovn\u00EDch dn\u016F od ozn\u00E1men\u00ED n\u00E1lezustanovitopat\u0159en\u00ED k ochran\u011Bn\u00E1lezuarozhodnout o p\u0159eru\u0161en\u00ED prac\u00ED. V takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDk v prac\u00EDch pokra\u010Dovat a\u017E na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9ho souhlasu org\u00E1nu, kter\u00FD rozhodl o p\u0159eru\u0161en\u00ED prac\u00ED. Kopie rozhodnut\u00ED a souhlasu se zas\u00EDl\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.

\r\n

(3) Na z\u00E1klad\u011B ozn\u00E1men\u00ED n\u00E1lezu podle odstavce 2 m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad po dohod\u011B s org\u00E1nem st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo org\u00E1nem ochrany p\u0159\u00EDrody vydan\u00E9 stavebn\u00ED povolen\u00ED ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu zm\u011Bnit.

\r\n

(4) Ministerstvo kultury m\u016F\u017Ee na n\u00E1vrh org\u00E1nu st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo Archeologick\u00E9ho \u00FAstavu Akademie v\u011Bd \u010Cesk\u00E9 republiky rozhodnout, \u017Ee se jedn\u00E1 o n\u00E1lez mimo\u0159\u00E1dn\u00E9ho v\u00FDznamu, a z vlastn\u00EDho podn\u011Btu jej prohl\u00E1s\u00ED za kulturn\u00ED pam\u00E1tku<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/32\"><sup>32</sup>)</span>. Kopie rozhodnut\u00ED se zas\u00EDl\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.

\r\n

(5) Na z\u00E1klad\u011B rozhodnut\u00ED podle odstavce 4 m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad po dohod\u011B s Ministerstvem kultury vydan\u00E9 stavebn\u00ED povolen\u00ED ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu zm\u011Bnit nebo zru\u0161it.

\r\n

(6) Stavebn\u00EDk m\u016F\u017Ee uplatnit n\u00E1rok na n\u00E1hradu n\u00E1klad\u016F, kter\u00E9 mu vznikly v d\u016Fsledku postupu podle odstavc\u016F 2 a 3, u org\u00E1nu st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo org\u00E1nu ochrany p\u0159\u00EDrody, anebo v d\u016Fsledku postupu podle odstavce 5 u Ministerstva kultury, a to ve lh\u016Ft\u011B 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci rozhodnut\u00ED, na jeho\u017E z\u00E1klad\u011B mu tyto n\u00E1klady vznikly; jinak n\u00E1rok na jejich n\u00E1hradu zanik\u00E1.

\r\n
\r\n

\u00A7 177

Mimo\u0159\u00E1dn\u00E9 postupy

\r\n

(1) Pokud p\u0159i vyhl\u00E1\u0161en\u00ED stavu nebezpe\u010D\u00ED, nouzov\u00E9ho stavu, stavu ohro\u017Een\u00ED st\u00E1tu nebo v\u00E1le\u010Dn\u00E9ho stavu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/54\"><sup>54</sup>)</span> anebo p\u0159i bezprost\u0159edn\u011B hroz\u00EDc\u00ED \u017Eiveln\u00ED pohrom\u011B \u010Di z\u00E1va\u017En\u00E9 hav\u00E1rii je t\u0159eba bezodkladn\u011B prov\u00E9st opat\u0159en\u00ED k odvr\u00E1cen\u00ED nebo zm\u00EDrn\u011Bn\u00ED mo\u017En\u00FDch dopad\u016F mimo\u0159\u00E1dn\u00E9 ud\u00E1losti, lze se v mez\u00EDch odstavc\u016F 2 a\u017E 4 odch\u00FDlit od postup\u016F stanoven\u00FDch t\u00EDmto z\u00E1konem.

\r\n

(2) Opat\u0159en\u00ED na stavb\u00E1ch a pozemc\u00EDch spo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED podle okolnost\u00ED i v prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav nebo odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED staveb, jimi\u017E se p\u0159edch\u00E1z\u00ED bezprost\u0159edn\u011B hroz\u00EDc\u00EDm d\u016Fsledk\u016Fm \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo z\u00E1va\u017En\u00E9 hav\u00E1rie, \u010Del\u00ED jejich \u00FA\u010Dink\u016Fm a zabra\u0148uje ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00FDm \u0161kod\u00E1m, mohou b\u00FDt zah\u00E1jena bez p\u0159edchoz\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo jin\u00E9ho opat\u0159en\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, nestanov\u00ED-li zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy jinak. Stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu v\u0161ak mus\u00ED b\u00FDt neprodlen\u011B ozn\u00E1meno, \u017Ee jsou takov\u00E1 opat\u0159en\u00ED prov\u00E1d\u011Bna. V n\u00E1sledn\u00E9m stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED o stavb\u011B, pokud je podle tohoto z\u00E1kona vy\u017Eadov\u00E1no, lze postupovat podle odstavc\u016F 3 a 4.

\r\n

(3) Jestli\u017Ee se stavby nebo ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy zni\u010Den\u00E9 nebo po\u0161kozen\u00E9 \u017Eiveln\u00ED pohromou nebo z\u00E1va\u017Enou hav\u00E1ri\u00ED mohou v souladu se zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy obnovit ve shod\u011B s p\u016Fvodn\u00EDmi rozhodnut\u00EDmi nebo jin\u00FDmi opat\u0159en\u00EDmi stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, posta\u010D\u00ED, \u017Ee takov\u00E9 opat\u0159en\u00ED bylo p\u0159edem stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu ohl\u00E1\u0161eno. Pro tento postup plat\u00ED ustanoven\u00ED \u00A7 106 odst. 1 obdobn\u011B s t\u00EDm, \u017Ee lh\u016Fta pro p\u00EDsemn\u00E9 sd\u011Blen\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, \u017Ee proti obnoven\u00ED stavby nem\u00E1 n\u00E1mitek, \u010Din\u00ED 7 dn\u016F. V ohl\u00E1\u0161en\u00ED se uvedou \u00FAdaje o stavb\u011B nebo ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav\u00E1ch, kter\u00E9 maj\u00ED b\u00FDt obnoveny, jednoduch\u00FD technick\u00FD popis prac\u00ED a osoba, kter\u00E1 bude \u010Dinnost prov\u00E1d\u011Bt.

\r\n

(4) Souhlas stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle odstavce 3 plat\u00ED po dobu 12 m\u011Bs\u00EDc\u016F; nepozb\u00FDv\u00E1 v\u0161ak platnosti, pokud v t\u00E9to dob\u011B bylo s prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm ohl\u00E1\u0161en\u00FDch prac\u00ED zapo\u010Dato. Lh\u016Fta za\u010D\u00EDn\u00E1 b\u011B\u017Eet dnem n\u00E1sleduj\u00EDc\u00EDm po dni, kdy byl stavebn\u00EDkovi doru\u010Den p\u00EDsemn\u00FD souhlas, nebo dnem n\u00E1sleduj\u00EDc\u00EDm po dni, kdy uplynulo 7 dn\u016F ode dne ohl\u00E1\u0161en\u00ED.

\r\n

(5) U staveb a ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, kter\u00E9 je nezbytn\u00E9 bezodkladn\u011B prov\u00E9st ke zm\u00EDrn\u011Bn\u00ED nebo odvr\u00E1cen\u00ED dopad\u016F \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo z\u00E1va\u017En\u00E9 hav\u00E1rie stavby, m\u016F\u017Ee b\u00FDt

\r\n

a) po projedn\u00E1n\u00ED se stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem upu\u0161t\u011Bno od vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, pop\u0159\u00EDpad\u011B stanoveno, \u017Ee k proveden\u00ED stavby nebo ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav posta\u010D\u00ED souhlas stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu s jejich ohl\u00E1\u0161en\u00EDm,

\r\n

b) po projedn\u00E1n\u00ED se stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem omezen obsah \u017E\u00E1dosti a jej\u00EDch p\u0159\u00EDloh na nejnutn\u011Bj\u0161\u00ED m\u00EDru nezbytnou pro rozhodnut\u00ED,

\r\n

c) stanoveno v rozhodnut\u00ED, \u017Ee n\u011Bkter\u00E9 doklady p\u0159edepsan\u00E9 jako p\u0159\u00EDlohy k \u017E\u00E1dosti, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9 doklady budou p\u0159edlo\u017Eeny ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B dodate\u010Dn\u011B,

\r\n

d) v od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech vyd\u00E1no p\u0159edb\u011B\u017En\u00E9 povolen\u00ED, v n\u011Bm\u017E se stanov\u00ED lh\u016Fta dodate\u010Dn\u00E9ho p\u0159edlo\u017Een\u00ED podklad\u016F; po jejich p\u0159edlo\u017Een\u00ED se provede \u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1 rozhodnut\u00ED,

\r\n

e) zkr\u00E1cena lh\u016Fta pro proveden\u00ED pr\u00E1vn\u00EDho \u00FAkonu \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, nejv\u00FD\u0161e v\u0161ak na polovinu lh\u016Fty stanoven\u00E9 t\u00EDmtoz\u00E1konem nebo zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem; o zkr\u00E1cen\u00ED lh\u016Ft stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad pou\u010D\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED v ozn\u00E1men\u00ED o zah\u00E1jen\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n
\r\n

(6) Odvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED vydan\u00E9mu v \u0159\u00EDzen\u00ED podle odstavce 5 nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.

\r\n

(7) Dokon\u010Den\u00ED staveb a prac\u00ED proveden\u00FDch podle odstavc\u016F 2, 3 a 5 je stavebn\u00EDk povinen bezodkladn\u011B ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA V

SPR\u00C1VN\u00CD DELIKTY

\r\n

P\u0159estupky

\r\n

\u00A7 178

\r\n

(1) Fyzick\u00E1 osoba se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee

\r\n

a) prov\u00E1d\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, bez takov\u00E9ho ohl\u00E1\u0161en\u00ED, nebo takovou stavbu, zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1 (\u00A7 104),

\r\n

b) stavbu, na kterou se vztahuje povinnost ozn\u00E1men\u00ED podle \u00A7 120 odst. 1, u\u017E\u00EDv\u00E1 bez zkou\u0161ek a jejich vyhodnocen\u00ED, kter\u00E9 je povinen stavebn\u00EDk podle \u00A7 119 zajistit,

\r\n

c) odstran\u00ED stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00E9 v \u00A7 104, ani\u017E by takov\u00FD z\u00E1m\u011Br byl ohl\u00E1\u0161en podle \u00A7 128 odst. 1, anebo toto odstran\u011Bn\u00ED provede bez povolen\u00ED p\u0159esto, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 128 odst. 3 sd\u011Blil, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED,

\r\n

d) prov\u00E1d\u00ED vybran\u00E9 \u010Dinnosti ve v\u00FDstavb\u011B bez opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span> (\u00A7 158),

\r\n

e) nevyv\u011Bs\u00ED informaci o z\u00E1m\u011Bru a o tom, \u017Ee podala \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED (\u00A7 87 odst. 2),

\r\n

f) prov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti, ke kter\u00FDm je t\u0159eba \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, bez tohoto rozhodnut\u00ED nebo v rozporu s n\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B bez \u00FAzemn\u00EDho souhlasu anebo v rozporu s n\u00EDm nebo prov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm zak\u00E1zan\u00E9,

\r\n

g) prov\u00E1d\u00ED zm\u011Bnu stavby bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),

\r\n

h) u\u017E\u00EDv\u00E1 zm\u011Bnu stavby v rozporu s kolauda\u010Dn\u00EDm rozhodnut\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B stavebn\u00EDm povolen\u00EDm nebo v rozporu s \u00FA\u010Delem zm\u011Bny stavby proveden\u00E9 na z\u00E1klad\u011B ohl\u00E1\u0161en\u00ED anebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B (\u00A7 126 odst. 1),

\r\n

i) u\u017E\u00EDv\u00E1 zm\u011Bnu stavby v rozporu s ozn\u00E1men\u00EDm stavebn\u00EDka podle \u00A7 120 odst. 1 nebo kolauda\u010Dn\u00EDm souhlasem vydan\u00FDm stavebn\u00EDkovi podle \u00A7 122 anebo v rozporu s povolenou zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B,

\r\n

j) odstran\u00ED stavbu, kter\u00E1 vy\u017Eaduje stavebn\u00ED povolen\u00ED, ani\u017E by odstran\u011Bn\u00ED stavby bylo podle \u00A7 128 odst. 1 ohl\u00E1\u0161eno, nebo odstran\u011Bn\u00ED provede bez povolen\u00ED p\u0159esto, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 128 odst. 3 sd\u011Blil, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED,

\r\n

k) prov\u00E1d\u00ED novou stavbu bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),

\r\n

l) u\u017E\u00EDv\u00E1 stavbu bez kolauda\u010Dn\u00EDho rozhodnut\u00ED, pokud bylo takov\u00E9 rozhodnut\u00ED t\u0159eba, nebo umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B u\u017E\u00EDvat stavbu bez kolauda\u010Dn\u00EDho rozhodnut\u00ED (\u00A7 126 odst. 1),

\r\n

m) u\u017E\u00EDv\u00E1 stavbu bez ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00EDka podle \u00A7 120 odst. 1 nebo p\u0159es z\u00E1kaz stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 120 odst. 2 anebo bez kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu vydan\u00E9ho podle \u00A7 122 nebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B, nebo

\r\n

n) prov\u00E1d\u00ED bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) anebo bez ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu v chr\u00E1n\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu anebo na nezastaviteln\u00E9m pozemku nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.

\r\n
\r\n

(2) Stavebn\u00EDk, stavbyvedouc\u00ED, fyzick\u00E1 osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor nebo vlastn\u00EDk stavby se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee neodstran\u00ED z\u00E1vadu zji\u0161t\u011Bnou p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavby ve lh\u016Ft\u011B stanoven\u00E9 ve v\u00FDzv\u011B stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 134 odst. 2.

\r\n

(3) Stavebn\u00EDk se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee

\r\n

a) prov\u00E1d\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, v rozporu s ohl\u00E1\u0161en\u00EDm nebo takovou stavbu, zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1 (\u00A7 104),

\r\n

b) poru\u0161\u00ED povinnost stanovenou v \u00A7 152 odst. 1 nebo nespln\u00ED povinnost ulo\u017Eenou v \u00A7 152 odst. 3,

\r\n

c) p\u0159es v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 134 odst. 4 nezastav\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B,

\r\n

d) prov\u00E1d\u00ED zm\u011Bnu stavby v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),

\r\n

e) prov\u00E1d\u00ED novou stavbu v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),

\r\n

f) nespln\u00ED povinnost k ochran\u011B ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F podle \u00A7 176 odst. 1, nebo

\r\n

g) prov\u00E1d\u00ED v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) anebo ohl\u00E1\u0161en\u00EDm stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bny v chr\u00E1n\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu anebo na nezastaviteln\u00E9m pozemku nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.

\r\n
\r\n

(4) Stavbyvedouc\u00ED se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee nespln\u00ED povinnost p\u0159i p\u0159\u00EDprav\u011B a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby podle \u00A7 153 odst. 1 nebo 2.

\r\n

(5) Fyzick\u00E1 osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee nespln\u00ED povinnost p\u0159i p\u0159\u00EDprav\u011B a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby podle \u00A7 153 odst. 3 nebo 4.

\r\n

(6) Vlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee nespln\u00ED povinnost podle \u00A7 161.

\r\n
\r\n

\u00A7 179

Za p\u0159estupek podle \u00A7 178 lze ulo\u017Eit pokutu

\r\n

a) do 200 000 K\u010D, jde-li o p\u0159estupek podle odstavce 1 p\u00EDsm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 p\u00EDsm. a), b) a c) a odstavc\u016F 2, 4, 5 a 6,

\r\n

b) do 500 000 K\u010D, jde-li o p\u0159estupek podle odstavce 1 p\u00EDsm. f), g), h), i) a j) a odstavce 3 p\u00EDsm. d),

\r\n

c) do 1 000 000 K\u010D, jde-li o p\u0159estupek podle odstavce 1 p\u00EDsm. k), l) a m) a odstavce 3 p\u00EDsm. e) a f),

\r\n

d) do 2 000 000 K\u010D, jde-li o p\u0159estupek podle odstavce 1 p\u00EDsm. n) a odstavce 3 p\u00EDsm. g).

\r\n
\r\n

Spr\u00E1vn\u00ED delikty pr\u00E1vnick\u00FDch osob a podnikaj\u00EDc\u00EDch fyzick\u00FDch osob

\r\n

\u00A7 180

\r\n

(1) Pr\u00E1vnick\u00E1 nebo podnikaj\u00EDc\u00ED fyzick\u00E1 osoba se dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee

\r\n

a) prov\u00E1d\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, bez takov\u00E9ho ohl\u00E1\u0161en\u00ED, nebo takovou stavbu, zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1 (\u00A7 104),

\r\n

b) stavbu, na kterou se vztahuje povinnost ozn\u00E1men\u00ED podle \u00A7 120 odst. 1, u\u017E\u00EDv\u00E1 bez zkou\u0161ek a jejich vyhodnocen\u00ED, kter\u00E9 je povinen stavebn\u00EDk podle \u00A7 119 zajistit,

\r\n

c) odstran\u00ED stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00E9 v \u00A7 104, ani\u017E by takov\u00FD z\u00E1m\u011Br byl ohl\u00E1\u0161en podle \u00A7 128 odst. 1, anebo toto odstran\u011Bn\u00ED provede bez povolen\u00ED p\u0159esto, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 128 odst. 3 sd\u011Blil, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED,

\r\n

d) prov\u00E1d\u00ED vybran\u00E9 \u010Dinnosti ve v\u00FDstavb\u011B fyzick\u00FDmi osobami, kter\u00E9 nemaj\u00ED opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/14\"><sup>14</sup>)</span> (\u00A7 158),

\r\n

e) nevyv\u011Bs\u00ED informaci o z\u00E1m\u011Bru a o tom, \u017Ee podala \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED (\u00A7 87 odst. 2),

\r\n

f) prov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti, ke kter\u00FDm je t\u0159eba \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, bez tohoto rozhodnut\u00ED nebo v rozporu s n\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B bez \u00FAzemn\u00EDho souhlasu anebo v rozporu s n\u00EDm nebo prov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm zak\u00E1zan\u00E9,

\r\n

g) prov\u00E1d\u00ED zm\u011Bnu stavby bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),

\r\n

h) u\u017E\u00EDv\u00E1 zm\u011Bnu stavby v rozporu s kolauda\u010Dn\u00EDm rozhodnut\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B stavebn\u00EDm povolen\u00EDm nebo v rozporu s \u00FA\u010Delem zm\u011Bny stavby proveden\u00E9 na z\u00E1klad\u011B ohl\u00E1\u0161en\u00ED anebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B (\u00A7 126 odst. 1),

\r\n

i) u\u017E\u00EDv\u00E1 zm\u011Bnu stavby v rozporu s ozn\u00E1men\u00EDm stavebn\u00EDka podle \u00A7 120 odst. 1 nebo kolauda\u010Dn\u00EDm souhlasem vydan\u00FDm stavebn\u00EDkovi podle \u00A7 122 anebo v rozporu s povolenou zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B,

\r\n

j) odstran\u00ED stavbu, kter\u00E1 vy\u017Eaduje stavebn\u00ED povolen\u00ED, ani\u017E by odstran\u011Bn\u00ED stavby bylo podle \u00A7 128 odst. 1 ohl\u00E1\u0161eno, nebo odstran\u011Bn\u00ED provede bez povolen\u00ED p\u0159esto, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 128 odst. 3 sd\u011Blil, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED,

\r\n

k) prov\u00E1d\u00ED novou stavbu bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),

\r\n

l) u\u017E\u00EDv\u00E1 stavbu bez kolauda\u010Dn\u00EDho rozhodnut\u00ED, pokud bylo takov\u00E9 rozhodnut\u00ED t\u0159eba, nebo umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B u\u017E\u00EDvat stavbu bez kolauda\u010Dn\u00EDho rozhodnut\u00ED (\u00A7 126 odst. 1),

\r\n

m) u\u017E\u00EDv\u00E1 stavbu bez ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00EDka podle \u00A7 120 odst. 1 nebo p\u0159es z\u00E1kaz stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 120 odst. 2 anebo bez kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu vydan\u00E9ho podle \u00A7 122 nebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B, nebo

\r\n

n) prov\u00E1d\u00ED bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) anebo bez ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu v chr\u00E1n\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu anebo na nezastaviteln\u00E9m pozemku nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.

\r\n
\r\n

(2) Pr\u00E1vnick\u00E1 nebo podnikaj\u00EDc\u00ED fyzick\u00E1 osoba se jako stavebn\u00EDk anebo vlastn\u00EDk stavby dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee neodstran\u00ED z\u00E1vadu zji\u0161t\u011Bnou p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavby ve lh\u016Ft\u011B stanoven\u00E9 ve v\u00FDzv\u011B stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 134 odst. 2.

\r\n

(3) Pr\u00E1vnick\u00E1 nebo podnikaj\u00EDc\u00ED fyzick\u00E1 osoba se jako stavebn\u00EDk dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee

\r\n

a) prov\u00E1d\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, v rozporu s ohl\u00E1\u0161en\u00EDm nebo takovou stavbu, zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1 (\u00A7 104),

\r\n

b) poru\u0161\u00ED povinnost stanovenou v \u00A7 152 odst. 1 nebo nespln\u00ED povinnost ulo\u017Eenou v \u00A7 152 odst. 3,

\r\n

c) p\u0159es v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 134 odst. 4 nezastav\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B,

\r\n

d) prov\u00E1d\u00ED zm\u011Bnu stavby v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),

\r\n

e) prov\u00E1d\u00ED novou stavbu v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),

\r\n

f) nespln\u00ED povinnost k ochran\u011B ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F podle \u00A7 176 odst. 1, nebo

\r\n

g) prov\u00E1d\u00ED v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) anebo ohl\u00E1\u0161en\u00EDm stavby nebo jej\u00ED zm\u011Bny v chr\u00E1n\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu anebo na nezastaviteln\u00E9m pozemku nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.

\r\n
\r\n

(4) Pr\u00E1vnick\u00E1 nebo podnikaj\u00EDc\u00ED fyzick\u00E1 osoba se jako vlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee nespln\u00ED povinnost podle \u00A7 161.

\r\n

(5) Stavebn\u00ED podnikatel se dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee jako zhotovitel prov\u00E1d\u00ED pro jin\u00E9ho

\r\n

a) \u010Dinnosti, ke kter\u00FDm je t\u0159eba \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, bez tohoto rozhodnut\u00ED nebo v rozporu s n\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B bez \u00FAzemn\u00EDho souhlasu anebo v rozporu s n\u00EDm nebo prov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm zak\u00E1zan\u00E9,

\r\n

b) stavbu nebo zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, bez takov\u00E9ho ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo v rozporu s n\u00EDm (\u00A7 104), nebo

\r\n

c) stavbu nebo zm\u011Bnu stavby bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116), certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) nebo v rozporu s nimi.

\r\n
\r\n
\r\n

\u00A7 181

Za spr\u00E1vn\u00ED delikt podle \u00A7 180 se ulo\u017E\u00ED pokuta

\r\n

a) do 200 000 K\u010D, jde-li o spr\u00E1vn\u00ED delikt podle odstavce 1 p\u00EDsm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 p\u00EDsm. a), b) a c), odstavc\u016F 2 a 4 a odstavce 5 p\u00EDsm. b),

\r\n

b) do 500 000 K\u010D, jde-li o spr\u00E1vn\u00ED delikt podle odstavce 1 p\u00EDsm. f), g), h), i) a j), odstavce 3 p\u00EDsm. d) a odstavce 5 p\u00EDsm. a) a c),

\r\n

c) do 1 000 000 K\u010D, jde-li o spr\u00E1vn\u00ED delikt podle odstavce 1 p\u00EDsm. k), l) a m) a odstavce 3 p\u00EDsm. e) a f),

\r\n

d) do 2 000 000 K\u010D, jde-li o spr\u00E1vn\u00ED delikt podle odstavce 1 p\u00EDsm. n) a odstavce 3 p\u00EDsm. g).

\r\n
\r\n

\u00A7 182

Spole\u010Dn\u00E1 ustanoven\u00ED

\r\n

(1) Pr\u00E1vnick\u00E1 osoba za spr\u00E1vn\u00ED delikt neodpov\u00EDd\u00E1, jestli\u017Ee prok\u00E1\u017Ee, \u017Ee vynalo\u017Eila ve\u0161ker\u00E9 \u00FAsil\u00ED, kter\u00E9 bylo mo\u017Eno po\u017Eadovat, aby poru\u0161en\u00ED pr\u00E1vn\u00ED povinnosti zabr\u00E1nila.

\r\n

(2) P\u0159i ur\u010Den\u00ED v\u00FD\u0161e pokuty pr\u00E1vnick\u00E9 osob\u011Bsep\u0159ihl\u00E9dne k z\u00E1va\u017Enosti spr\u00E1vn\u00EDho deliktu, zejm\u00E9na ke zp\u016Fsobu jeho sp\u00E1ch\u00E1n\u00ED a jeho n\u00E1sledk\u016Fm a k okolnostem, za nich\u017E byl sp\u00E1ch\u00E1n.

\r\n

(3) Odpov\u011Bdnost pr\u00E1vnick\u00E9 osoby za spr\u00E1vn\u00ED delikt zanik\u00E1, jestli\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad o n\u011Bm nezah\u00E1jil \u0159\u00EDzen\u00ED do 1 roku ode dne, kdy se o n\u011Bm dozv\u011Bd\u011Bl, nejpozd\u011Bji v\u0161ak do 3 let ode dne, kdy byl sp\u00E1ch\u00E1n.

\r\n

(4) Spr\u00E1vn\u00ED delikty podle tohoto z\u00E1kona v prvn\u00EDm stupni projedn\u00E1v\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD podle \u00A7 13, 15 a 16. Dopust\u00ED-li se spr\u00E1vn\u00EDho deliktu podle tohoto z\u00E1kona obec, jej\u00ED\u017E obecn\u00ED \u00FA\u0159ad je stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm v\u00E9st \u0159\u00EDzen\u00ED o spr\u00E1vn\u00EDm deliktu, ur\u010D\u00ED nad\u0159\u00EDzen\u00FD org\u00E1n, kter\u00FD jin\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD je stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, provede \u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1 rozhodnut\u00ED.

\r\n

(5) Na odpov\u011Bdnost za jedn\u00E1n\u00ED, k n\u011Bmu\u017E do\u0161lo p\u0159i podnik\u00E1n\u00ED fyzick\u00E9 osoby<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/55\"><sup>55</sup>)</span> nebo v p\u0159\u00EDm\u00E9 souvislosti s n\u00EDm, se vztahuj\u00ED ustanoven\u00ED z\u00E1kona o odpov\u011Bdnosti a postihu pr\u00E1vnick\u00E9 osoby.

\r\n
\r\n

\u00A7 183

\r\n

(1) Pokuty vyb\u00EDr\u00E1 a vym\u00E1h\u00E1 spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n, kter\u00FD je ulo\u017Eil.

\r\n

(2) P\u0159\u00EDjem z pokut je p\u0159\u00EDjmem rozpo\u010Dtu, ze kter\u00E9ho je hrazena \u010Dinnost spr\u00E1vn\u00EDho org\u00E1nu, kter\u00FD pokutu ulo\u017Eil.

\r\n

(3) P\u0159i vyb\u00EDr\u00E1n\u00ED a vym\u00E1h\u00E1n\u00ED pokut se postupuje podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/56\"><sup>56</sup>)</span>.

\r\n
\r\n
\r\n

HLAVA VI

SPOLE\u010CN\u00C9 USTANOVEN\u00CD K SOUDN\u00CDMU P\u0158EZKUMU

\r\n

\u00A7 184

P\u0159i p\u0159ezkoum\u00E1n\u00ED opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy vydan\u00FDch podle tohoto z\u00E1kona soud vych\u00E1z\u00ED ze skutkov\u00E9ho a pr\u00E1vn\u00EDho stavu, kter\u00FD tu byl v dob\u011B rozhodov\u00E1n\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho org\u00E1nu.

\r\n
\r\n
\r\n

\u010C\u00C1ST \u0160EST\u00C1

P\u0158ECHODN\u00C1 A Z\u00C1V\u011ARE\u010CN\u00C1 USTANOVEN\u00CD

\r\n

P\u0159echodn\u00E1 ustanoven\u00ED

\r\n

\u00A7 185

\r\n

(1) Poskytovatel\u00E9 \u00FAdaj\u016F poskytnou \u00FAdaje o \u00FAzem\u00ED pro po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F nejpozd\u011Bji do 9 m\u011Bs\u00EDc\u016F po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona \u00FA\u0159ad\u016Fm \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a krajsk\u00FDm \u00FA\u0159ad\u016Fm. Dolo\u017E\u00ED-li poskytovatel \u00FAdaj\u016Fvt\u00E9to lh\u016Ft\u011B z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, m\u016F\u017Ee b\u00FDt lh\u016Fta prodlou\u017Eena nejd\u00E9le o 3 m\u011Bs\u00EDce.

\r\n

(2) Vlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury dokon\u010Den\u00E9 a zkolaudovan\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona poskytne ve lh\u016Ft\u011B do 9 m\u011Bs\u00EDc\u016F po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED polohopisnou situaci technick\u00E9 infrastruktury. Do 6 let po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona poskytne polohopisn\u00E9 \u00FAdaje t\u00E9to situace v sou\u0159adnicov\u00E9m syst\u00E9mu Jednotn\u00E9 trigonometrick\u00E9 s\u00EDt\u011B katastr\u00E1ln\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/18\"><sup>18</sup>)</span> v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy nebo m\u011B\u0159\u00EDtku podrobn\u011Bj\u0161\u00EDm.

\r\n

(3) \u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady po\u0159\u00EDd\u00ED pro sv\u00E9 spr\u00E1vn\u00ED \u00FAzem\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED do 24 m\u011Bs\u00EDc\u016F a krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad do 30 m\u011Bs\u00EDc\u016F po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona. Nebudou-li \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady po\u0159\u00EDzeny, bude po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace v\u017Edy zahrnovat i zpracov\u00E1n\u00ED pr\u016Fzkum\u016F a rozbor\u016F \u0159e\u0161en\u00E9ho \u00FAzem\u00ED v rozsahu odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00EDm \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDm podklad\u016Fm.

\r\n

(4) Urbanistick\u00E9 studie, \u00FAzemn\u00ED generely a \u00FAzemn\u00ED progn\u00F3zy, zpracovan\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona, kter\u00E9 nep\u0159esahuj\u00ED hranice p\u016Fsobnosti jednoho \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, prov\u011B\u0159\u00ED tento \u00FA\u0159ad ve spolupr\u00E1ci s dot\u010Den\u00FDmi obcemi z hlediska jejich aktu\u00E1lnosti; v ostatn\u00EDch p\u0159\u00EDpadech prov\u011B\u0159\u00ED jejich aktu\u00E1lnost krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ve spolupr\u00E1ci s dot\u010Den\u00FDmi \u00FA\u0159ady \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED. \u00DA\u0159ad, kter\u00FD potvrdil aktu\u00E1lnost urbanistick\u00E9 studie, \u00FAzemn\u00EDho generelu a \u00FAzemn\u00ED progn\u00F3zy, pod\u00E1 n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat, pop\u0159\u00EDpad\u011B vlo\u017E\u00ED data o nich do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.

\r\n

(5) Zad\u00E1n\u00ED urbanistick\u00E9 studie, \u00FAzemn\u00EDho generelu nebo \u00FAzemn\u00ED progn\u00F3zy, rozpracovan\u00FDch ke dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona, se pova\u017Euje za zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00ED studie.

\r\n
\r\n

\u00A7 186

Politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159\u00EDd\u00ED ministerstvo a p\u0159edlo\u017E\u00ED vl\u00E1d\u011B ke schv\u00E1len\u00ED do 2 let ode dne nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona.

\r\n

\u00A7 187

\r\n

(1) \u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace schv\u00E1len\u00E1 p\u0159ede dnem 1. \u010Dervence 1992 pozb\u00FDv\u00E1 platnosti nejpozd\u011Bji do 3 let ode dne nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona.

\r\n

(2) Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad prov\u011B\u0159\u00ED \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny velk\u00FDch \u00FAzemn\u00EDch celk\u016F z hlediska aktu\u00E1lnosti jednotliv\u00FDch z\u00E1m\u011Br\u016F a spln\u011Bn\u00ED krit\u00E9ri\u00ED jejich nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu. Z\u00E1m\u011Bry vyhovuj\u00EDc\u00ED uveden\u00FDm hledisk\u016Fm p\u0159evezme bez v\u011Bcn\u00E9 zm\u011Bny do n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje projednan\u00FDch s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny. \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku a pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, kter\u00FDm byla vyhl\u00E1\u0161ena jeho z\u00E1vazn\u00E1 \u010D\u00E1st, pozb\u00FDv\u00E1 platnosti dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje pro \u00FAzem\u00ED t\u011Bmito z\u00E1sadami \u0159e\u0161en\u00E9.

\r\n

(3) Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159\u00EDd\u00ED krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad a vyd\u00E1 zastupitelstvo kraje nejpozd\u011Bji do 5 let ode dne nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona. Uplynut\u00EDm t\u00E9to lh\u016Fty pozb\u00FDvaj\u00ED platnosti \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny velk\u00FDch \u00FAzemn\u00EDch celk\u016F.

\r\n

(4) P\u0159i po\u0159\u00EDzen\u00ED prvn\u00EDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zpracuje krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad jejich zad\u00E1n\u00ED, kter\u00E9 obsahuje hlavn\u00ED c\u00EDle a po\u017Eadavky na jejich \u0159e\u0161en\u00ED. Zad\u00E1n\u00ED za\u0161le jednotliv\u011B dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, dot\u010Den\u00FDm obc\u00EDm, sousedn\u00EDm kraj\u016Fm a ministerstvu, kter\u00E9 mohou do 30 dn\u016F po obdr\u017Een\u00ED uplatnit sv\u00E9 po\u017Eadavky, v\u010Detn\u011B po\u017Eadavk\u016F na vyhodnocen\u00ED vlivu uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje na podm\u00EDnky udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje v \u00FAzem\u00ED. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED, upraven\u00FD podle v\u00FDsledk\u016F projedn\u00E1n\u00ED, p\u0159edlo\u017E\u00ED ke schv\u00E1len\u00ED. Zad\u00E1n\u00ED pro po\u0159\u00EDzen\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje schvaluje zastupitelstvo kraje.

\r\n

(5) Ustanoven\u00ED \u00A7 45 odst. 2 se neuplatn\u00ED na prvn\u00ED vydan\u00E9 z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(6) Schv\u00E1len\u00E9 zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku a zpracovan\u00FD n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku, kter\u00E9 spl\u0148uj\u00ED po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona na z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se pova\u017Euj\u00ED za schv\u00E1len\u00E9 zad\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.

\r\n

(7) Do doby vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje se pova\u017Euj\u00ED za z\u00E1vaznou \u010D\u00E1st \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku rozvojov\u00E9 plochy nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu, plochy a koridory umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00ED um\u00EDst\u011Bn\u00ED staveb dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu, vymezen\u00ED region\u00E1ln\u00EDch a nadregion\u00E1ln\u00EDch \u00FAzemn\u00EDch syst\u00E9m\u016F ekologick\u00E9 stability, limity vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu a plochy pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby obsa\u017Een\u00E9 ve schv\u00E1len\u00E9m \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku; ostatn\u00ED \u010D\u00E1sti \u0159e\u0161en\u00ED pozb\u00FDvaj\u00ED platnosti dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona. P\u0159i projedn\u00E1v\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku se postupuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 37 odst. 2 a\u017E 5, \u00A7 38 a\u017E 41.

\r\n
\r\n

\u00A7 188

\r\n

(1) \u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci s\u00EDdeln\u00EDho \u00FAtvaru nebo z\u00F3ny, \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n obce a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n schv\u00E1len\u00E9 p\u0159ed 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle tohoto z\u00E1kona upravit, v rozsahu proveden\u00E9 \u00FApravy projednat a vydat, jinak pozb\u00FDvaj\u00ED platnosti.

\r\n

(2) \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1ny obc\u00ED, regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1ny a jejich zm\u011Bny, u kter\u00FDch bylo p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona zah\u00E1jeno po\u0159izov\u00E1n\u00ED, se podle tohoto z\u00E1kona uprav\u00ED, projednaj\u00ED a vydaj\u00ED; p\u0159itom \u010Dinnosti ukon\u010Den\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona se posuzuj\u00ED podle pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F platn\u00FDch a \u00FA\u010Dinn\u00FDch do 31. prosince 2006.

\r\n

(3) P\u0159i projedn\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu obce, regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace s\u00EDdeln\u00EDho \u00FAtvaru nebo z\u00F3ny schv\u00E1len\u00E9 do 31. prosince 2006 se postupuje podle tohoto z\u00E1kona. O \u00FAprav\u011B sm\u011Brn\u00E9 \u010D\u00E1sti t\u00E9to dokumentace rozhoduje pro sv\u00E9 \u00FAzem\u00ED obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, v ostatn\u00EDch p\u0159\u00EDpadech \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED. P\u0159i \u00FAprav\u011B se postupuje podle dosavadn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

(4) Obecn\u011B z\u00E1vazn\u00E9 vyhl\u00E1\u0161ky, jimi\u017E byla vymezena z\u00E1vazn\u00E1 \u010D\u00E1st \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace s\u00EDdeln\u00EDho \u00FAtvaru nebo z\u00F3ny, \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu obce nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, se pro \u00FA\u010Dely tohoto z\u00E1kona pova\u017Euj\u00ED za opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy; ustanoven\u00ED \u00A7 174 odst. 2 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se nepou\u017Eije<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/56a\"><sup>56a</sup>)</span>.

\r\n
\r\n

\u00A7 188a

\r\n

(1) Na \u00FAzem\u00ED obce nebo \u010D\u00E1sti \u00FAzem\u00ED obce, kter\u00E1 nem\u00E1 platn\u00FD \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n obce, pop\u0159\u00EDpad\u011B \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci s\u00EDdeln\u00EDho \u00FAtvaru nebo z\u00F3ny, lze do doby vydan\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, nejpozd\u011Bji v\u0161ak do 31. prosince 2015, umis\u0165ovat v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED krom\u011B staveb, za\u0159\u00EDzen\u00ED a jin\u00FDch opat\u0159en\u00ED uveden\u00FDch v \u00A7 18 odst. 5 tak\u00E9

\r\n

a) stavby, pro kter\u00E9 byly podle pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F platn\u00FDch a \u00FA\u010Dinn\u00FDch k 31. prosinci 2006 pravomocn\u011B povoleny stavby technick\u00E9 infrastruktury,

\r\n

b) stavby podle urbanistick\u00E9 studie, byla-li pro \u00FAzem\u00ED obce opat\u0159ena do 31. prosince 2006 a data o n\u00ED byla vlo\u017Eena do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti,

\r\n

c) stavby pro bydlen\u00ED na pozemc\u00EDch, kter\u00E9 maj\u00ED spole\u010Dnou hranici s pozemky v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED, kter\u00E9 je tvo\u0159eno v\u00EDce ne\u017E jedn\u00EDm zastav\u011Bn\u00FDm stavebn\u00EDm pozemkem,

\r\n

d) stavby pro zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED s byty pro trval\u00E9 rodinn\u00E9 bydlen\u00ED; stavba pro zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED m\u016F\u017Ee m\u00EDt nejv\u00FD\u0161e t\u0159i samostatn\u00E9 byty, p\u0159i\u010Dem\u017E sou\u010Det podlahov\u00FDch ploch byt\u016F sm\u00ED v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B \u010Dinit nejv\u00FD\u0161e jednu t\u0159etinu celkov\u00E9 podlahov\u00E9 plochy stavby, nejv\u00FD\u0161e v\u0161ak 300 m2,

\r\n

e) stavby ob\u010Dansk\u00E9ho vybaven\u00ED na pozemc\u00EDch, kter\u00E9 maj\u00ED spole\u010Dnou hranici s pozemky v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED; pozemek, na kter\u00E9m je stavba umis\u0165ov\u00E1na, m\u016F\u017Ee m\u00EDt rozlohu nejv\u00FD\u0161e 5000 m2.

\r\n
\r\n

(2) Stavby uveden\u00E9 v odstavci 1 p\u00EDsm. c) a\u017E e) lze umis\u0165ovat jen se souhlasem zastupitelstva obce, na jej\u00EDm\u017E \u00FAzem\u00ED m\u00E1 b\u00FDt stavba um\u00EDst\u011Bna. Souhlas zastupitelstva obce m\u016F\u017Ee obsahovat podm\u00EDnky pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED takov\u00E9 stavby. V \u0159\u00EDzen\u00ED o umis\u0165ov\u00E1n\u00ED t\u011Bchto staveb m\u00E1 zastupitelstvo obce postaven\u00ED dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu; v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B nen\u00ED obec \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 189

\r\n

(1) Za zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED se pova\u017Euje sou\u010Dasn\u011B zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED obce vyzna\u010Den\u00E9 podle dosavadn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016Fv\u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu obce nebo v regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu, a to po dobu platnosti t\u00E9to \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace. V p\u0159\u00EDpad\u011B po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED jejich zm\u011Bny se zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED aktualizuje podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n

(2) Platn\u00E9 \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny velk\u00FDch \u00FAzemn\u00EDch celk\u016F jsou ve schv\u00E1len\u00E9m rozsahu z\u00E1vazn\u00E9 pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F, regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED. Platn\u00E9 \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny obc\u00ED a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace s\u00EDdeln\u00EDch \u00FAtvar\u016F jsou z\u00E1vazn\u00E9 pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F schvalovan\u00FDch zastupitelstvy obc\u00ED a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED.

\r\n

(3) Kvalifika\u010Dn\u00ED p\u0159edpoklad pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti spl\u0148uje \u00FA\u0159edn\u00EDk, kter\u00FD vykon\u00E1v\u00E1 ke dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost na ministerstvu, krajsk\u00E9m \u00FA\u0159adu nebo obecn\u00EDm \u00FA\u0159adu a m\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 osv\u011Bd\u010Den\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED odborn\u00E9 zp\u016Fsobilosti podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/17\"><sup>17</sup>)</span> vydan\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona.

\r\n
\r\n

\u00A7 189a

P\u0159i zm\u011Bn\u00E1ch a ru\u0161en\u00ED stavebn\u00EDch uz\u00E1v\u011Br vyhl\u00E1\u0161en\u00FDch podle pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F \u00FA\u010Dinn\u00FDch p\u0159ed 31. prosincem 2006 a p\u0159i povolov\u00E1n\u00ED v\u00FDjimek z nich se postupuje podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n

\u00A7 190

\r\n

(1) Obecn\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady vykon\u00E1vaj\u00ED p\u016Fsobnost podle tohoto z\u00E1kona ve spr\u00E1vn\u00EDch obvodech, ve kter\u00FDch vykon\u00E1valy p\u016Fsobnost k 31. prosinci 2006.

\r\n

(2) Obec, jej\u00ED\u017E obecn\u00ED \u00FA\u0159ad je obecn\u00FDm stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, m\u016F\u017Ee uzav\u0159\u00EDt ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvu s jinou obc\u00ED o tom, \u017Ee pro ni bude vykon\u00E1vat p\u016Fsobnost stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu; p\u0159itom postupuje podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du. Jinak pro takovou obec vykon\u00E1v\u00E1 p\u016Fsobnost obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adupov\u011B\u0159en\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, v jeho\u017E spr\u00E1vn\u00EDm obvodu le\u017E\u00ED.

\r\n

(3) \u0158\u00EDzen\u00ED zah\u00E1jen\u00E1 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona se dokon\u010D\u00ED podle dosavadn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, s v\u00FDjimkou

\r\n

a) stavebn\u00EDch \u0159\u00EDzen\u00ED neukon\u010Den\u00FDch v prvn\u00EDm stupni, kter\u00E1 se t\u00FDkaj\u00ED staveb, u nich\u017E podle nov\u00E9 pr\u00E1vn\u00ED \u00FApravy posta\u010D\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00ED; na takov\u00E9 stavby se hled\u00ED jako na ohl\u00E1\u0161en\u00E9 podle tohoto z\u00E1kona, za ohl\u00E1\u0161en\u00ED se v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B pova\u017Euje \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED a za den ohl\u00E1\u0161en\u00ED den nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona,

\r\n

b) \u0159\u00EDzen\u00ED o spr\u00E1vn\u00EDm deliktu sp\u00E1chan\u00E9m p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona, pokud nov\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED \u00FAprava je pro obvin\u011Bn\u00E9ho p\u0159\u00EDzniv\u011Bj\u0161\u00ED,

\r\n

c) \u0159\u00EDzen\u00ED o p\u0159estupku a spr\u00E1vn\u00EDm deliktu, kdy podle nov\u00E9 pr\u00E1vn\u00ED \u00FApravy se jedn\u00E1n\u00ED obvin\u011Bn\u00E9ho nepova\u017Euje za poru\u0161en\u00ED stavebn\u00ED k\u00E1zn\u011B; v takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B se \u0159\u00EDzen\u00ED zastav\u00ED,

\r\n

d) \u0159\u00EDzen\u00ED o vyvlastn\u011Bn\u00ED, kter\u00E9 se dokon\u010D\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.

\r\n
\r\n

(4) Neukon\u010Den\u00E1 \u0159\u00EDzen\u00ED veden\u00E1 podle dosavadn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED \u00FApravy dokon\u010D\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD se stal p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm k veden\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED v dan\u00E9 v\u011Bci podle tohoto z\u00E1kona.

\r\n

(5) U staveb pravomocn\u011B povolen\u00FDch p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona se provede kolauda\u010Dn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED podle dosavadn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

(6) V p\u0159\u00EDpad\u011B pochybnosti p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad stanov\u00ED, kter\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad povede neukon\u010Den\u00E1 \u0159\u00EDzen\u00ED.

\r\n
\r\n

\u00A7 191

M\u011Bstsk\u00E9 a obecn\u00ED \u00FA\u0159ady, kter\u00E9 nebudou vykon\u00E1vat p\u016Fsobnost obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, jsou povinny p\u0159edat nejpozd\u011Bji do 30 dn\u016F od ukon\u010Den\u00ED \u010Dinnosti stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu ve\u0161ker\u00E9 doklady t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se neukon\u010Den\u00FDch spr\u00E1vn\u00EDch \u0159\u00EDzen\u00ED veden\u00FDch podle stavebn\u00EDho z\u00E1kona stavebn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm, na kter\u00E9 tato agenda p\u0159ech\u00E1z\u00ED, a o p\u0159ed\u00E1n\u00ED sepsat protokol.

\r\n

\u00A7 192

Vztah ke spr\u00E1vn\u00EDmu \u0159\u00E1du

Na postupy a \u0159\u00EDzen\u00ED se pou\u017Eij\u00ED ustanoven\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du, pokud tento z\u00E1kon nestanov\u00ED jinak.

\r\n

Zmoc\u0148ovac\u00ED ustanoven\u00ED

\r\n

\u00A7 193

Ministerstvo vyd\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy k proveden\u00ED \u00A7 21 odst. 4, \u00A7 26 odst. 2, \u00A7 36 odst. 6, \u00A7 38 odst. 6, \u00A7 40 odst. 4, \u00A7 42 odst. 4, \u00A7 43 odst. 6, \u00A7 47 odst. 6, \u00A7 48 odst. 8, \u00A7 51 odst. 4, \u00A7 55 odst. 5, \u00A7 61 odst. 4, \u00A7 64 odst. 6, \u00A7 66 odst. 6, \u00A7 78 odst. 4, \u00A7 86 odst. 6, \u00A7 87 odst. 4, \u00A7 92 odst. 5, \u00A7 95 odst. 6, \u00A7 96 odst. 8, \u00A7 99 odst. 2, \u00A7 100 odst. 3, \u00A7 105 odst. 5, \u00A7 110 odst. 5, \u00A7 115 odst. 6, \u00A7 116 odst. 1, \u00A7 117 odst. 6, \u00A7 120 odst. 5, \u00A7 122 odst. 6, \u00A7 125 odst. 6, \u00A7 127 odst. 4, \u00A7 128 odst. 7, \u00A7 134 odst. 6, \u00A7 138 odst. 5, \u00A7 143 odst. 5, \u00A7 150 odst. 3, \u00A7 157 odst. 4, \u00A7 162 odst. 7.

\r\n

\u00A7 194

K proveden\u00ED \u00A7 169

\r\n

a) ministerstvo stanov\u00ED pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu [\u00A7 2 odst. 2 p\u00EDsm. e)],

\r\n

b) Ministerstvo zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED stanov\u00ED pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem technick\u00E9 po\u017Eadavky pro vodn\u00ED d\u00EDla,

\r\n

c) Ministerstvo dopravy stanov\u00ED pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem technick\u00E9 po\u017Eadavky pro leteck\u00E9 stavby podle z\u00E1kona o civiln\u00EDm letectv\u00ED<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/57\"><sup>57</sup>)</span>, pro stavby drah a na dr\u00E1ze v\u010Detn\u011B za\u0159\u00EDzen\u00ED na dr\u00E1ze, stavby d\u00E1lnic, silnic, m\u00EDstn\u00EDch komunikac\u00ED a ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00FDch \u00FA\u010Delov\u00FDch komunikac\u00ED a rozsah a obsah projektov\u00E9 dokumentace k uveden\u00FDm stavb\u00E1m,

\r\n

d) Ministerstvo pr\u016Fmyslu a obchodu stanov\u00ED pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem technick\u00E9 po\u017Eadavky pro stavby uranov\u00E9ho pr\u016Fmyslu a pro stavby jadern\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED,

\r\n

e) hlavn\u00ED m\u011Bsto Praha stanov\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00EDm vydan\u00FDm v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti obecn\u00E9 technick\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu v hlavn\u00EDm m\u011Bst\u011B Praze.

\r\n
\r\n

\u00A7 195

V\u00FDjimky z kvalifika\u010Dn\u00EDch po\u017Eadavk\u016F vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED podle \u00A7 24 ud\u011Bluje ministerstvo v p\u0159\u00EDpadech prokazateln\u00E9 kvality pr\u00E1ce na \u00FAseku \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED.

\r\n

Z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E1 ustanoven\u00ED

\r\n

\u00A7 196

\r\n

(1) Ohl\u00E1\u0161en\u00ED, \u017E\u00E1dosti, n\u00E1vrhy a dal\u0161\u00ED pod\u00E1n\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, pro kter\u00E1 prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis ur\u010Duje formul\u00E1\u0159e, lze \u010Dinit pouze na t\u011Bchto formul\u00E1\u0159\u00EDch, a to i v elektronick\u00E9 podob\u011B podepsan\u00E9 podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F<span class=\"poznamka-link\" resource=\"footnote/58\"><sup>58</sup>)</span>.

\r\n

(2) Pokud tento z\u00E1kon nebo jin\u00FD pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis vydan\u00FD k jeho proveden\u00ED stanov\u00ED povinnost postupovat podle technick\u00E9 normy (\u010CSN, \u010CSN EN), mus\u00ED b\u00FDt tato technick\u00E1 norma bezplatn\u011B ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E1.

\r\n
\r\n

\u00A7 197

Zru\u0161ovac\u00ED ustanoven\u00ED

Zru\u0161uj\u00ED se

\r\n

1. Z\u00E1kon \u010D. 86/1946 Sb., o stavebn\u00ED obnov\u011B.

\r\n

2. Z\u00E1kon \u010D. 115/1947 Sb., j\u00EDm\u017E se m\u011Bn\u00ED a dopl\u0148uje z\u00E1kon ze dne 12. dubna 1946, \u010D. 86, o stavebn\u00ED obnov\u011B.

\r\n

3. Z\u00E1kon \u010D. 50/1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon).

\r\n

4. Z\u00E1kon \u010D. 262/1992 Sb., kter\u00FDm se m\u011Bn\u00ED a dopl\u0148uje z\u00E1kon \u010D. 50/1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 103/1990 Sb.

\r\n

5. Z\u00E1kon \u010D. 43/1994 Sb., kter\u00FDm se m\u011Bn\u00ED a dopl\u0148uje z\u00E1kon \u010D. 50/1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

6. Z\u00E1kon \u010D. 59/2001 Sb., kter\u00FDm se m\u011Bn\u00ED z\u00E1kon \u010D. 50/ /1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

7. Z\u00E1kon \u010D. 422/2002 Sb., kter\u00FDm se m\u011Bn\u00ED z\u00E1kon \u010D. 50/1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

8. Vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 120/1979 Sb., o prostorov\u00E9 identifikaci informac\u00ED.

\r\n

9. Vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 132/1998 Sb., kterou se prov\u00E1d\u011Bj\u00ED n\u011Bkter\u00E1 ustanoven\u00ED stavebn\u00EDho z\u00E1kona.

\r\n

10. Vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 135/2001 Sb., o \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podkladech a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci.

\r\n

11. Vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 492/2002 Sb., kterou se m\u011Bn\u00ED vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 132/1998 Sb., kterou se prov\u00E1d\u011Bj\u00ED n\u011Bkter\u00E1 ustanoven\u00ED stavebn\u00EDho z\u00E1kona.

\r\n

12. Vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 570/2002 Sb., kterou se m\u011Bn\u00ED vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 135/2001 Sb., o \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podkladech a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci.

\r\n
\r\n
\r\n

\u010C\u00C1ST SEDM\u00C1

\u00DA\u010CINNOST

\r\n

\u00A7 198

Tento z\u00E1kon nab\u00FDv\u00E1\u00FA\u010Dinnosti dnem 1. ledna 2007, s v\u00FDjimkou ustanoven\u00ED \u00A7 143, 144, 145, 147 a 151, kter\u00E1 nab\u00FDvaj\u00ED \u00FA\u010Dinnosti dnem 1. \u010Dervence 2006, a s v\u00FDjimkou ustanoven\u00ED \u00A7 102 odst. 2, kter\u00E9 nab\u00FDv\u00E1 \u00FA\u010Dinnosti dnem 1. ledna 2012.

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

Zaor\u00E1lek v. r.

\r\n

Klaus v. r.

\r\n

Paroubek v. r.

\r\n
\r\n
\r\n

1) \u00A7 34 z\u00E1kona \u010D. 128/2000 Sb., o obc\u00EDch (obecn\u00ED z\u0159\u00EDzen\u00ED).

\r\n

2) Z\u00E1kon \u010D. 455/1991 Sb., o \u017Eivnostensk\u00E9m podnik\u00E1n\u00ED (\u017Eivnostensk\u00FD z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

3) \u00A7 136 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb., spr\u00E1vn\u00ED \u0159\u00E1d.

\r\n

4) Nap\u0159\u00EDklad z\u00E1kon \u010D. 254/2001 Sb., o vod\u00E1ch a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F (vodn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 114/1992 Sb., o ochran\u011B p\u0159\u00EDrody a krajiny, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 86/2002 Sb., o ochran\u011B ovzdu\u0161\u00ED a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch dal\u0161\u00EDch z\u00E1kon\u016F (z\u00E1kon o ochran\u011B ovzdu\u0161\u00ED), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 334/1992 Sb., o ochran\u011B zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9ho p\u016Fdn\u00EDho fondu, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 20/1987 Sb., o st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010Di, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 289/1995 Sb., o les\u00EDch a o zm\u011Bn\u011B a dopln\u011Bn\u00ED n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F (lesn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 133/1985 Sb., o po\u017E\u00E1rn\u00ED ochran\u011B, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 13/1997 Sb., o pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 44/1988 Sb., o ochran\u011B a vyu\u017Eit\u00ED nerostn\u00E9ho bohatstv\u00ED (horn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 164/2001 Sb., o p\u0159\u00EDrodn\u00EDch l\u00E9\u010Div\u00FDch zdroj\u00EDch, zdroj\u00EDch p\u0159\u00EDrodn\u00EDch miner\u00E1ln\u00EDch vod, p\u0159\u00EDrodn\u00EDch l\u00E9\u010Debn\u00FDch l\u00E1zn\u00EDch a l\u00E1ze\u0148sk\u00FDch m\u00EDstech a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch souvisej\u00EDc\u00EDch z\u00E1kon\u016F (l\u00E1ze\u0148sk\u00FD z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 62/1988 Sb., o geologick\u00FDch prac\u00EDch, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 258/2000 Sb., o ochran\u011B ve\u0159ejn\u00E9ho zdrav\u00ED a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch souvisej\u00EDc\u00EDch z\u00E1kon\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

5) \u00A7 149 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

6) \u00A7 140 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

7) Z\u00E1kon \u010D. 131/2000 Sb., o hlavn\u00EDm m\u011Bst\u011B Praze, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

8) Z\u00E1kon \u010D. 314/2002 Sb., o stanoven\u00ED obc\u00ED s pov\u011B\u0159en\u00FDm obecn\u00EDm \u00FA\u0159adem a stanoven\u00ED obc\u00ED s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED, ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 387/2004 Sb.

\r\n

9) Z\u00E1kon \u010D. 76/2002 Sb., o integrovan\u00E9 prevenci a o omezov\u00E1n\u00ED zne\u010Di\u0161t\u011Bn\u00ED, o integrovan\u00E9m registru zne\u010Di\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F (z\u00E1kon o integrovan\u00E9 prevenci), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

10) Z\u00E1kon \u010D. 18/1997 Sb., o m\u00EDrov\u00E9m vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED jadern\u00E9 energie a ionizuj\u00EDc\u00EDho z\u00E1\u0159en\u00ED (atomov\u00FD z\u00E1kon) a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

11) Z\u00E1kon \u010D. 100/2001 Sb., o posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016Fna\u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a o zm\u011Bn\u011Bn\u011Bkter\u00FDch souvisej\u00EDc\u00EDch z\u00E1kon\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 93/2004 Sb.

\r\n

12) Z\u00E1kon \u010D. 114/1992 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

13) \u00A7 139 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

14) Z\u00E1kon \u010D. 360/1992 Sb., o v\u00FDkonu povol\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDch architekt\u016F a o v\u00FDkonu povol\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDch in\u017Een\u00FDr\u016F a technik\u016F \u010Dinn\u00FDch ve v\u00FDstavb\u011B, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

15) Z\u00E1kon \u010D. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodn\u00FDch \u010D\u00EDslech a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F (z\u00E1kon o evidenci obyvatel), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F. Z\u00E1kon \u010D. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc\u016F na \u00FAzem\u00ED \u010Cesk\u00E9 republiky a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

16) \u00A7 76 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

17) \u00A7 21 a\u017E 26 z\u00E1kona \u010D. 312/2002 Sb., o \u00FA\u0159edn\u00EDc\u00EDch \u00FAzemn\u00EDch samospr\u00E1vn\u00FDch celk\u016F a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 46/2004 Sb.

\r\n

18) Na\u0159\u00EDzen\u00ED vl\u00E1dy \u010D. 116/1995 Sb., kter\u00FDm se stanov\u00ED geodetick\u00E9 referen\u010Dn\u00ED syst\u00E9my, st\u00E1tn\u00ED mapov\u00E1 d\u00EDla z\u00E1vazn\u00E1 na cel\u00E9m \u00FAzem\u00ED st\u00E1tu a z\u00E1sady jejich pou\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED.

\r\n

19) Z\u00E1kon \u010D. 248/2000 Sb., o podpo\u0159e region\u00E1ln\u00EDho rozvoje, ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 320/2002 Sb.

\r\n

20) Z\u00E1kon \u010D. 123/1998 Sb., o pr\u00E1vu na informace o \u017Eivotn\u00EDm prost\u0159ed\u00ED, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

21) \u00A7 172 odst. 3 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

22) Z\u00E1kon \u010D. 344/1992 Sb., o katastru nemovitost\u00ED \u010Cesk\u00E9 republiky (katastr\u00E1ln\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

23) \u00A7 171 a\u017E 174 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

24) Z\u00E1kon \u010D. 139/2002 Sb., o pozemkov\u00FDch \u00FAprav\u00E1ch a pozemkov\u00FDch \u00FA\u0159adech a o zm\u011Bn\u011B z\u00E1kona \u010D. 229/1991 Sb., o \u00FAprav\u011B vlastnick\u00FDch vztah\u016Fkp\u016Fd\u011B a jin\u00E9mu zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9mu majetku, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

25) \u00A7 159 a\u017E 170 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

26) \u00A7 6 odst. 1 z\u00E1kona \u010D. 100/2001 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 93/2004 Sb.

\r\n

27) \u00A7 16 z\u00E1kona \u010D. 100/2001 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 93/2004 Sb.

\r\n

28) \u00A7 7 z\u00E1kona \u010D. 100/2001 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 93/2004 Sb.

\r\n

29) \u00A7 8 odst. 4, \u00A7 9 z\u00E1kona \u010D. 100/2001 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 93/2004 Sb.

\r\n

30) \u00A7 10 z\u00E1kona \u010D. 100/2001 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 93/2004 Sb.

\r\n

31) \u00A7 9 odst. 8, \u00A7 8 odst. 3 z\u00E1kona \u010D. 100/2001 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 93/2004 Sb.

\r\n

32) Z\u00E1kon \u010D. 20/1987 Sb., o st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010Di, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

33) \u00A7 2, 3 a 11 z\u00E1kona \u010D. 139/2002 Sb., o pozemkov\u00FDch \u00FAprav\u00E1ch a o pozemkov\u00FDch \u00FA\u0159adech a o zm\u011Bn\u011B z\u00E1kona \u010D. 229/1991 Sb., o \u00FAprav\u011B vlastnick\u00FDch vztah\u016F k p\u016Fd\u011B a jin\u00E9mu zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9mu majetku, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

34) Nap\u0159\u00EDklad z\u00E1kon \u010D. 266/1994 Sb., o dr\u00E1h\u00E1ch, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 13/1997 Sb., o pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

35) Z\u00E1kon \u010D. 72/1994 Sb., kter\u00FDm se upravuj\u00ED n\u011Bkter\u00E9 spoluvlastnick\u00E9 vztahy k budov\u00E1m a n\u011Bkter\u00E9 vlastnick\u00E9 vztahy k byt\u016Fm a nebytov\u00FDm prostor\u016Fm a dopl\u0148uj\u00ED n\u011Bkter\u00E9 z\u00E1kony (z\u00E1kon o vlastnictv\u00ED byt\u016F), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

36) Nap\u0159\u00EDklad \u00A7 70 z\u00E1kona \u010D. 114/1992 Sb., o ochran\u011B p\u0159\u00EDrody a krajiny, ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 218/2004 Sb., \u00A7 23 z\u00E1kona \u010D. 100/ /2001 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 93/2004 Sb.

\r\n

37) Nap\u0159\u00EDklad z\u00E1kon \u010D. 13/1997 Sb., o pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac\u00EDch pro ve\u0159ejnou pot\u0159ebu a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F (z\u00E1kon o vodovodech a kanalizac\u00EDch), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 128/2000 Sb., o obc\u00EDch (obecn\u00ED z\u0159\u00EDzen\u00ED), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1kon \u010D. 129/ /2000 Sb., o kraj\u00EDch (krajsk\u00E9 z\u0159\u00EDzen\u00ED), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

38) Z\u00E1kon \u010D. 151/1997 Sb., o oce\u0148ov\u00E1n\u00ED majetku a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F (z\u00E1kon o oce\u0148ov\u00E1n\u00ED majetku), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

39) Z\u00E1kon \u010D. 22/1997 Sb., o technick\u00FDch po\u017Eadavc\u00EDch na v\u00FDrobky a o zm\u011Bn\u011B a dopln\u011Bn\u00ED n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F. Na\u0159\u00EDzen\u00ED vl\u00E1dy \u010D. 163/2002 Sb., kter\u00FDm se stanov\u00ED technick\u00E9 po\u017Eadavky na vybran\u00E9 stavebn\u00ED v\u00FDrobky. Na\u0159\u00EDzen\u00ED vl\u00E1dy \u010D. 190/2002 Sb., kter\u00FDm se stanov\u00ED technick\u00E9 po\u017Eadavky na stavebn\u00ED v\u00FDrobky ozna\u010Dovan\u00E9 CE, ve zn\u011Bn\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00ED vl\u00E1dy \u010D. 251/2003 Sb. a na\u0159\u00EDzen\u00ED vl\u00E1dy \u010D. 128/2004 Sb.

\r\n

40) Vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 104/1997 Sb., kterou se prov\u00E1d\u00ED z\u00E1kon o pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

41) Nap\u0159\u00EDklad \u00A7 4 vyhl\u00E1\u0161ky \u010D. 111/1981 Sb., o \u010Di\u0161t\u011Bn\u00ED kom\u00EDn\u016F, \u00A7 15 a 19 vyhl\u00E1\u0161ky \u010D. 428/2001 Sb., kterou se prov\u00E1d\u00ED z\u00E1kon \u010D. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac\u00EDch pro ve\u0159ejnou pot\u0159ebu a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F (z\u00E1kon o vodovodech a kanalizac\u00EDch), \u00A7 4 vyhl\u00E1\u0161ky \u010D. 85/1978 Sb., o kontrol\u00E1ch, reviz\u00EDch a zkou\u0161k\u00E1ch plynov\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED, ve zn\u011Bn\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00ED vl\u00E1dy \u010D. 352/2000 Sb.

\r\n

42) Z\u00E1kon \u010D. 552/1991 Sb., o st\u00E1tn\u00ED kontrole, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

43) Z\u00E1kon \u010D. 239/2000 Sb., o integrovan\u00E9m z\u00E1chrann\u00E9m syst\u00E9mu a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F. Vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 380/2002 Sb., k p\u0159\u00EDprav\u011B a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F ochrany obyvatelstva.

\r\n

44) \u00A7 35 odst. 1 z\u00E1kona \u010D. 13/1997 Sb., o pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch, ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 102/2000 Sb.

\r\n

45) Ob\u010Dansk\u00FD z\u00E1kon\u00EDk.

\r\n

46) Z\u00E1kon \u010D. 634/2004 Sb., o spr\u00E1vn\u00EDch poplatc\u00EDch, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

47) \u00A7 22 odst. 3 z\u00E1kona \u010D. 360/1992 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 224/2003 Sb.

\r\n

48) Z\u00E1kon \u010D. 499/2004 Sb., o archivnictv\u00ED a spisov\u00E9 slu\u017Eb\u011B a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

49) Nap\u0159\u00EDklad z\u00E1kon \u010D. 360/1992 Sb., z\u00E1kon \u010D. 200/1994 Sb., o zem\u011Bm\u011B\u0159ictv\u00ED a o zm\u011Bn\u011B a dopln\u011Bn\u00ED n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F souvisej\u00EDc\u00EDch s jeho zaveden\u00EDm, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

50) \u00A7 68 z\u00E1kona \u010D. 499/2004 Sb.

\r\n

51) Z\u00E1kon \u010D. 184/2006 Sb., o odn\u011Bt\u00ED nebo omezen\u00ED vlastnick\u00E9ho pr\u00E1va k pozemku nebo ke stavb\u011B (z\u00E1kon o vyvlastn\u011Bn\u00ED).

\r\n

52) \u00A7 15 odst. 2 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

53) \u00A7 58 a \u00A7 62 odst. 3 a\u017E 6 z\u00E1kona \u010D. 500/2004 Sb.

\r\n

54) Z\u00E1kon \u010D. 239/2000 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F. Z\u00E1kon \u010D. 240/2000 Sb., o krizov\u00E9m \u0159\u00EDzen\u00ED a o zm\u011Bn\u011B n\u011Bkter\u00FDch z\u00E1kon\u016F (krizov\u00FD z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F. Z\u00E1kon \u010D. 254/2001 Sb., ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

55) \u00A7 2 odst. 2 obchodn\u00EDho z\u00E1kon\u00EDku, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

56) Z\u00E1kon \u010D. 337/1992 Sb., o spr\u00E1v\u011B dan\u00ED a poplatk\u016F, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n

57) \u00A7 36 z\u00E1kona \u010D. 49/1997 Sb., o civiln\u00EDm letectv\u00ED a o zm\u011Bn\u011B a dopln\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 455/1991 Sb., o \u017Eivnostensk\u00E9m podnik\u00E1n\u00ED (\u017Eivnostensk\u00FD z\u00E1kon).

\r\n

58) Z\u00E1kon \u010D. 227/2000 Sb., o elektronick\u00E9m podpisu, ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.

\r\n
\r\n
" . . "Z\u00E1kon o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon)"@cs . . . "\u00DAVODN\u00CD USTANOVEN\u00CD\r\nP\u0159edm\u011Bt \u00FApravy\r\nTento z\u00E1kon upravuje ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED zejm\u00E9na c\u00EDle a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, soustavu org\u00E1n\u016F \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, n\u00E1stroje \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, vyhodnocov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED, mo\u017Enosti slou\u010Den\u00ED postup\u016F podle tohoto z\u00E1kona s postupy posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F z\u00E1m\u011Br\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, podm\u00EDnky pro v\u00FDstavbu, rozvoj \u00FAzem\u00ED a pro p\u0159\u00EDpravu ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury, evidenci \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti a kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost.\r\nTento z\u00E1kon upravuje ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du zejm\u00E9na povolov\u00E1n\u00ED staveb a jejich zm\u011Bn, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED, u\u017E\u00EDvan\u00ED a odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED staveb, dohled a zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pravomoci stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, postaven\u00ED a opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F, soustavu stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, povinnosti a odpov\u011Bdnost osob p\u0159i p\u0159\u00EDprav\u011B a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb.\r\nTento z\u00E1kon d\u00E1le upravuje podm\u00EDnky pro projektovou \u010Dinnost a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb, obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, \u00FA\u010Dely vyvlastn\u011Bn\u00ED, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F a n\u011Bkter\u00E9 dal\u0161\u00ED v\u011Bci souvisej\u00EDc\u00ED s p\u0159edm\u011Btem t\u00E9to pr\u00E1vn\u00ED \u00FApravy.\r\n\r\nZ\u00E1kladn\u00ED pojmy\r\nV tomto z\u00E1kon\u011B se rozum\u00ED\r\nzm\u011Bnou v \u00FAzem\u00ED zm\u011Bna jeho vyu\u017Eit\u00ED nebo prostorov\u00E9ho uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED, v\u010Detn\u011B umis\u0165ov\u00E1n\u00ED staveb a jejich zm\u011Bn,\r\nstavebn\u00EDm pozemkem pozemek, jeho \u010D\u00E1st nebo soubor pozemk\u016F, vymezen\u00FD a ur\u010Den\u00FD k um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm anebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem,\r\nzastav\u011Bn\u00FDm stavebn\u00EDm pozemkem pozemek evidovan\u00FD v katastru nemovitost\u00ED jako stavebn\u00ED parcela a dal\u0161\u00ED pozemkov\u00E9 parcely zpravidla pod spole\u010Dn\u00FDm oplocen\u00EDm, tvo\u0159\u00EDc\u00ED souvisl\u00FD celek s obytn\u00FDmi a hospod\u00E1\u0159sk\u00FDmi budovami,\r\nzastav\u011Bn\u00FDm \u00FAzem\u00EDm \u00FAzem\u00ED vymezen\u00E9 \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo postupem podle tohoto z\u00E1kona; nem\u00E1-li obec takto vymezen\u00E9 zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, je zastav\u011Bn\u00FDm \u00FAzem\u00EDm zastav\u011Bn\u00E1 \u010D\u00E1st obce vymezen\u00E1 k 1. z\u00E1\u0159\u00ED 1966 a vyzna\u010Den\u00E1 v map\u00E1ch evidence nemovitost\u00ED (d\u00E1le jen \u201Eintravil\u00E1n\u201C),\r\nnezastaviteln\u00FDm pozemkem pozemek, jen\u017E nelze zastav\u011Bt na \u00FAzem\u00ED obce, kter\u00E1 nem\u00E1 vydan\u00FD \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, a to\r\npozemek ve\u0159ejn\u00E9 zelen\u011B a parku slou\u017E\u00EDc\u00ED obecn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED;\r\nv intravil\u00E1nu zem\u011Bd\u011Blsk\u00FD pozemek nebo soubor soused\u00EDc\u00EDch zem\u011Bd\u011Blsk\u00FDch pozemk\u016F o v\u00FDm\u011B\u0159e v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 0,5 ha, s t\u00EDm, \u017Ee do tohoto souboru zem\u011Bd\u011Blsk\u00FDch pozemk\u016F se nezahrnuj\u00ED zahrady o v\u00FDm\u011B\u0159e men\u0161\u00ED ne\u017E 0,1 ha a pozemky, kter\u00E9 jsou sou\u010D\u00E1st\u00ED zastav\u011Bn\u00FDch stavebn\u00EDch pozemk\u016F;\r\nv intravil\u00E1nu lesn\u00ED pozemek nebo soubor soused\u00EDc\u00EDch lesn\u00EDch pozemk\u016F o v\u00FDm\u011B\u0159e v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 0,5 ha,\r\n\r\nnezastav\u011Bn\u00FDm \u00FAzem\u00EDm pozemky nezahrnut\u00E9 do zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED nebo do zastaviteln\u00E9 plochy,\r\nplochou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED tvo\u0159en\u00E1 pozemkem nebo souborem pozemk\u016F, kter\u00E1 je vymezena v politice \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, z\u00E1sad\u00E1ch \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu, pop\u0159\u00EDpad\u011B v \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podkladech s ohledem na st\u00E1vaj\u00EDc\u00ED nebo po\u017Eadovan\u00FD zp\u016Fsob jej\u00EDho vyu\u017Eit\u00ED a jej\u00ED v\u00FDznam,\r\nplochou nadm\u00EDstn\u00EDho, pop\u0159\u00EDpad\u011B republikov\u00E9ho v\u00FDznamu plocha, kter\u00E1 sv\u00FDm v\u00FDznamem, rozsahem nebo vyu\u017Eit\u00EDm ovlivn\u00ED \u00FAzem\u00ED v\u00EDce obc\u00ED nebo v\u00EDce m\u011Bstsk\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED na \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy, pop\u0159\u00EDpad\u011B \u00FAzem\u00ED v\u00EDce kraj\u016F,\r\nkoridorem plocha vymezen\u00E1 pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED veden\u00ED dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury nebo opat\u0159en\u00ED nestavebn\u00ED povahy,\r\nzastavitelnou plochou plocha vymezen\u00E1 k zastav\u011Bn\u00ED v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu nebo v z\u00E1sad\u00E1ch \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nve\u0159ejnou infrastrukturou pozemky, stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED, a to\r\ndopravn\u00ED infrastruktura, nap\u0159\u00EDklad stavby pozemn\u00EDch komunikac\u00ED, drah, vodn\u00EDch cest, leti\u0161\u0165 a s nimi souvisej\u00EDc\u00EDch za\u0159\u00EDzen\u00ED;\r\ntechnick\u00E1 infrastruktura, kterou jsou veden\u00ED a stavby a s nimi provozn\u011B souvisej\u00EDc\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED technick\u00E9ho vybaven\u00ED, nap\u0159\u00EDklad vodovody, vodojemy, kanalizace, \u010Dist\u00EDrny odpadn\u00EDch vod, stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED pro nakl\u00E1d\u00E1n\u00ED s odpady, trafostanice, energetick\u00E9 veden\u00ED, komunika\u010Dn\u00ED veden\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED s\u00EDt\u011B a elektronick\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED s\u00EDt\u011B, produktovody;\r\nob\u010Dansk\u00E9 vybaven\u00ED, kter\u00FDm jsou stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED a pozemky slou\u017E\u00EDc\u00ED nap\u0159\u00EDklad pro vzd\u011Bl\u00E1v\u00E1n\u00ED a v\u00FDchovu, soci\u00E1ln\u00ED slu\u017Eby a p\u00E9\u010Di o rodiny, zdravotn\u00ED slu\u017Eby, kulturu, ve\u0159ejnou spr\u00E1vu, ochranu obyvatelstva;\r\nve\u0159ejn\u00E9 prostranstv\u00ED,\r\nz\u0159izovan\u00E9 nebo u\u017E\u00EDvan\u00E9 ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu,\r\nve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161nou stavbou stavba pro ve\u0159ejnou infrastrukturu ur\u010Den\u00E1 k rozvoji nebo ochran\u011B \u00FAzem\u00ED obce, kraje nebo st\u00E1tu, vymezen\u00E1 ve vydan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci,\r\nve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDm opat\u0159en\u00EDm opat\u0159en\u00ED nestavebn\u00ED povahy slou\u017E\u00EDc\u00ED ke sni\u017Eov\u00E1n\u00ED ohro\u017Een\u00ED \u00FAzem\u00ED a k rozvoji anebo k ochran\u011B p\u0159\u00EDrodn\u00EDho, kulturn\u00EDho a archeologick\u00E9ho d\u011Bdictv\u00ED, vymezen\u00E9 ve vydan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci,\r\n\u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED\r\nz\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje;\r\n\u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n;\r\nregula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n.\r\n\r\nV tomto z\u00E1kon\u011B se d\u00E1le rozum\u00ED\r\npo\u0159izovatelem p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad, Ministerstvo pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj (d\u00E1le jen \u201Eministerstvo\u201C) nebo Ministerstvo obrany, kter\u00FD po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci, vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED nebo politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nstavebn\u00EDmpodnikatelemosobaopr\u00E1vn\u011Bn\u00E1kprov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavebn\u00EDch nebo mont\u00E1\u017En\u00EDch prac\u00ED jako p\u0159edm\u011Btu sv\u00E9 \u010Dinnosti podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,\r\nstavebn\u00EDkem osoba, kter\u00E1 pro sebe \u017E\u00E1d\u00E1 vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo ohla\u0161uje proveden\u00ED stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED, jako\u017E i jej\u00ED pr\u00E1vn\u00ED n\u00E1stupce, a d\u00E1le osoba, kter\u00E1 stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravu nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED prov\u00E1d\u00ED, pokud nejde o stavebn\u00EDho podnikatele realizuj\u00EDc\u00EDho stavbu v r\u00E1mci sv\u00E9 podnikatelsk\u00E9 \u010Dinnosti; stavebn\u00EDkem se rozum\u00ED t\u00E9\u017E investor a objednatel stavby,\r\nstavebn\u00EDm dozorem odborn\u00FD dozor nad prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm stavby sv\u00E9pomoc\u00ED vykon\u00E1van\u00FD osobou, kter\u00E1 m\u00E1 vysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho nebo architektonick\u00E9ho sm\u011Bru nebo st\u0159edn\u00ED vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho sm\u011Bru s maturitn\u00ED zkou\u0161kou a alespo\u0148 3 roky praxe p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb,\r\nobecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu obecn\u00E9 po\u017Eadavky na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED a technick\u00E9 po\u017Eadavky na stavby stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy a d\u00E1le obecn\u00E9 technick\u00E9 po\u017Eadavky zabezpe\u010Duj\u00EDc\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED staveb osobami pokro\u010Dil\u00E9ho v\u011Bku, t\u011Bhotn\u00FDmi \u017Eenami, osobami doprov\u00E1zej\u00EDc\u00EDmi d\u00EDt\u011B v ko\u010D\u00E1rku, d\u00EDt\u011B do t\u0159\u00ED let, pop\u0159\u00EDpad\u011B osobami s ment\u00E1ln\u00EDm posti\u017Een\u00EDm nebo osobami s omezenou schopnost\u00ED pohybu nebo orientace stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem (d\u00E1le jen \u201Ebezbari\u00E9rov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby\u201C).\r\n\r\nStavbou se rozum\u00ED ve\u0161ker\u00E1 stavebn\u00ED d\u00EDla, kter\u00E1 vznikaj\u00ED stavebn\u00ED nebo mont\u00E1\u017En\u00ED technologi\u00ED, bez z\u0159etele na jejich stavebn\u011B technick\u00E9 proveden\u00ED, pou\u017Eit\u00E9 stavebn\u00ED v\u00FDrobky, materi\u00E1ly a konstrukce, na \u00FA\u010Del vyu\u017Eit\u00ED a dobu trv\u00E1n\u00ED. Do\u010Dasn\u00E1 stavba je stavba, u kter\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159edem omez\u00ED dobu jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED. Stavba, kter\u00E1 slou\u017E\u00ED reklamn\u00EDm \u00FA\u010Del\u016Fm, je stavba pro reklamu.\r\nPokud se v tomto z\u00E1kon\u011B pou\u017E\u00EDv\u00E1 pojmu stavba, rozum\u00ED se t\u00EDm podle okolnost\u00ED i jej\u00ED \u010D\u00E1st nebo zm\u011Bna dokon\u010Den\u00E9 stavby.\r\nZm\u011Bnou dokon\u010Den\u00E9 stavby je\r\nn\u00E1stavba, kterou se stavba zvy\u0161uje,\r\np\u0159\u00EDstavba, kterou se stavba p\u016Fdorysn\u011B roz\u0161i\u0159uje a kter\u00E1 je vz\u00E1jemn\u011B provozn\u011B propojena s dosavadn\u00ED stavbou,\r\nstavebn\u00ED \u00FAprava, p\u0159i kter\u00E9 se zachov\u00E1v\u00E1 vn\u011Bj\u0161\u00ED p\u016Fdorysn\u00E9 i v\u00FD\u0161kov\u00E9 ohrani\u010Den\u00ED stavby; za stavebn\u00ED \u00FApravu se pova\u017Euje t\u00E9\u017E zateplen\u00ED pl\u00E1\u0161t\u011B stavby.\r\n\r\nZm\u011Bnou stavby p\u0159ed jej\u00EDm dokon\u010Den\u00EDm se rozum\u00ED zm\u011Bna v prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby oproti jej\u00EDmu povolen\u00ED nebo dokumentaci stavby ov\u011B\u0159en\u00E9 stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem.\r\n\r\nTer\u00E9nn\u00ED \u00FApravou se pro \u00FA\u010Dely tohoto z\u00E1kona rozum\u00ED zemn\u00ED pr\u00E1ce a zm\u011Bny ter\u00E9nu, jimi\u017E se podstatn\u011B m\u011Bn\u00ED vzhled prost\u0159ed\u00ED nebo odtokov\u00E9 pom\u011Bry, t\u011B\u017Eebn\u00ED a jim podobn\u00E9 a s nimi souvisej\u00EDc\u00ED pr\u00E1ce, nejedn\u00E1-li se o hornickou \u010Dinnost nebo \u010Dinnost prov\u00E1d\u011Bnou hornick\u00FDm zp\u016Fsobem, nap\u0159\u00EDklad skladovac\u00ED a odstavn\u00E9 plochy, n\u00E1sypy, zav\u00E1\u017Eky, \u00FApravy pozemk\u016F pro z\u0159\u00EDzen\u00ED h\u0159i\u0161\u0165 a sportovi\u0161\u0165, t\u011B\u017Eebn\u00ED pr\u00E1ce na povrchu.\r\nZa\u0159\u00EDzen\u00EDm se pro \u00FA\u010Dely tohoto z\u00E1kona rozum\u00ED informa\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED panel, tabule, deska \u010Di jin\u00E1 konstrukce a technick\u00E9 za\u0159\u00EDzen\u00ED, pokud nejde o stavbu podle \u00A7 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedn\u00E1 o stavbu nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED, je ur\u010Duj\u00EDc\u00ED stanovisko stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu. Za\u0159\u00EDzen\u00ED o celkov\u00E9 plo\u0161e v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 8 m2 se pova\u017Euje za stavbu pro reklamu.\r\nStaveni\u0161t\u011Bm se rozum\u00ED m\u00EDsto, na kter\u00E9m se prov\u00E1d\u00ED stavba nebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce; zahrnuje stavebn\u00ED pozemek, pop\u0159\u00EDpad\u011B zastav\u011Bn\u00FD stavebn\u00ED pozemek nebo jeho \u010D\u00E1st anebo \u010D\u00E1st stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B, v rozsahu vymezen\u00E9m stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, t\u00E9\u017E jin\u00FD pozemek nebo jeho \u010D\u00E1st anebo \u010D\u00E1st jin\u00E9 stavby.\r\n\u00DAdr\u017Ebou stavby se rozum\u011Bj\u00ED pr\u00E1ce, jimi\u017E se zabezpe\u010Duje jej\u00ED dobr\u00FD stavebn\u00ED stav tak, aby nedoch\u00E1zelo ke znehodnocen\u00ED stavby a co nejv\u00EDce se prodlou\u017Eila jej\u00ED u\u017Eivatelnost.\r\n\r\nV\u00DDKON VE\u0158EJN\u00C9 SPR\u00C1VY\r\n\u00DAVODN\u00CD USTANOVEN\u00CD\r\n\r\nOrg\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady p\u0159ednostn\u011B vyu\u017E\u00EDvaj\u00ED zjednodu\u0161uj\u00EDc\u00ED postupy a postupuj\u00ED tak, aby dot\u010Den\u00E9 osoby byly co nejm\u00E9n\u011B zat\u011B\u017Eov\u00E1ny a aby v p\u0159\u00EDpad\u011B, kdy lze za podm\u00EDnek tohoto z\u00E1kona vydat v dan\u00E9 v\u011Bci, zejm\u00E9na u jednoduch\u00FDch staveb, pouze jedno rozhodnut\u00ED, upustily od dal\u0161\u00EDho povolov\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Bru. Stanov\u00ED-li tak tento z\u00E1kon, mohou org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady uzav\u0159\u00EDt s \u017Eadatelem ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvu m\u00EDsto vyd\u00E1n\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho rozhodnut\u00ED. T\u00EDm nesm\u00ED b\u00FDt dot\u010Dena pr\u00E1va a opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 z\u00E1jmy dot\u010Den\u00FDch osob a z\u00E1jmy dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F.\r\nOrg\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady postupuj\u00ED ve vz\u00E1jemn\u00E9 sou\u010Dinnosti s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny chr\u00E1n\u00EDc\u00EDmi ve\u0159ejn\u00E9 z\u00E1jmy podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyd\u00E1vaj\u00ED\r\npro vyd\u00E1n\u00ED rozhodnut\u00ED podle tohoto z\u00E1kona z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska na z\u00E1klad\u011B zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, kter\u00E1 nejsou samostatn\u00FDm rozhodnut\u00EDm ve spr\u00E1vn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, nestanov\u00ED-li tyto zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy jinak,\r\npro postupy podle tohoto z\u00E1kona, kter\u00E9 nejsou spr\u00E1vn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00EDm, stanoviska, kter\u00E1 nejsou samostatn\u00FDm rozhodnut\u00EDm ve spr\u00E1vn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, nestanov\u00ED-li zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis jinak; stanoviska jsou z\u00E1vazn\u00FDm podkladem pro politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a pro opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy vyd\u00E1van\u00E1 podle tohoto z\u00E1kona. Z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F pro pot\u0159eby spr\u00E1vn\u00EDch \u0159\u00EDzen\u00ED podle tohoto z\u00E1kona a stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, kter\u00E1 jsou z\u00E1vazn\u00FDm podkladem pro pot\u0159eby jin\u00FDch postup\u016F podle tohoto z\u00E1kona, uplat\u0148uj\u00ED dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nDot\u010Den\u00FD org\u00E1n je v\u00E1z\u00E1n sv\u00FDm p\u0159edchoz\u00EDm stanoviskem nebo z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem. Navazuj\u00EDc\u00ED stanoviska nebo navazuj\u00EDc\u00ED z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny v t\u00E9\u017Ee v\u011Bci uplat\u0148ovat pouze na z\u00E1klad\u011B nov\u011B zji\u0161t\u011Bn\u00FDch a dolo\u017Een\u00FDch skute\u010Dnost\u00ED, kter\u00E9 nemohly b\u00FDt uplatn\u011Bny d\u0159\u00EDve a kter\u00FDmi se podstatn\u011B zm\u011Bnily podm\u00EDnky, za kter\u00FDch bylo p\u016Fvodn\u00ED stanovisko vyd\u00E1no, nebo skute\u010Dnost\u00ED vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch z v\u011Bt\u0161\u00ED podrobnosti po\u0159\u00EDzen\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace nebo podklad\u016F pro rozhodnut\u00ED nebo jin\u00FD \u00FAkon org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED nebo stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle tohoto z\u00E1kona, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nV \u0159\u00EDzen\u00EDch podle \u010D\u00E1sti \u010Dtvrt\u00E9 tohoto z\u00E1kona se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED k z\u00E1vazn\u00FDm stanovisk\u016Fm dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F ve v\u011Bcech, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto ve vydan\u00E9m regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu, v \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDnebo v \u00FAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e anebo v \u00FAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED, nejde-li o z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko uplatn\u011Bn\u00E9 na z\u00E1klad\u011B nov\u011B zji\u0161t\u011Bn\u00FDch a dolo\u017Een\u00FDch skute\u010Dnost\u00ED podle odstavce 3.\r\nStanov\u00ED-li dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny ve sv\u00E9m stanovisku nebo z\u00E1vazn\u00E9m stanovisku podm\u00EDnky, a stanou-li se tyto podm\u00EDnky sou\u010D\u00E1st\u00ED v\u00FDrokov\u00E9 \u010D\u00E1sti rozhodnut\u00ED, nebo sou\u010D\u00E1st\u00ED opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy nebo jin\u00E9ho \u00FAkonu org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED nebo stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle tohoto z\u00E1kona, mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny kontrolovat jejich dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED.\r\nJe-li dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F tent\u00FD\u017E org\u00E1n ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, vyd\u00E1v\u00E1 koordinovan\u00E9 stanovisko nebo koordinovan\u00E9 z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko, zahrnuj\u00EDc\u00ED po\u017Eadavky na ochranu v\u0161ech dot\u010Den\u00FDch ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F, kter\u00E9 h\u00E1j\u00ED. Koordinovan\u00E9 stanovisko nebo koordinovan\u00E9 z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko lze vydat pouze v p\u0159\u00EDpad\u011B, nejsou-li po\u017Eadavky na ochranu dot\u010Den\u00FDch ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F v rozporu. Ustanoven\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du o spole\u010Dn\u00E9m \u0159\u00EDzen\u00ED se pou\u017Eij\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B.\r\nOrg\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady projedn\u00E1vaj\u00ED protich\u016Fdn\u00E1 stanoviska nebo protich\u016Fdn\u00E1 z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F. Dojde-li k rozporu mezi p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDmi org\u00E1ny podle tohoto z\u00E1kona a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny, jako\u017E i mezi dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny navz\u00E1jem, postupuje se podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\n\r\nP\u016ESOBNOST VE V\u011ACECH \u00DAZEMN\u00CDHO\r\nPL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD A STAVEBN\u00CDHO \u0158\u00C1DU\r\nP\u016Fsobnost ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED\r\nP\u016Fsobnost ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED podle tohoto z\u00E1kona vykon\u00E1vaj\u00ED org\u00E1ny obc\u00ED a kraj\u016F, ministerstvo a na \u00FAzem\u00ED vojensk\u00FDch \u00FAjezd\u016F Ministerstvo obrany.\r\nOrg\u00E1ny obce a kraje vykon\u00E1vaj\u00ED p\u016Fsobnost ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED podle tohoto z\u00E1kona jako p\u016Fsobnost p\u0159enesenou, nestanov\u00ED-li z\u00E1kon, \u017Ee o v\u011Bci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.\r\nOrg\u00E1ny obce zaji\u0161\u0165uj\u00ED ochranu a rozvoj hodnot \u00FAzem\u00ED obce, pokud nejsou sv\u011B\u0159eny p\u016Fsobnosti v z\u00E1le\u017Eitostech nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu org\u00E1n\u016Fm kraje nebo na z\u00E1klad\u011B zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm.\r\nOrg\u00E1ny kraje zaji\u0161\u0165uj\u00ED ochranu a rozvoj hodnot \u00FAzem\u00ED kraje, p\u0159itom mohou zasahovat do \u010Dinnosti org\u00E1n\u016F obc\u00ED jen v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech, a to pouze v z\u00E1le\u017Eitostech nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu; postupuj\u00ED p\u0159itom v sou\u010Dinnosti s org\u00E1ny obc\u00ED.\r\nMinisterstvo m\u016F\u017Ee zasahovat do p\u016Fsobnosti org\u00E1n\u016F kraj\u016F a obc\u00ED jen v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech, a to pouze v z\u00E1le\u017Eitostech t\u00FDkaj\u00EDc\u00EDch se rozvoje \u00FAzem\u00ED st\u00E1tu; postupuje p\u0159itom v sou\u010Dinnosti s org\u00E1ny kraj\u016F a dot\u010Den\u00FDch obc\u00ED.\r\nObce a kraje jsou povinny soustavn\u011B sledovat uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto z\u00E1kona. Dojde-li ke zm\u011Bn\u011B podm\u00EDnek, na z\u00E1klad\u011B kter\u00FDch byla \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace vyd\u00E1na, jsou povinny po\u0159\u00EDdit zm\u011Bnu p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace.\r\n\r\nOrg\u00E1ny obce\r\nObecn\u00ED \u00FA\u0159ad obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED (d\u00E1le jen \u201E\u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED\u201C) v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti\r\npo\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n pro \u00FAzem\u00ED obce,\r\npo\u0159izuje \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady,\r\npo\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n a \u00FAzemn\u00ED studii na \u017E\u00E1dost obce ve sv\u00E9m spr\u00E1vn\u00EDm obvodu,\r\npo\u0159izuje vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED na \u017E\u00E1dost obce ve sv\u00E9m spr\u00E1vn\u00EDm obvodu,\r\nje dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED z hlediska uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Br\u016F \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, pokud nevyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED,\r\nje dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem v \u0159\u00EDzen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, v n\u011Bm\u017E se rozhoduje o zm\u011Bn\u00E1ch v \u00FAzem\u00ED,\r\npod\u00E1v\u00E1 n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti,\r\nvykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nObecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD zajist\u00ED spln\u011Bn\u00ED kvalifika\u010Dn\u00EDch po\u017Eadavk\u016F pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti podle \u00A7 24, vykon\u00E1v\u00E1 p\u0159enesenou p\u016Fsobnost podle odstavce 1 p\u00EDsm. a), d), g), h) a po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED studii; na z\u00E1klad\u011B ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy vykon\u00E1v\u00E1 tuto p\u016Fsobnost pro obec ve stejn\u00E9m spr\u00E1vn\u00EDm obvodu obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad\r\nvyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, nen\u00ED-li d\u00E1le stanoveno jinak,\r\nvyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED souhlas,\r\nposkytuje informace pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podklad\u016F a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace,\r\nvykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nObecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD nevykon\u00E1v\u00E1 p\u016Fsobnost podle odstavc\u016F 1 a\u017E 3, poskytuje informace pro zpracov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podklad\u016F a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace.\r\nZastupitelstvo obce\r\nrozhoduje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti o po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu,\r\nschvaluje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti zad\u00E1n\u00ED, p\u0159\u00EDpadn\u011B pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu,\r\nvyd\u00E1v\u00E1 v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n,\r\nvyd\u00E1v\u00E1 regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n,\r\nprojedn\u00E1v\u00E1 v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu,\r\nvykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nRada obce a v obc\u00EDch, kde se rada nevol\u00ED, zastupitelstvo obce\r\nvyd\u00E1v\u00E1 vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED,\r\nschvaluje \u017E\u00E1dost obce o po\u0159izov\u00E1n\u00ED podle odstavce 1 p\u00EDsm. c) nebo podle odstavce 2 anebo uzav\u0159en\u00ED smlouvy s pr\u00E1vnickou nebo fyzickou osobou opr\u00E1vn\u011Bnou k v\u00FDkonu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti (\u00A7 24 odst. 1),\r\nvyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci a \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e,\r\nuplat\u0148uje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti n\u00E1mitky k z\u00E1sad\u00E1m \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a p\u0159ipom\u00EDnky k \u00FAzemn\u00EDmu pl\u00E1nu sousedn\u00ED obce,\r\nvykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nOrg\u00E1ny kraje\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti\r\npo\u0159izuje z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n pro plochy a koridory nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu,\r\npo\u0159izuje \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady,\r\nje dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED a v \u0159\u00EDzen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, v nich\u017E se rozhoduje o zm\u011Bn\u00E1ch v \u00FAzem\u00ED, kter\u00E9 se dot\u00FDkaj\u00ED v\u00EDce spr\u00E1vn\u00EDch obvod\u016F obc\u00ED s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED,\r\nje dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED o z\u00E1m\u011Brech, kter\u00E9 vy\u017Eaduj\u00ED posouzen\u00ED vlivu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED,\r\nvyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech,\r\nur\u010Duje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD k \u00FAzemn\u00EDmu \u0159\u00EDzen\u00ED v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech,\r\nvkl\u00E1d\u00E1 data do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti za sv\u016Fj spr\u00E1vn\u00ED obvod,\r\nvykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nZastupitelstvo kraje\r\nvyd\u00E1v\u00E1 v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nschvaluje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti zad\u00E1n\u00ED, p\u0159\u00EDpadn\u011B pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nschvaluje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nvyd\u00E1v\u00E1 regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech,\r\nvykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nRada kraje\r\nuplat\u0148uje v samostatn\u00E9 p\u016Fsobnosti stanovisko k n\u00E1vrhu politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nvyd\u00E1v\u00E1 v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci a \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e.\r\n\r\nZvl\u00E1\u0161tn\u00ED p\u016Fsobnost na \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta PrahyPo\u0159izuje-li \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n pro \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy Magistr\u00E1t hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy, vykon\u00E1v\u00E1 p\u016Fsobnost krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu ministerstvo. Po\u0159izuje-li \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n pro vymezenou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy \u00FA\u0159ad m\u011Bstsk\u00E9 \u010D\u00E1sti, vykon\u00E1v\u00E1 p\u016Fsobnost krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu Magistr\u00E1t hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy.\r\nRada obc\u00ED pro udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED\r\nPro spr\u00E1vn\u00ED obvod obecn\u00EDho \u00FA\u0159adu obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED m\u016F\u017Ee jej\u00ED starosta, se souhlasem obc\u00ED v jej\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm obvodu, z\u0159\u00EDdit jako zvl\u00E1\u0161tn\u00ED org\u00E1n t\u00E9to obce Radu obc\u00ED pro udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201ERada obc\u00ED\u201C). P\u0159edsedou Rady obc\u00ED je starosta obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED, kter\u00FD sou\u010Dasn\u011B vyd\u00E1v\u00E1 jej\u00ED Jednac\u00ED \u0159\u00E1d. \u010Clenem Rady obc\u00ED v\u017Edy jmenuje na n\u00E1vrh obce ve spr\u00E1vn\u00EDm obvodu obecn\u00EDho \u00FA\u0159adu obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED jednoho z\u00E1stupce ka\u017Ed\u00E9 obce. K jedn\u00E1n\u00ED Rady obc\u00ED se v\u017Edy p\u0159izve z\u00E1stupce kraje.\r\nRada obc\u00ED projedn\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro spr\u00E1vn\u00ED obvod obecn\u00EDho \u00FA\u0159adu obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED a vyhodnocen\u00ED vliv\u016F \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED a vyd\u00E1v\u00E1 k nim na z\u00E1klad\u011B v\u00FDsledk\u016F projedn\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu po\u0159izovateli sv\u00E9 stanovisko, pop\u0159\u00EDpad\u011B sv\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED.\r\n\r\nMinisterstvo obrany\r\nMinisterstvo obrany pro \u00FAzem\u00ED vojensk\u00FDch \u00FAjezd\u016F\r\nvyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n,\r\nprojedn\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady a \u00FAzemn\u00ED studie,\r\npod\u00E1v\u00E1 n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.\r\n\r\n\u00DAjezdn\u00ED \u00FA\u0159ad pro \u00FAzem\u00ED vojensk\u00E9ho \u00FAjezdu\r\npo\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n a \u00FAzemn\u00ED studii,\r\npo\u0159izuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady,\r\nposkytuje \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informace,\r\np\u0159ipravuje n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.\r\n\r\nMinisterstvo\r\n\r\nMinisterstvo je \u00FAst\u0159edn\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159adem ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a\r\nvykon\u00E1v\u00E1 st\u00E1tn\u00ED dozor ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED,\r\npo\u0159izuje politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a k tomu pot\u0159ebn\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady,\r\nvede evidenci \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti,\r\nvykon\u00E1v\u00E1 dal\u0161\u00ED \u010Dinnosti podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nMinisterstvo zaji\u0161\u0165uje metodickou podporu uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED soudob\u00FDch poznatk\u016F \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, urbanismu, architektury a poznatk\u016F stavebn\u011B technick\u00FDch, jako\u017E i ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F ve v\u00FDstavb\u011B a stavebnictv\u00ED, zejm\u00E9na v ochran\u011B \u017Eivot\u016F a zdrav\u00ED, v p\u00E9\u010Di o \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a v ochran\u011B kulturn\u00EDho, archeologick\u00E9ho a p\u0159\u00EDrodn\u00EDho d\u011Bdictv\u00ED.\r\nMinisterstvo z\u0159izuje organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eku st\u00E1tu k \u0159e\u0161en\u00ED koncep\u010Dn\u00EDch ot\u00E1zek teorie a praxe v oboru \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, urbanismu a architektury. Touto \u010Dinnost\u00ED m\u016F\u017Ee pov\u011B\u0159it ji\u017E existuj\u00EDc\u00ED odborn\u011B zp\u016Fsobilou organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eku st\u00E1tu.\r\n\r\nMinisterstvo je \u00FAst\u0159edn\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159adem ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du a\r\nvykon\u00E1v\u00E1 st\u00E1tn\u00ED dozor ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du,\r\nsleduje a analyzuje z\u00E1va\u017En\u00E9 nebo opakuj\u00EDc\u00ED se vady ve v\u00FDstavb\u011B, kter\u00FDm je t\u0159eba ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu p\u0159edch\u00E1zet, a navrhuje opat\u0159en\u00ED k zabr\u00E1n\u011Bn\u00ED jejich opakov\u00E1n\u00ED,\r\nsleduje \u00FA\u010Dinnost technick\u00FDch p\u0159edpis\u016F pro stavby a db\u00E1 o jejich rozvoj,\r\nnavrhuje \u00FApravy po\u017Eadavk\u016F na stavby, jejich \u010D\u00E1sti, funkce, prvky a stavebn\u00ED v\u00FDrobky a m\u016F\u017Ee d\u00E1vat podn\u011Bty k \u00FAprav\u011B \u010Cesk\u00FDch technick\u00FDch norem nebo certifikace stavebn\u00EDch v\u00FDrobk\u016F anebo k jin\u00FDm stavebn\u011B technick\u00FDm opat\u0159en\u00EDm,\r\nkoordinuje vz\u00E1jemnou sou\u010Dinnost obecn\u00FDch, speci\u00E1ln\u00EDch, vojensk\u00FDch a jin\u00FDch stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F p\u0159i v\u00FDkonu st\u00E1tn\u00ED spr\u00E1vy podle tohoto z\u00E1kona,\r\nvykon\u00E1v\u00E1 dozor nad \u010Dinnost\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F.\r\n\r\nMinisterstvo\r\nm\u016F\u017Ee pro sebe vyhradit zji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED stavebn\u011B technick\u00FDch p\u0159\u00ED\u010Din hav\u00E1ri\u00ED staveb nebo \u00FA\u010Dast p\u0159i n\u011Bm, pokud se sv\u00FDm rozsahem nebo opakovan\u00FDmi d\u016Fsledky ve zna\u010Dn\u00E9 m\u00ED\u0159e dot\u00FDkaj\u00ED ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F,\r\nm\u016F\u017Ee v sou\u010Dinnosti s jin\u00FDmi stavebn\u00EDmi \u00FA\u0159ady a autorizovan\u00FDmi inspektory prov\u00E1d\u011Bt kontroln\u00ED prohl\u00EDdky staveb.\r\n\r\nTouto \u010Dinnost\u00ED m\u016F\u017Ee pov\u011B\u0159it ji\u017E existuj\u00EDc\u00ED odborn\u011B zp\u016Fsobilou organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eku st\u00E1tu.\r\n\r\nMinisterstvo z\u0159izuje odbornou organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eku st\u00E1tu k navrhov\u00E1n\u00ED technick\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na stavby,kjejichsoustavn\u00E9aktualizaciakvyhodnocov\u00E1n\u00ED p\u0159\u00ED\u010Din hav\u00E1ri\u00ED staveb.\r\nObecn\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady\r\nObecn\u00FDm stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem je\r\nministerstvo, kter\u00E9 je \u00FAst\u0159edn\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159adem ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du,\r\nkrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad,\r\nMagistr\u00E1t hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy a \u00FA\u0159ad m\u011Bstsk\u00E9 \u010D\u00E1sti hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy ur\u010Den\u00FD statutem,\r\nmagistr\u00E1t \u00FAzemn\u011B \u010Dlen\u011Bn\u00E9ho statut\u00E1rn\u00EDho m\u011Bsta a \u00FA\u0159ad jeho obvodu nebo m\u011Bstsk\u00E9 \u010D\u00E1sti ur\u010Den\u00FD statutem,\r\nmagistr\u00E1t statut\u00E1rn\u00EDho m\u011Bsta,\r\npov\u011B\u0159en\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad,\r\nm\u011Bstsk\u00FD a obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD tuto p\u016Fsobnost vykon\u00E1val ke dni 31. prosince 2006.\r\n\r\nKraj m\u016F\u017Ee na \u017E\u00E1dost obce po projedn\u00E1n\u00ED s ministerstvem na\u0159\u00EDzen\u00EDm ur\u010Dit obecn\u00ED \u00FA\u0159ad obecn\u00FDm stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, pokud bude tuto p\u016Fsobnost vykon\u00E1vat pro ucelen\u00FD spr\u00E1vn\u00ED obvod. Obecn\u00FDm stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem m\u016F\u017Ee b\u00FDt ur\u010Den jen obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD bude s ohledem na rozsah a slo\u017Eitost v\u00FDstavby v uva\u017Eovan\u00E9m spr\u00E1vn\u00EDm obvodu zp\u016Fsobil\u00FD vykon\u00E1vat spr\u00E1vn\u00ED agendu v souladu s t\u00EDmto z\u00E1konem a zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy. Obecn\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad lze ur\u010Dit na\u0159\u00EDzen\u00EDm kraje ke dni 1. ledna.\r\nKraj m\u016F\u017Ee po projedn\u00E1n\u00ED s ministerstvem na\u0159\u00EDzen\u00EDm odejmout p\u016Fsobnost stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu obecn\u00EDmu \u00FA\u0159adu uveden\u00E9mu v odstavci 1 p\u00EDsm. g) nebo ur\u010Den\u00E9mu podle odstavce 2, pokud nebude spl\u0148ovat podm\u00EDnky pro \u0159\u00E1dn\u00FD v\u00FDkon t\u00E9to p\u016Fsobnosti. Z\u00E1rove\u0148 ur\u010D\u00ED, kter\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad bude vykon\u00E1vat p\u016Fsobnost ve spr\u00E1vn\u00EDm obvodu zanikl\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu.\r\nP\u016Fsobnost podle tohoto z\u00E1kona vykon\u00E1vaj\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady uveden\u00E9 v odstavci 1 p\u00EDsm. b) a\u017E g) a v odstavci 2 jako p\u016Fsobnost p\u0159enesenou.\r\nJde-li o opat\u0159en\u00ED nebo stavbu, kter\u00E1 se m\u00E1 uskute\u010Dnit ve spr\u00E1vn\u00EDm obvodu dvou nebo v\u00EDce stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, provede \u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1 rozhodnut\u00ED nejbli\u017E\u0161\u00ED spole\u010Dn\u011B nad\u0159\u00EDzen\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad. Ten m\u016F\u017Ee stanovit, \u017Ee \u0159\u00EDzen\u00ED provede a rozhodnut\u00ED vyd\u00E1 n\u011Bkter\u00FD ze stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, v jeho\u017E spr\u00E1vn\u00EDm obvodu se m\u00E1 stavba nebo opat\u0159en\u00ED uskute\u010Dnit.\r\n\r\nJestli\u017Ee si ministerstvo vyhrad\u00ED p\u016Fsobnost podle \u00A7 12 odst. 2 p\u00EDsm. a), stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad a spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1ny z\u00FA\u010Dastn\u011Bn\u00E9 na \u0161et\u0159en\u00ED poskytuj\u00ED zam\u011Bstnanc\u016Fm ministerstva nebo osob\u00E1m ministerstvem pov\u011B\u0159en\u00FDm sou\u010Dinnost a napom\u00E1haj\u00ED k objasn\u011Bn\u00ED p\u0159\u00ED\u010Din hav\u00E1rie.\r\nSpeci\u00E1ln\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady\r\nP\u016Fsobnost stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, s v\u00FDjimkou pravomoci ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho rozhodov\u00E1n\u00ED, vykon\u00E1vaj\u00ED u\r\nstaveb leteck\u00FDch,\r\nstaveb drah a na dr\u00E1ze, v\u010Detn\u011B za\u0159\u00EDzen\u00ED na dr\u00E1ze,\r\nstaveb d\u00E1lnic, silnic, m\u00EDstn\u00EDch komunikac\u00ED a ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00FDch \u00FA\u010Delov\u00FDch komunikac\u00ED,\r\nvodn\u00EDch d\u011Bl,\r\nstaveb podl\u00E9haj\u00EDc\u00EDch integrovan\u00E9mu povolen\u00ED\r\norg\u00E1ny vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED st\u00E1tn\u00ED spr\u00E1vu na uveden\u00FDch \u00FAsec\u00EDch podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F (d\u00E1le jen \u201Especi\u00E1ln\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady\u201C).\r\nSpeci\u00E1ln\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady postupuj\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, pokud zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy pro stavby podle odstavce 1 nestanov\u00ED jinak. Povolen\u00ED pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, kter\u00FD ov\u011B\u0159uje dodr\u017Een\u00ED jeho podm\u00EDnek; souhlas nen\u00ED spr\u00E1vn\u00EDm rozhodnut\u00EDm. Jestli\u017Ee se nevyd\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED ani \u00FAzemn\u00ED souhlas, posta\u010D\u00ED vyj\u00E1d\u0159en\u00ED obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu o souladu navrhovan\u00E9 stavby se z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED.\r\nV pochybnostech, zda se v konkr\u00E9tn\u00EDm p\u0159\u00EDpad\u011B jedn\u00E1 o stavbu podle odstavce 1, nebo o stavbu v p\u016Fsobnosti obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, plat\u00ED stanovisko p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho speci\u00E1ln\u00EDho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu.\r\n\r\nVojensk\u00E9 a jin\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady\r\nP\u016Fsobnost stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F na \u00FAzem\u00ED vojensk\u00FDch \u00FAjezd\u016F vykon\u00E1vaj\u00ED \u00FAjezdn\u00ED \u00FA\u0159ady.\r\nP\u016Fsobnost stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, s v\u00FDjimkou pravomoci ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho rozhodov\u00E1n\u00ED, vykon\u00E1vaj\u00ED podle tohoto z\u00E1kona d\u00E1le\r\nMinisterstvo obrany u staveb d\u016Fle\u017Eit\u00FDch pro obranu st\u00E1tu mimo \u00FAzem\u00ED vojensk\u00FDch \u00FAjezd\u016F, kter\u00E9 slou\u017E\u00ED nebo maj\u00ED slou\u017Eit k zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED obrany st\u00E1tu a jsou z\u0159izov\u00E1ny Ministerstvem obrany nebo pr\u00E1vnickou osobou j\u00EDm z\u0159\u00EDzenou nebo zalo\u017Eenou,\r\nMinisterstvo vnitra u staveb pro bezpe\u010Dnost st\u00E1tu, kter\u00FDmi se rozum\u00ED stavby nebo jejich \u010D\u00E1sti slou\u017E\u00EDc\u00ED k pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F Ministerstva vnitra, organiza\u010Dn\u00EDch slo\u017Eek st\u00E1tu z\u0159\u00EDzen\u00FDch Ministerstvem vnitra, Policie \u010Cesk\u00E9 republiky, Policejn\u00ED akademie \u010Cesk\u00E9 republiky, Hasi\u010Dsk\u00E9ho z\u00E1chrann\u00E9ho sboru \u010Cesk\u00E9 republiky, \u00DA\u0159adu pro zahrani\u010Dn\u00ED styky a informace a Bezpe\u010Dnostn\u00ED informa\u010Dn\u00ED slu\u017Eby s v\u00FDjimkou staveb nebo jejich \u010D\u00E1st\u00ED p\u0159ev\u00E1\u017En\u011B u\u017E\u00EDvan\u00FDch pro \u00FA\u010Dely bytov\u00E9 nebo rekrea\u010Dn\u00ED, a u staveb slou\u017E\u00EDc\u00EDch k pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F N\u00E1rodn\u00EDho bezpe\u010Dnostn\u00EDho \u00FA\u0159adu,\r\nMinisterstvo spravedlnosti u staveb slou\u017E\u00EDc\u00EDch k pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F Ministerstva spravedlnosti a staveb pro slu\u017Eebn\u00ED \u00FA\u010Dely V\u011Bze\u0148sk\u00E9 slu\u017Eby a jej\u00EDch organiza\u010Dn\u00EDch slo\u017Eek,\r\nMinisterstvo pr\u016Fmyslu a obchodu u staveb k \u00FA\u010Del\u016Fm t\u011B\u017Eby, zpracov\u00E1n\u00ED, transportu a ukl\u00E1d\u00E1n\u00ED radioaktivn\u00EDch surovin na \u00FAzem\u00ED vyhrazen\u00E9m pro tyto \u00FA\u010Dely a u staveb jadern\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ady uveden\u00E9 v odstavci 2 mohou vydat povolen\u00ED pro stavby v uzav\u0159en\u00FDch prostorech existuj\u00EDc\u00EDch staveb bez \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, pokud se nem\u011Bn\u00ED v\u00FD\u0161kov\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED prostoru. U ostatn\u00EDch staveb zajist\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyj\u00E1d\u0159en\u00ED obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu o souladu navrhovan\u00E9 stavby se z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED.\r\nV pochybnostech, zda se v konkr\u00E9tn\u00EDm p\u0159\u00EDpad\u011B jedn\u00E1 o stavbu podle odstavce 2, plat\u00ED stanovisko p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FAst\u0159edn\u00EDho spr\u00E1vn\u00EDho \u00FA\u0159adu, jeho\u017E p\u016Fsobnosti se stavba t\u00FDk\u00E1.\r\n\r\nVyhrazen\u00ED pravomoci stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu\r\nNad\u0159\u00EDzen\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad si m\u016F\u017Ee vyhradit pravomoc stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu prvn\u00EDho stupn\u011B u jednotliv\u00FDch technicky zvl\u00E1\u0161\u0165 obt\u00ED\u017En\u00FDch nebo neobvykl\u00FDch staveb nebo u opat\u0159en\u00ED s rozs\u00E1hlej\u0161\u00EDmi \u00FA\u010Dinky na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, kulturn\u00ED pam\u00E1tku, pam\u00E1tkovou rezervaci nebo pam\u00E1tkovou z\u00F3nu v jejich okol\u00ED. Pokud si vyhrad\u00ED pravomoc ve v\u011Bcech upraven\u00FDch v \u010D\u00E1sti \u010Dtvrt\u00E9 hlav\u011B I d\u00EDlu 1, vykon\u00E1v\u00E1 rovn\u011B\u017E pravomoc podle \u00A7 120, 122, 123, 124 a 126.\r\nVyhrad\u00ED-li si krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad podle odstavce 1 pravomoc k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED v p\u0159\u00EDpad\u011B z\u00E1m\u011Bru posuzovan\u00E9ho z hlediska vlivu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, vykon\u00E1v\u00E1 rovn\u011B\u017E pravomoc podle \u010D\u00E1sti \u010Dtvrt\u00E9 \u00A7 120, 122, 123, 124 a 126 tohoto z\u00E1kona.\r\nMinisterstvo si m\u016F\u017Ee vyhradit pravomoc stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED u staveb p\u0159esahuj\u00EDc\u00EDch hranice kraje, u staveb s mimo\u0159\u00E1dn\u00FDmi negativn\u00EDmi vlivy na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED nebo u staveb s vlivem na \u00FAzem\u00ED sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F.\r\n\r\n\u00DAZEMN\u00CD PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD\r\nC\u00CDLE A \u00DAKOLY \u00DAZEMN\u00CDHO PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD\r\nC\u00EDle \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED\r\nC\u00EDlem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED je vytv\u00E1\u0159et p\u0159edpoklady pro v\u00FDstavbu a pro udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, spo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED ve vyv\u00E1\u017Een\u00E9m vztahu podm\u00EDnek pro p\u0159\u00EDzniv\u00E9 \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, pro hospod\u00E1\u0159sk\u00FD rozvoj a pro soudr\u017Enost spole\u010Denstv\u00ED obyvatel \u00FAzem\u00ED a kter\u00FD uspokojuje pot\u0159eby sou\u010Dasn\u00E9 generace, ani\u017E by ohro\u017Eoval podm\u00EDnky \u017Eivota generac\u00ED budouc\u00EDch.\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED zaji\u0161\u0165uje p\u0159edpoklady pro udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED soustavn\u00FDm a komplexn\u00EDm \u0159e\u0161en\u00EDm \u00FA\u010Deln\u00E9ho vyu\u017Eit\u00ED a prostorov\u00E9ho uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED s c\u00EDlem dosa\u017Een\u00ED obecn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9ho souladu ve\u0159ejn\u00FDch a soukrom\u00FDch z\u00E1jm\u016F na rozvoji \u00FAzem\u00ED. Za t\u00EDm \u00FA\u010Delem sleduje spole\u010Densk\u00FD a hospod\u00E1\u0159sk\u00FD potenci\u00E1l rozvoje.\r\nOrg\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED postupem podle tohoto z\u00E1kona koordinuj\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 i soukrom\u00E9 z\u00E1m\u011Bry zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED, v\u00FDstavbu a jin\u00E9 \u010Dinnosti ovliv\u0148uj\u00EDc\u00ED rozvoj \u00FAzem\u00ED a konkretizuj\u00ED ochranu ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch ze zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu chr\u00E1n\u00ED a rozv\u00EDj\u00ED p\u0159\u00EDrodn\u00ED, kulturn\u00ED a civiliza\u010Dn\u00ED hodnoty \u00FAzem\u00ED, v\u010Detn\u011B urbanistick\u00E9ho, architektonick\u00E9ho a archeologick\u00E9ho d\u011Bdictv\u00ED. P\u0159itom chr\u00E1n\u00ED krajinu jako podstatnou slo\u017Eku prost\u0159ed\u00ED \u017Eivota obyvatel a z\u00E1klad jejich toto\u017Enosti. S ohledem na to ur\u010Duje podm\u00EDnky pro hospod\u00E1rn\u00E9 vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a zaji\u0161\u0165uje ochranu nezastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a nezastaviteln\u00FDch pozemk\u016F. Zastaviteln\u00E9 plochy se vymezuj\u00ED s ohledem na potenci\u00E1l rozvoje \u00FAzem\u00ED a m\u00EDru vyu\u017Eit\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED.\r\nV nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED lze v souladu s jeho charakterem umis\u0165ovat stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED, a jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED pouze pro zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED, lesnictv\u00ED, vodn\u00ED hospod\u00E1\u0159stv\u00ED, t\u011B\u017Ebu nerost\u016F, pro ochranu p\u0159\u00EDrody a krajiny, pro ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu, pro sni\u017Eov\u00E1n\u00ED nebezpe\u010D\u00ED ekologick\u00FDch a p\u0159\u00EDrodn\u00EDch katastrof a pro odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED jejich d\u016Fsledk\u016F, a d\u00E1le takov\u00E1 technick\u00E1 opat\u0159en\u00ED a stavby, kter\u00E9 zlep\u0161\u00ED podm\u00EDnky jeho vyu\u017Eit\u00ED pro \u00FA\u010Dely rekreace a cestovn\u00EDho ruchu, nap\u0159\u00EDklad cyklistick\u00E9 stezky, hygienick\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED, ekologick\u00E1 a informa\u010Dn\u00ED centra.\r\nNa nezastaviteln\u00FDch pozemc\u00EDch lze v\u00FDjime\u010Dn\u011B um\u00EDstit technickou infrastrukturu zp\u016Fsobem, kter\u00FD neznemo\u017En\u00ED jejich dosavadn\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED.\r\n\r\n\u00DAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED\r\n\u00DAkolem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED je zejm\u00E9na\r\nzji\u0161\u0165ovat a posuzovat stav \u00FAzem\u00ED, jeho p\u0159\u00EDrodn\u00ED, kulturn\u00ED a civiliza\u010Dn\u00ED hodnoty,\r\nstanovovat koncepci rozvoje \u00FAzem\u00ED, v\u010Detn\u011B urbanistick\u00E9 koncepce s ohledem na hodnoty a podm\u00EDnky \u00FAzem\u00ED,\r\nprov\u011B\u0159ovat a posuzovat pot\u0159ebu zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED, ve\u0159ejn\u00FD z\u00E1jem na jejich proveden\u00ED, jejich p\u0159\u00EDnosy, probl\u00E9my, rizika s ohledem nap\u0159\u00EDklad na ve\u0159ejn\u00E9 zdrav\u00ED, \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, geologickou stavbu \u00FAzem\u00ED, vliv na ve\u0159ejnou infrastrukturu a na jej\u00ED hospod\u00E1rn\u00E9 vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED,\r\nstanovovat urbanistick\u00E9, architektonick\u00E9 a estetick\u00E9 po\u017Eadavky na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED a prostorov\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED a na jeho zm\u011Bny, zejm\u00E9na na um\u00EDst\u011Bn\u00ED, uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED a \u0159e\u0161en\u00ED staveb,\r\nstanovovat podm\u00EDnky pro proveden\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na pak pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED a uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED staveb s ohledem na st\u00E1vaj\u00EDc\u00ED charakter a hodnoty \u00FAzem\u00ED,\r\nstanovovat po\u0159ad\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED (etapizaci),\r\nvytv\u00E1\u0159et v \u00FAzem\u00ED podm\u00EDnky pro sni\u017Eov\u00E1n\u00ED nebezpe\u010D\u00ED ekologick\u00FDch a p\u0159\u00EDrodn\u00EDch katastrof a pro odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED jejich d\u016Fsledk\u016F, a to p\u0159\u00EDrod\u011B bl\u00EDzk\u00FDm zp\u016Fsobem,\r\nvytv\u00E1\u0159et v \u00FAzem\u00ED podm\u00EDnky pro odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED d\u016Fsledk\u016F n\u00E1hl\u00FDch hospod\u00E1\u0159sk\u00FDch zm\u011Bn,\r\nstanovovat podm\u00EDnky pro obnovu a rozvoj s\u00EDdeln\u00ED struktury a pro kvalitn\u00ED bydlen\u00ED,\r\nprov\u011B\u0159ovat a vytv\u00E1\u0159et v \u00FAzem\u00ED podm\u00EDnky pro hospod\u00E1rn\u00E9 vynakl\u00E1d\u00E1n\u00ED prost\u0159edk\u016F z ve\u0159ejn\u00FDch rozpo\u010Dt\u016F na zm\u011Bny v \u00FAzem\u00ED,\r\nvytv\u00E1\u0159et v \u00FAzem\u00ED podm\u00EDnky pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED civiln\u00ED ochrany,\r\nur\u010Dovat nutn\u00E9 asana\u010Dn\u00ED, rekonstruk\u010Dn\u00ED a rekultiva\u010Dn\u00ED z\u00E1sahy do \u00FAzem\u00ED,\r\nvytv\u00E1\u0159et podm\u00EDnky pro ochranu \u00FAzem\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, p\u0159ed negativn\u00EDmi vlivy z\u00E1m\u011Br\u016F na \u00FAzem\u00ED a navrhovat kompenza\u010Dn\u00ED opat\u0159en\u00ED, pokud zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis nestanov\u00ED jinak,\r\nregulovat rozsah ploch pro vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDrodn\u00EDch zdroj\u016F,\r\nuplat\u0148ovat poznatky zejm\u00E9na z obor\u016F architektury, urbanismu, \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a ekologie a pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De.\r\n\r\n\u00DAkolem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED je tak\u00E9 vyhodnocen\u00ED vliv\u016F politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu na vyv\u00E1\u017Een\u00FD vztah \u00FAzemn\u00EDch podm\u00EDnek pro p\u0159\u00EDzniv\u00E9 \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, pro hospod\u00E1\u0159sk\u00FD rozvoj a pro soudr\u017Enost spole\u010Denstv\u00ED obyvatel \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201Evyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED\u201C); jeho sou\u010D\u00E1st\u00ED je posouzen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED zpracovan\u00E9 podle p\u0159\u00EDlohy k tomuto z\u00E1konu a posouzen\u00ED vlivu na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu nebo pta\u010D\u00ED oblast, pokud org\u00E1n ochrany p\u0159\u00EDrody sv\u00FDm stanoviskem takov\u00FDto vliv nevylou\u010Dil.\r\n\r\nOBECN\u00C1 USTANOVEN\u00CD A SPOLE\u010CN\u00C9\r\nPOSTUPY V \u00DAZEMN\u00CDM PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD\r\nZve\u0159ej\u0148ov\u00E1n\u00ED p\u00EDsemnost\u00ED\r\nP\u00EDsemnosti ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED se v z\u00E1konem stanoven\u00FDch p\u0159\u00EDpadech doru\u010Duj\u00ED ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou. Zve\u0159ej\u0148uje-li se p\u00EDsemnost vyv\u011B\u0161en\u00EDm na v\u00EDce \u00FA\u0159edn\u00EDch desk\u00E1ch, pova\u017Euje se za den vyv\u011B\u0161en\u00ED den, ve kter\u00E9m byla p\u00EDsemnost vyv\u011B\u0161ena nejpozd\u011Bji. V p\u0159\u00EDpad\u011B pot\u0159eby se p\u00EDsemnost zve\u0159ejn\u00ED i jin\u00FDm zp\u016Fsobem v m\u00EDst\u011B obvykl\u00FDm.\r\nPokud vzhledem k rozsahu p\u00EDsemnosti nen\u00ED mo\u017En\u00E9 nebo \u00FA\u010Deln\u00E9 vyv\u011Bsit na \u00FA\u0159edn\u00ED desce a zve\u0159ejnit zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup cel\u00FD jej\u00ED obsah, vyv\u011Bs\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n na \u00FA\u0159edn\u00ED desce a zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup pouze ozn\u00E1men\u00ED se z\u00E1kladn\u00EDmi \u00FAdaji o jej\u00EDm obsahu s uveden\u00EDm, kdy a kde je mo\u017En\u00E9 do p\u00EDsemnosti nahl\u00E9dnout. Mo\u017Enost nahl\u00E9dnut\u00ED do p\u00EDsemnosti mus\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n zajistit po celou dobu vyv\u011B\u0161en\u00ED p\u00EDsemnosti nebo ozn\u00E1men\u00ED a v pr\u016Fb\u011Bhu lh\u016Ft stanoven\u00FDch pro pod\u00E1n\u00ED stanovisek, n\u00E1mitek a p\u0159ipom\u00EDnek.\r\nP\u00EDsemnost\u00ED se rozum\u00ED i v\u00FDkresy, sch\u00E9mata a jin\u00E1 zobrazen\u00ED.\r\n\r\n\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informace\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad, \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, obecn\u00ED \u00FA\u0159ad pov\u011B\u0159en\u00FD pro v\u00FDkon \u010Dinnosti po\u0159izovatele a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad poskytuj\u00ED v r\u00E1mci sv\u00E9 p\u016Fsobnosti jako p\u0159edb\u011B\u017En\u00E9 informace \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informace o\r\npodm\u00EDnk\u00E1ch vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED a zm\u011Bn jeho vyu\u017Eit\u00ED, zejm\u00E9na na z\u00E1klad\u011B \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podklad\u016F a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace,\r\npodm\u00EDnk\u00E1ch vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, v\u010Detn\u011B seznamu dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F,\r\npodm\u00EDnk\u00E1ch vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho souhlasu v p\u0159\u00EDpadech, kdy je mo\u017Eno j\u00EDm nahradit \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, v\u010Detn\u011B seznamu dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F,\r\npodm\u00EDnk\u00E1ch proveden\u00ED jednoduch\u00FDch staveb (\u00A7 104 odst. 1) bez p\u0159edchoz\u00EDho \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu.\r\n\r\n\u017Dadatel o \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informaci mus\u00ED v \u017E\u00E1dosti uv\u00E9st konkr\u00E9tn\u00ED po\u017Eadavky na informaci v souvislosti se sv\u00FDm z\u00E1m\u011Brem na zm\u011Bnu v \u00FAzem\u00ED a konkr\u00E9tn\u00ED \u00FAdaje o sv\u00E9m z\u00E1m\u011Bru, zejm\u00E9na \u00FA\u010Del a technick\u00E9 proveden\u00ED stavby nebo jin\u00E9ho opat\u0159en\u00ED v \u00FAzem\u00ED.\r\nPoskytnut\u00E1 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informace plat\u00ED 1 rok ode dne jej\u00EDho vyd\u00E1n\u00ED, pokud v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B org\u00E1n, kter\u00FD ji vydal, \u017Eadateli nesd\u011Bl\u00ED, \u017Ee do\u0161lo ke zm\u011Bn\u011B podm\u00EDnek, za kter\u00FDch byla vyd\u00E1na, zejm\u00E9na na z\u00E1klad\u011B proveden\u00ED aktualizace p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDch \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F, schv\u00E1len\u00ED zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informaci stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nVe\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED\r\nVe\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace na\u0159izuje po\u0159izovatel. Je-li to \u00FA\u010Deln\u00E9 nebo vy\u017Eaduje-li to rozsah \u0159e\u0161en\u00E9ho \u00FAzem\u00ED, na\u0159\u00EDd\u00ED po\u0159izovatel v\u00EDce ve\u0159ejn\u00FDch projedn\u00E1n\u00ED na j\u00EDm ur\u010Den\u00FDch m\u00EDstech. Pro po\u010D\u00EDt\u00E1n\u00ED lh\u016Ft stanoven\u00FDch z\u00E1konem je rozhodn\u00FD den kon\u00E1n\u00ED posledn\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED.\r\nO pr\u016Fb\u011Bhu ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED vede po\u0159izovatel p\u00EDsemn\u00FD z\u00E1znam.\r\nP\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED se stanoviska, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky uplat\u0148uj\u00ED p\u00EDsemn\u011B a mus\u00ED b\u00FDt opat\u0159eny identifika\u010Dn\u00EDmi \u00FAdaji a podpisem osoby, kter\u00E1 je uplat\u0148uje, a p\u0159ipoj\u00ED se k z\u00E1znamu o pr\u016Fb\u011Bhu ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED. Stanoviska, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky podan\u00E9 p\u00EDsemn\u011B p\u0159ed ve\u0159ejn\u00FDm projedn\u00E1n\u00EDm se v z\u00E1znamu uvedou s odkazem na jejich zn\u011Bn\u00ED, kter\u00E9 se k z\u00E1znamu p\u0159ipoj\u00ED.\r\nPo\u0159izovatel v\u017Edy p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED zajist\u00ED ve spolupr\u00E1ci s fyzickou osobou opr\u00E1vn\u011Bnou podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu k projektov\u00E9 \u010Dinnosti ve v\u00FDstavb\u011B (d\u00E1le jen \u201Eprojektant\u201C) v\u00FDklad \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace.\r\n\r\nZ\u00E1stupce ve\u0159ejnosti\r\nVe\u0159ejnost m\u016F\u017Ee b\u00FDt p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu, pop\u0159\u00EDpad\u011B konceptu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace zastupov\u00E1na zmocn\u011Bn\u00FDm z\u00E1stupcem ve\u0159ejnosti.\r\nZ\u00E1stupcem ve\u0159ejnosti m\u016F\u017Ee b\u00FDt fyzick\u00E1 nebo pr\u00E1vnick\u00E1 osoba pln\u011B zp\u016Fsobil\u00E1 k pr\u00E1vn\u00EDm \u00FAkon\u016Fm. Z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti mus\u00ED zmocnit nejm\u00E9n\u011B jedna desetina ob\u010Dan\u016F obce s m\u00E9n\u011B ne\u017E 2000 obyvateli nebo nejm\u00E9n\u011B 200 ob\u010Dan\u016F p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obce, kte\u0159\u00ED uplat\u0148uj\u00ED v\u011Bcn\u011B shodnou p\u0159ipom\u00EDnku k n\u00E1vrhu, pop\u0159\u00EDpad\u011B konceptu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace. Z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti m\u016F\u017Ee zmocnit rovn\u011B\u017E nejm\u00E9n\u011B 500 ob\u010Dan\u016F kraje nebo nejm\u00E9n\u011B jedna desetina ob\u010Dan\u016F kter\u00E9koli obce na \u00FAzem\u00ED kraje s m\u00E9n\u011B ne\u017E 2000 obyvateli nebo nejm\u00E9n\u011B 200 ob\u010Dan\u016F obce na \u00FAzem\u00ED kraje, pokud podali v\u011Bcn\u011B shodnou p\u0159ipom\u00EDnku k n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\nZmocn\u011Bn\u00ED z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti se dokl\u00E1d\u00E1 seznamem ob\u010Dan\u016F obce nebo kraje nebo obyvatel podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, kte\u0159\u00ED uplat\u0148uj\u00ED v\u011Bcn\u011B shodnou p\u0159ipom\u00EDnku, a podpisovou listinou, v n\u00ED\u017E je uvedeno jm\u00E9no a p\u0159\u00EDjmen\u00ED, trval\u00FD pobyt nebo pobyt, pop\u0159\u00EDpad\u011B adresa m\u00EDsta pobytu v zahrani\u010D\u00ED a podpis osob s prohl\u00E1\u0161en\u00EDm, \u017Ee jmenovan\u00E9ho z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti zmoc\u0148uj\u00ED k pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitky na z\u00E1klad\u011B v\u011Bcn\u011B shodn\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky a k projedn\u00E1n\u00ED t\u00E9to n\u00E1mitky podle tohoto z\u00E1kona, a prohl\u00E1\u0161en\u00EDm z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti. Toto prohl\u00E1\u0161en\u00ED obsahuje jm\u00E9no a p\u0159\u00EDjmen\u00ED z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti, jeho trval\u00FD pobyt nebo pobyt a podpis, \u017Ee toto zmocn\u011Bn\u00ED p\u0159ij\u00EDm\u00E1.\r\nO tom, zda osoba spl\u0148uje podm\u00EDnky podle odstavc\u016F 1 a\u017E 3, rozhodne v p\u0159\u00EDpad\u011B pochybnost\u00ED spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n postupem podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du usnesen\u00EDm, kter\u00E9 se oznamuje pouze t\u00E9to osob\u011B; do pravomocn\u00E9ho rozhodnut\u00ED o t\u00E9to v\u011Bci m\u00E1 tato osoba v\u0161echna procesn\u00ED pr\u00E1va z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti.\r\n\r\nKvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad a \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED vykon\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost \u00FA\u0159edn\u00EDky spl\u0148uj\u00EDc\u00EDmi kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti. Po\u0159izovatelem je obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD v souladu s t\u00EDmto z\u00E1konem a zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy vykon\u00E1v\u00E1 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost \u00FA\u0159edn\u00EDkem spl\u0148uj\u00EDc\u00EDm kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti nebo zaji\u0161\u0165uje tuto \u010Dinnost na z\u00E1klad\u011B smlouvy s fyzickou osobou anebo pr\u00E1vnickou osobou, jej\u00ED\u017E pracovn\u00EDci spl\u0148uj\u00ED kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti kladen\u00E9 na \u00FA\u0159edn\u00EDky obecn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F. Kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti spl\u0148uje \u00FA\u0159edn\u00EDk nebo fyzick\u00E1 osoba, kter\u00E1 m\u00E1 osv\u011Bd\u010Den\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED odborn\u00E9 zp\u016Fsobilosti podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu a spl\u0148uje kvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED a praxe podle tohoto z\u00E1kona.\r\nKvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED a praxe spl\u0148uje autorizovan\u00FD architekt, kter\u00E9mu byla ud\u011Blena autorizace pro obor \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED nebo bez specifikace oboru podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\nKvalifika\u010Dn\u00ED po\u017Eadavky vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED a praxe spl\u0148uje d\u00E1le fyzick\u00E1 osoba, kter\u00E1 m\u00E1\r\nvysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED uznan\u00E9 pro autorizaci v oboru \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a nejm\u00E9n\u011B 3 roky praxe p\u0159i v\u00FDkonu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti ve ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1v\u011B (d\u00E1le jen \u201Eodpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED praxe\u201C), nebo\r\nvysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDbuzn\u00E9ho oboru, uznan\u00E9ho pro autorizaci v oboru \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED nebo vysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED se stavebn\u00EDm zam\u011B\u0159en\u00EDm a nejm\u00E9n\u011B 3 roky odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED praxe.\r\n\r\nN\u00C1STROJE \u00DAZEMN\u00CDHO PL\u00C1NOV\u00C1N\u00CD\r\n\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady\r\n\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED podklady tvo\u0159\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady, kter\u00E9 zji\u0161\u0165uj\u00ED a vyhodnocuj\u00ED stav a v\u00FDvoj \u00FAzem\u00ED a \u00FAzemn\u00ED studie, kter\u00E9 ov\u011B\u0159uj\u00ED mo\u017Enosti a podm\u00EDnky zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED; slou\u017E\u00ED jako podklad k po\u0159izov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, jejich zm\u011Bn\u011B a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED.\r\n\u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady\r\n\u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady obsahuj\u00ED zji\u0161t\u011Bn\u00ED a vyhodnocen\u00ED stavu a v\u00FDvoje \u00FAzem\u00ED, jeho hodnot, omezen\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED z d\u016Fvodu ochrany ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F, vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch z pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F nebo stanoven\u00FDch na z\u00E1klad\u011B zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F nebo vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch z vlastnost\u00ED \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201Elimity vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED\u201C), z\u00E1m\u011Br\u016F na proveden\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED, zji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED a vyhodnocov\u00E1n\u00ED udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED a ur\u010Den\u00ED probl\u00E9m\u016F k \u0159e\u0161en\u00ED v \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci (d\u00E1le jen \u201Erozbor udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED\u201C).\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nPo\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F\r\n\u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro sv\u016Fj spr\u00E1vn\u00ED obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytn\u00E9m pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F a regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad po\u0159izuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro \u00FAzem\u00ED kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytn\u00E9m pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\n\u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady po\u0159izuje p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD po\u0159izovatel na z\u00E1klad\u011B pr\u016Fzkum\u016F \u00FAzem\u00ED a na z\u00E1klad\u011B \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED, kter\u00FDmi jsou informace nebo data o stavu \u00FAzem\u00ED, o pr\u00E1vech, povinnostech a omezen\u00EDch, kter\u00E1 se v\u00E1\u017E\u00ED k ur\u010Dit\u00E9 \u010D\u00E1sti \u00FAzem\u00ED, nap\u0159\u00EDklad plo\u0161e, pozemku, p\u0159\u00EDrodn\u00EDmu \u00FAtvaru nebo stavb\u011B, a kter\u00E1 vznikla nebo byla zji\u0161t\u011Bna zejm\u00E9na na z\u00E1klad\u011B pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a d\u00E1le informace nebo data o z\u00E1m\u011Brech na proveden\u00ED zm\u011Bny v \u00FAzem\u00ED; \u00FAdaje o \u00FAzem\u00ED zahrnuj\u00ED i informace o jejich vzniku, po\u0159\u00EDzen\u00ED, zpracov\u00E1n\u00ED, p\u0159\u00EDpadn\u00E9m schv\u00E1len\u00ED nebo nabyt\u00ED platnosti a \u00FA\u010Dinnosti (d\u00E1le jen \u201E\u00FAdaje o \u00FAzem\u00ED\u201C). Podkladem pro po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F m\u016F\u017Ee b\u00FDt i technick\u00E1 mapa.\r\n\u00DAdaje o \u00FAzem\u00ED poskytuje po\u0159izovateli org\u00E1n ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, j\u00EDm z\u0159\u00EDzen\u00E1 pr\u00E1vnick\u00E1 osoba a vlastn\u00EDk dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury (d\u00E1le jen \u201Eposkytovatel \u00FAdaj\u016F\u201C) p\u0159edev\u0161\u00EDm v digit\u00E1ln\u00ED form\u011B bezodkladn\u011B po jejich vzniku nebo po jejich zji\u0161t\u011Bn\u00ED, p\u0159itom zodpov\u00EDd\u00E1 za jejich spr\u00E1vnost, \u00FAplnost a aktu\u00E1lnost. Tyto \u00FAdaje o \u00FAzem\u00ED m\u016F\u017Ee po\u0159izovatel pou\u017E\u00EDt jen pro \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost, zalo\u017Een\u00ED a veden\u00ED technick\u00E9 mapy a pro \u010Dinnost projektanta \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace a \u00FAzemn\u00ED studie.\r\nVlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury poskytuje \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED v grafick\u00E9m vyhotoven\u00ED polohopisnou situaci technick\u00E9 infrastruktury dokon\u010Den\u00E9 a zkolaudovan\u00E9 po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona v sou\u0159adnicov\u00E9m syst\u00E9mu Jednotn\u00E9 trigonometrick\u00E9 s\u00EDt\u011B katastr\u00E1ln\u00ED v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy, p\u0159\u00EDpadn\u011B v m\u011B\u0159\u00EDtku podrobn\u011Bj\u0161\u00EDm. U technick\u00E9 infrastruktury dokon\u010Den\u00E9 a zkolaudovan\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona poskytne polohopisn\u00E9 \u00FAdaje v jemu dostupn\u00E9m syst\u00E9mu, pokud tento z\u00E1kon nestanov\u00ED jinak.\r\nVlastn\u00EDk dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury je opr\u00E1vn\u011Bn po\u017Eadovat na po\u0159izovateli \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F spojen\u00FDch s poskytnut\u00EDm \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, nejv\u00FD\u0161e v\u0161ak do v\u00FD\u0161e n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED jejich kopi\u00ED, nosi\u010D\u016F dat a n\u00E1klad\u016F na doru\u010Den\u00ED po\u0159izovateli.\r\n\r\nAktualizace \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F\r\nPo\u0159izovatel pr\u016Fb\u011B\u017En\u011B aktualizuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady na z\u00E1klad\u011B nov\u00FDch \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED a pr\u016Fzkumu \u00FAzem\u00ED a ka\u017Ed\u00E9 2 roky po\u0159\u00EDd\u00ED jejich \u00FAplnou aktualizaci.\r\nNejpozd\u011Bji 18 m\u011Bs\u00EDc\u016F od po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F nebo od jejich posledn\u00ED \u00FApln\u00E9 aktualizace po\u0159izovatel po\u0159\u00EDd\u00ED n\u00E1vrh nov\u00E9 \u00FApln\u00E9 aktualizace, doru\u010D\u00ED ozn\u00E1men\u00ED o aktualizaci poskytovatel\u016Fm \u00FAdaj\u016F a vyzve je k potvrzen\u00ED spr\u00E1vnosti, \u00FAplnosti a aktu\u00E1lnosti pou\u017Eit\u00FDch \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED ve lh\u016Ft\u011B do 3 m\u011Bs\u00EDc\u016F. Pokud tak poskytovatel \u00FAdaj\u016F neu\u010Din\u00ED v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B, m\u00E1 se za to, \u017Ee jejich spr\u00E1vnost, \u00FAplnost a aktu\u00E1lnost potvrdil.\r\nPoskytovatel \u00FAdaj\u016F, kter\u00FD nespln\u00ED povinnost podle \u00A7 27 odst. 3, nebo prok\u00E1\u017Ee-li se, \u017Ee poskytovatel \u00FAdaj\u016F neupozornil na nespr\u00E1vnost \u00FAdaj\u016F o \u00FAzem\u00ED pou\u017Eit\u00FDch podle odstavce 2, je povinen uhradit z toho vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED n\u00E1klady na aktualizaci a zm\u011Bny \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace a na aktualizaci \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F.\r\n\r\nProjedn\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F\r\n\u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro spr\u00E1vn\u00ED obvod obce s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED a jejich aktualizace p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 po\u0159izovatel v rozsahu a form\u011B stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem k projedn\u00E1n\u00ED Rad\u011B obc\u00ED, kter\u00E1 do 60 dn\u016F sd\u011Bl\u00ED po\u0159izovateli sv\u00E9 stanovisko, zejm\u00E9na k rozboru udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED. Pokud Rada obc\u00ED nesd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B, plat\u00ED, \u017Ee s rozborem udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED souhlas\u00ED.\r\nNesouhlas\u00ED-li po\u0159izovatel se stanoviskem Rady obc\u00ED k rozboru udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED, za\u0161le bezodkladn\u011B pot\u00E9, kdy stanovisko obdr\u017Eel, \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady spolu s t\u00EDmto stanoviskem krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD posoud\u00ED rozpor a d\u00E1 p\u0159\u00EDpadn\u011B po\u0159izovateli pokyn k \u00FAprav\u011B.\r\nPo\u0159izovatel uprav\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady podle v\u00FDsledku projedn\u00E1n\u00ED a bezodkladn\u011B je za\u0161le krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu.\r\n\u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro \u00FAzem\u00ED kraje a jejich aktualizace po\u0159izuje krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad s vyu\u017Eit\u00EDm \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F pro spr\u00E1vn\u00ED obvody obc\u00ED s roz\u0161\u00ED\u0159enou p\u016Fsobnost\u00ED a p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 je k projedn\u00E1n\u00ED zastupitelstvu kraje v rozsahu a form\u011B stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad za\u0161le ministerstvu a Ministerstvu \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady pro \u00FAzem\u00ED kraje do 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F od lh\u016Fty stanoven\u00E9 pro jejich po\u0159\u00EDzen\u00ED nebo aktualizaci.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED studie\r\n\u00DAzemn\u00ED studie navrhuje, prov\u011B\u0159uje a posuzuje mo\u017En\u00E1 \u0159e\u0161en\u00ED vybran\u00FDch probl\u00E9m\u016F, p\u0159\u00EDpadn\u011B \u00FAprav nebo rozvoj n\u011Bkter\u00FDch funk\u010Dn\u00EDch syst\u00E9m\u016F v \u00FAzem\u00ED, nap\u0159\u00EDklad ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury, \u00FAzemn\u00EDho syst\u00E9mu ekologick\u00E9 stability, kter\u00E9 by mohly v\u00FDznamn\u011B ovliv\u0148ovat nebo podmi\u0148ovat vyu\u017Eit\u00ED a uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED nebo jejich vybran\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED.\r\nPo\u0159izovatel po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED studii v p\u0159\u00EDpadech, kdy je to ulo\u017Eeno \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED, z vlastn\u00EDho nebo jin\u00E9ho podn\u011Btu. V zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00ED studie ur\u010D\u00ED po\u0159izovatel jej\u00ED obsah, rozsah, c\u00EDle a \u00FA\u010Del.\r\nPo\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00ED studie z jin\u00E9ho podn\u011Btu m\u016F\u017Ee po\u0159izovatel podm\u00EDnit \u00FAplnou nebo \u010D\u00E1ste\u010Dnou \u00FAhradou n\u00E1klad\u016F od toho, kdo tento podn\u011Bt podal.\r\nPo\u0159izovatel \u00FAzemn\u00ED studie pod\u00E1 pot\u00E9, kdy schv\u00E1lil mo\u017Enost jej\u00EDho vyu\u017Eit\u00ED jako podkladu pro zpracov\u00E1n\u00ED, aktualizaci nebo zm\u011Bnu \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat o t\u00E9to studii do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.\r\n\r\nPolitika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\n\r\nPolitika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje ur\u010Duje ve stanoven\u00E9m obdob\u00ED po\u017Eadavky na konkretizaci \u00FAkol\u016F \u00FAzemn\u00EDhopl\u00E1nov\u00E1n\u00EDvrepublikov\u00FDch, p\u0159eshrani\u010Dn\u00EDcha mezin\u00E1rodn\u00EDch souvislostech, zejm\u00E9na s ohledem na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, a ur\u010Duje strategii a z\u00E1kladn\u00ED podm\u00EDnky pro napl\u0148ov\u00E1n\u00ED t\u011Bchto \u00FAkol\u016F.\r\nPolitika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje s ohledem na mo\u017Enosti \u00FAzem\u00ED koordinuje tvorbu a aktualizaci z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, tvorbu koncepc\u00ED schvalovan\u00FDch ministerstvy a jin\u00FDmi \u00FAst\u0159edn\u00EDmi spr\u00E1vn\u00EDmi \u00FA\u0159ady a z\u00E1m\u011Bry na zm\u011Bny v \u00FAzem\u00ED republikov\u00E9ho v\u00FDznamu a stanov\u00ED \u00FAkoly zaji\u0161\u0165uj\u00EDc\u00ED tuto koordinaci.\r\nPolitiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159izuje ministerstvo pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED republiky a schvaluje ji vl\u00E1da. Ministerstvo zajist\u00ED, aby ve Sb\u00EDrce z\u00E1kon\u016F bylo uve\u0159ejn\u011Bno sd\u011Blen\u00ED o schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, a cel\u00FD dokument zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup.\r\nPolitika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje je z\u00E1vazn\u00E1 pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F, regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED.\r\n\r\nObsah politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\nPolitika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\nstanov\u00ED republikov\u00E9 priority \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje \u00FAzem\u00ED,\r\nvymezuje oblasti se zv\u00FD\u0161en\u00FDmi po\u017Eadavky na zm\u011Bny v \u00FAzem\u00ED z d\u016Fvod\u016F soust\u0159ed\u011Bn\u00ED aktivit mezin\u00E1rodn\u00EDho a republikov\u00E9ho v\u00FDznamu nebo kter\u00E9 sv\u00FDm v\u00FDznamem p\u0159esahuj\u00ED \u00FAzem\u00ED jednoho kraje, to je rozvojov\u00E9 oblasti a rozvojov\u00E9 osy,\r\nvymezuje oblasti se specifick\u00FDmi hodnotami a se specifick\u00FDmi probl\u00E9my mezin\u00E1rodn\u00EDho a republikov\u00E9ho v\u00FDznamu nebo kter\u00E9 sv\u00FDm v\u00FDznamem p\u0159esahuj\u00ED \u00FAzem\u00ED jednoho kraje,\r\nvymezuje plochy a koridory dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury mezin\u00E1rodn\u00EDho a republikov\u00E9ho v\u00FDznamu nebo kter\u00E9 sv\u00FDm v\u00FDznamem p\u0159esahuj\u00ED \u00FAzem\u00ED jednoho kraje,\r\nstanov\u00ED ve vymezen\u00FDch oblastech, ploch\u00E1ch a koridorech krit\u00E9ria a podm\u00EDnky pro rozhodov\u00E1n\u00ED o mo\u017En\u00FDch variant\u00E1ch nebo alternativ\u00E1ch zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED a pro jejich posuzov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s ohledem na jejich budouc\u00ED v\u00FDznam, mo\u017En\u00E1 ohro\u017Een\u00ED, rozvoj, \u00FAtlum, preference a rizika,\r\nstanov\u00ED \u00FAkoly podle \u00A7 31.\r\n\r\nSou\u010D\u00E1st\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje je i vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED. Ve vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED se pop\u00ED\u0161ou a vyhodnot\u00ED zji\u0161t\u011Bn\u00E9 a p\u0159edpokl\u00E1dan\u00E9 z\u00E1va\u017En\u00E9 vlivy politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a p\u0159ijateln\u00E9 alternativy napl\u0148uj\u00EDc\u00ED c\u00EDle politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\n\r\nN\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\nMinisterstvo po\u0159izuje n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje ve spolupr\u00E1ci s ministerstvy, jin\u00FDmi \u00FAst\u0159edn\u00EDmi spr\u00E1vn\u00EDmi \u00FA\u0159ady a kraji. Ministerstvo \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED stanov\u00ED sv\u00E9 po\u017Eadavky na vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED.\r\nN\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159izuje ministerstvo zejm\u00E9na na z\u00E1klad\u011B\r\n\u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podklad\u016F,\r\ndokument\u016F ur\u010Den\u00FDch k podpo\u0159e region\u00E1ln\u00EDho rozvoje,\r\npodklad\u016F a dokument\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, kter\u00E9 maj\u00ED v mezin\u00E1rodn\u00EDch a republikov\u00FDch souvislostech vliv na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED st\u00E1tu, nap\u0159\u00EDklad politik, strategi\u00ED, koncepc\u00ED, pl\u00E1n\u016F, program\u016F, generel\u016F,\r\nzpr\u00E1vy o stavu \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED,\r\nmezin\u00E1rodn\u00EDch z\u00E1vazk\u016F \u010Cesk\u00E9 republiky vztahuj\u00EDc\u00EDch se k \u00FAzemn\u00EDmu rozvoji.\r\n\r\nMinisterstvo za\u0161le n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje spolu s vyhodnocen\u00EDm vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED ministerstv\u016Fm, jin\u00FDm \u00FAst\u0159edn\u00EDm spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm a kraj\u016Fm, kter\u00E9 mohou uplatnit sv\u00E1 stanoviska do 90 dn\u016F po obdr\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Ke stanovisk\u016Fm podan\u00FDm po t\u00E9to lh\u016Ft\u011B se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nMinisterstvo zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, v\u010Detn\u011B vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, a stanov\u00ED lh\u016Ftu pro pod\u00E1n\u00ED p\u0159ipom\u00EDnek ve\u0159ejnosti, kter\u00E1 nesm\u00ED b\u00FDt krat\u0161\u00ED ne\u017E 90 dn\u016F. P\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti se pod\u00E1vaj\u00ED p\u0159\u00EDmo ministerstvu.\r\nMinisterstvo ve spolupr\u00E1ci s Ministerstvem zahrani\u010Dn\u00EDch v\u011Bc\u00ED za\u0161le n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje sousedn\u00EDm st\u00E1t\u016Fm, jejich\u017E \u00FAzem\u00ED m\u016F\u017Ee b\u00FDt uplat\u0148ov\u00E1n\u00EDm politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159\u00EDmo ovlivn\u011Bno, a nab\u00EDdne jim konzultace. Pokud sousedn\u00ED st\u00E1t o konzultace projev\u00ED z\u00E1jem, ministerstvo se ve spolupr\u00E1ci s Ministerstvem zahrani\u010Dn\u00EDch v\u011Bc\u00ED konzultac\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00ED.\r\nMinisterstvo zohledn\u00ED v\u00FDsledky vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, stanoviska, p\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti a p\u0159\u00EDpadn\u00E1 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F a v\u00FDsledky konzultac\u00ED a uprav\u00ED n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Tento upraven\u00FD n\u00E1vrh projedn\u00E1 se z\u00E1stupci ministerstev, jin\u00FDch \u00FAst\u0159edn\u00EDch spr\u00E1vn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F a kraj\u016F.\r\n\r\nSchv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\nKe schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 ministerstvo vl\u00E1d\u011B n\u00E1vrh politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje upraven\u00FD na z\u00E1klad\u011B jeho projedn\u00E1n\u00ED se z\u00E1stupci ministerstev, jin\u00FDch \u00FAst\u0159edn\u00EDch spr\u00E1vn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F a kraj\u016F. Spolu s n\u00E1vrhem politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje se p\u0159edkl\u00E1d\u00E1\r\nzpr\u00E1va o projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje obsahuj\u00EDc\u00ED vyhodnocen\u00ED stanovisek ministerstev, jin\u00FDch \u00FAst\u0159edn\u00EDch spr\u00E1vn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F a kraj\u016F, p\u0159ipom\u00EDnek ve\u0159ejnosti, p\u0159\u00EDpadn\u00FDch vyj\u00E1d\u0159en\u00ED sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F a v\u00FDsledk\u016F konzultac\u00ED se zd\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm zp\u016Fsobu jejich zapracov\u00E1n\u00ED,\r\nv\u00FDsledky vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,\r\nstanovisko Ministerstva \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED se sd\u011Blen\u00EDm, jak bylo zohledn\u011Bno,\r\nsd\u011Blen\u00ED, jak bylo zohledn\u011Bno vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED s uveden\u00EDm d\u016Fvod\u016F v\u00FDb\u011Bru p\u0159ijat\u00E9 varianty \u0159e\u0161en\u00ED.\r\n\r\nPokud Ministerstvo \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED ve sv\u00E9m stanovisku k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED ur\u010D\u00ED, \u017Ee politika \u00FAzemn\u00EDho rozvoje m\u00E1 negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti a neexistuje alternativn\u00ED \u0159e\u0161en\u00ED s men\u0161\u00EDm negativn\u00EDm vlivem nebo bez n\u011Bj, lze politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje schv\u00E1lit jen z nal\u00E9hav\u00FDch d\u016Fvod\u016F p\u0159eva\u017Euj\u00EDc\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu a jen tehdy, byla-li p\u0159ijata kompenza\u010Dn\u00ED opat\u0159en\u00ED k zaji\u0161t\u011Bn\u00ED ochrany a celistvosti \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, dohodnut\u00E1 s Ministerstvem \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED; to informuje o kompenza\u010Dn\u00EDch opat\u0159en\u00EDch Evropskou komisi (d\u00E1le jen \u201EKomise\u201C). Jde-li o negativn\u00ED vliv na lokalitu s prioritn\u00EDmi typy stanovi\u0161\u0165 nebo s prioritn\u00EDmi druhy, lze politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje schv\u00E1lit jen z d\u016Fvod\u016F ve\u0159ejn\u00E9ho zdrav\u00ED, ve\u0159ejn\u00E9 bezpe\u010Dnosti, nebo p\u0159\u00EDzniv\u00FDch d\u016Fsledk\u016F nesporn\u00E9ho v\u00FDznamu pro \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. Jin\u00E9 nal\u00E9hav\u00E9 d\u016Fvody p\u0159eva\u017Euj\u00EDc\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu mohou b\u00FDt d\u016Fvodem ke schv\u00E1len\u00ED jen na z\u00E1klad\u011B stanoviska Komise.\r\n\r\nAktualizace politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\nMinisterstvo zpracov\u00E1v\u00E1 ve spolupr\u00E1ci s ministerstvy, jin\u00FDmi \u00FAst\u0159edn\u00EDmi spr\u00E1vn\u00EDmi \u00FA\u0159ady a kraji ka\u017Ed\u00E9 4 roky zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E1 m\u00E1 n\u00E1le\u017Eitosti stanoven\u00E9 v odstavci 2. Prvn\u00ED zpr\u00E1vu ministerstvo zpracuje do 4 let od prvn\u00EDho schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje vl\u00E1dou.\r\nZpr\u00E1va o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje obsahuje zejm\u00E9na\r\nvyhodnocen\u00ED pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nvyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED s uveden\u00EDm, zda nebyly zji\u0161t\u011Bny nep\u0159edpokl\u00E1dan\u00E9 negativn\u00ED dopady na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, spolu s n\u00E1vrhy pro jejich eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci,\r\nposouzen\u00ED vlivu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje jednotliv\u00FDch kraj\u016F, podklad\u016F a dokument\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy s celost\u00E1tn\u00EDm zam\u011B\u0159en\u00EDm, nap\u0159\u00EDklad politik, strategi\u00ED, koncepc\u00ED, pl\u00E1n\u016F, program\u016F, generel\u016F, na uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nn\u00E1vrhy na aktualizaci politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a jejich zd\u016Fvodn\u011Bn\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B n\u00E1vrh a d\u016Fvody na po\u0159\u00EDzen\u00ED nov\u00E9 politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nn\u00E1vrh opat\u0159en\u00ED, kter\u00E1 je nutno prov\u00E9st v \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti kraj\u016F a obc\u00ED, v \u010Dinnosti ministerstev a dal\u0161\u00EDch \u00FAst\u0159edn\u00EDch spr\u00E1vn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F.\r\n\r\nNa z\u00E1klad\u011B zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje vl\u00E1da rozhodne o jej\u00ED aktualizaci nebo o zpracov\u00E1n\u00ED nov\u00E9ho n\u00E1vrhu politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje; p\u0159i tom se postupuje obdobn\u011B podle ustanoven\u00ED \u00A7 33 a 34.\r\n\r\n\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\n\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje stanov\u00ED zejm\u00E9na z\u00E1kladn\u00ED po\u017Eadavky na \u00FA\u010Deln\u00E9 a hospod\u00E1rn\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED kraje, vymez\u00ED plochy nebo koridory nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu a stanov\u00ED po\u017Eadavky na jejich vyu\u017Eit\u00ED, zejm\u00E9na plochy nebo koridory pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby, ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E1 opat\u0159en\u00ED, stanov\u00ED krit\u00E9ria pro rozhodov\u00E1n\u00ED o mo\u017En\u00FDch variant\u00E1ch nebo alternativ\u00E1ch zm\u011Bn v jejich vyu\u017Eit\u00ED. Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje mohou vymezit plochy a koridory, s c\u00EDlem prov\u011B\u0159it mo\u017Enosti budouc\u00EDho vyu\u017Eit\u00ED, jejich dosavadn\u00ED vyu\u017Eit\u00ED nesm\u00ED b\u00FDt m\u011Bn\u011Bno zp\u016Fsobem, kter\u00FD by znemo\u017Enil nebo podstatn\u011B zt\u00ED\u017Eil prov\u011B\u0159ovan\u00E9 budouc\u00ED vyu\u017Eit\u00ED (d\u00E1le jen \u201E\u00FAzemn\u00ED rezerva\u201C). Sou\u010D\u00E1st\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje je i vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED. Ve vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED se pop\u00ED\u0161ou a vyhodnot\u00ED zji\u0161t\u011Bn\u00E9 a p\u0159edpokl\u00E1dan\u00E9 z\u00E1va\u017En\u00E9 vlivy z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a p\u0159ijateln\u00E9 alternativy napl\u0148uj\u00EDc\u00ED c\u00EDle z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje mohou ve vybran\u00FDch ploch\u00E1ch nebo koridorech ulo\u017Eit prov\u011B\u0159en\u00ED zm\u011Bn jejich vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzemn\u00ED studi\u00ED, nebo ulo\u017Eit po\u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu jako podm\u00EDnky pro rozhodov\u00E1n\u00ED o zm\u011Bn\u00E1ch ve vyu\u017Eit\u00ED vybran\u00FDch ploch nebo koridor\u016F; v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B stanov\u00ED podm\u00EDnky pro jeho po\u0159\u00EDzen\u00ED a pro jeho vyd\u00E1n\u00ED, kter\u00E9 jsou zad\u00E1n\u00EDm regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje mohou stanovit podm\u00EDnku vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu krajem a podm\u00EDnky pro jeho po\u0159\u00EDzen\u00ED jen v dohod\u011B s dot\u010Den\u00FDmi obcemi.\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje v nadm\u00EDstn\u00EDch souvislostech \u00FAzem\u00ED kraje zp\u0159es\u0148uj\u00ED a rozv\u00EDjej\u00ED c\u00EDle a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED v souladu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, ur\u010Duj\u00ED strategii pro jejich napl\u0148ov\u00E1n\u00ED a koordinuj\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost obc\u00ED.\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje se po\u0159izuj\u00ED pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED kraje a vyd\u00E1vaj\u00ED se formou opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje jsou z\u00E1vazn\u00E9 pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F, regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nN\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\nN\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159\u00EDd\u00ED krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad na z\u00E1klad\u011B zad\u00E1n\u00ED (\u00A7 187 odst. 4) nebo zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. K n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad zajist\u00ED vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED.\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu spole\u010Dn\u00E9ho jedn\u00E1n\u00ED o n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje jednotliv\u011B nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, ministerstvu a sousedn\u00EDm kraj\u016Fm. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyzve k uplatn\u011Bn\u00ED stanovisek ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F ode dne jedn\u00E1n\u00ED, ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B mohou sousedn\u00ED kraje uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. Dolo\u017E\u00ED-li dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nejpozd\u011Bji p\u0159i spole\u010Dn\u00E9m jedn\u00E1n\u00ED z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, lh\u016Fta pro uplatn\u011Bn\u00ED stanoviska se prodlu\u017Euje nejd\u00E9le o 30 dn\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m kraj\u016F se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ve spolupr\u00E1ci s Ministerstvem zahrani\u010Dn\u00EDch v\u011Bc\u00ED za\u0161le n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm org\u00E1n\u016Fm sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F, jejich\u017E \u00FAzem\u00ED m\u016F\u017Ee b\u00FDt uplat\u0148ov\u00E1n\u00EDm z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159\u00EDmo ovlivn\u011Bno, a nab\u00EDdne jim konzultace. Pokud tyto org\u00E1ny o konzultace projev\u00ED z\u00E1jem, krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad se ve spolupr\u00E1ci s Ministerstvem zahrani\u010Dn\u00EDch v\u011Bc\u00ED konzultac\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00ED.\r\nVyhodnocen\u00ED podle odstavce 1 projedn\u00E1 krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad se z\u00E1stupci Ministerstva \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED, Ministerstva pr\u00E1ce a soci\u00E1ln\u00EDch v\u011Bc\u00ED, Ministerstva pr\u016Fmyslu a obchodu, Ministerstva zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva zdravotnictv\u00ED a ministerstva. Na z\u00E1klad\u011B vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED a jeho projedn\u00E1n\u00ED a v souladu se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad zajist\u00ED upraven\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje uprav\u00ED rovn\u011B\u017E s ohledem na p\u0159\u00EDpadn\u00E1 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED org\u00E1n\u016F sousedn\u00EDch st\u00E1t\u016F a v\u00FDsledky konzultac\u00ED s nimi.\r\nPokud Ministerstvo \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED ve sv\u00E9m stanovisku k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED stanov\u00ED, \u017Ee z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje maj\u00ED negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti a neexistuje alternativn\u00ED \u0159e\u0161en\u00ED s men\u0161\u00EDm negativn\u00EDm vlivem nebo bez n\u011Bj, lze n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159ijmout jen z nal\u00E9hav\u00FDch d\u016Fvod\u016F p\u0159eva\u017Euj\u00EDc\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu a jen tehdy, byla-li p\u0159ijata kompenza\u010Dn\u00ED opat\u0159en\u00ED k zaji\u0161t\u011Bn\u00ED ochrany a celistvosti \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, dohodnut\u00E1 s Ministerstvem \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED. Toto ministerstvo informuje o kompenza\u010Dn\u00EDch opat\u0159en\u00EDch Komisi. Jde-li o negativn\u00ED vliv na lokalitu s prioritn\u00EDmi typy stanovi\u0161\u0165 nebo s prioritn\u00EDmi druhy, lze n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje p\u0159ijmout jen z d\u016Fvod\u016F ve\u0159ejn\u00E9ho zdrav\u00ED, ve\u0159ejn\u00E9 bezpe\u010Dnosti, nebo p\u0159\u00EDzniv\u00FDch d\u016Fsledk\u016F nesporn\u00E9ho v\u00FDznamu pro \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. Jin\u00E9 nal\u00E9hav\u00E9 d\u016Fvody p\u0159eva\u017Euj\u00EDc\u00EDho ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu mohou b\u00FDt d\u016Fvodem k p\u0159ijet\u00ED n\u00E1vrhu jen na z\u00E1klad\u011B stanoviska Komise.\r\n\r\nPosouzen\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje ministerstvem\r\nN\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje posuzuje p\u0159ed jejich vyd\u00E1n\u00EDm ministerstvo, kter\u00E9mu krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a zpr\u00E1vu o jejich projedn\u00E1n\u00ED.\r\nMinisterstvo posoud\u00ED n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje z hlediska zaji\u0161t\u011Bn\u00ED koordinace vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na s ohledem na \u0161ir\u0161\u00ED \u00FAzemn\u00ED vztahy a mezin\u00E1rodn\u00ED z\u00E1vazky, a z hlediska souladu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\nMinisterstvo sd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu do 30 dn\u016F ode dne p\u0159edlo\u017Een\u00ED v\u0161ech stanoven\u00FDch podklad\u016F. Pokud nesd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B, plat\u00ED, \u017Ee s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje souhlas\u00ED.\r\nV p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee ministerstvo ve stanovisku upozorn\u00ED krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad na nedostatky z hledisek uveden\u00FDch v odstavci 2, lze zah\u00E1jit \u0159\u00EDzen\u00ED o vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a\u017E na z\u00E1klad\u011B potvrzen\u00ED ministerstva o odstran\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F.\r\nOrg\u00E1nem p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm k \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F je ministr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti zpr\u00E1vy o projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\n\u0158\u00EDzen\u00ED o z\u00E1sad\u00E1ch \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\n\r\nO upraven\u00E9m a posouzen\u00E9m n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje se kon\u00E1 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED. Po\u0159izovatel zajist\u00ED, aby po dobu 30 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 vyhl\u00E1\u0161ky byl n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje vystaven k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED. K ve\u0159ejn\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED p\u0159izve jednotliv\u011B dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny, obce v \u0159e\u0161en\u00E9m \u00FAzem\u00ED a sousedn\u00ED kraje, a to nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159edem.\r\nN\u00E1mitky proti n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje mohou podat pouze obce v \u0159e\u0161en\u00E9m \u00FAzem\u00ED a obce soused\u00EDc\u00ED s t\u00EDmto \u00FAzem\u00EDm (d\u00E1le jen \u201Edot\u010Den\u00E9 obce\u201C) a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti. Nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky a dot\u010Den\u00E9 obce a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti n\u00E1mitky s jejich od\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm a sou\u010Dasn\u011B mus\u00ED vymezit \u00FAzem\u00ED dot\u010Den\u00E9 n\u00E1mitkou. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatn\u00ED na z\u00E1v\u011Br ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED sv\u00E1 stanoviska k p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm, p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Dot\u010Den\u00E9 obce a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 k pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek mus\u00ED b\u00FDt na tuto skute\u010Dnost upozorn\u011Bny.\r\nKe stanovisk\u016Fm, n\u00E1mitk\u00E1m a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m ve v\u011Bcech, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto p\u0159i schv\u00E1len\u00ED politiky \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad vyhodnot\u00ED v\u00FDsledky projedn\u00E1n\u00ED a zpracuje n\u00E1vrh rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch. Pokud je to nezbytn\u00E9, zajist\u00ED \u00FApravu n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje v souladu se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.\r\nDojde-li na z\u00E1klad\u011B ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED k podstatn\u00E9 \u00FAprav\u011B n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, posoud\u00ED se p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 38 a kon\u00E1 se opakovan\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F. Stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky lze uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i opakovan\u00E9m ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nJe-li na z\u00E1klad\u011B projedn\u00E1n\u00ED nutn\u00E9 \u010D\u00E1st n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zcela p\u0159epracovat, zahrne krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad po\u017Eadavky na p\u0159epracov\u00E1n\u00ED do zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje za uplynul\u00E9 obdob\u00ED. \u010C\u00E1st z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E1 spl\u0148uje po\u017Eadavky na vyd\u00E1n\u00ED, je mo\u017En\u00E9 vydat samostatn\u011B.\r\n\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad p\u0159ezkoum\u00E1 soulad n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zejm\u00E9na\r\ns politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\ns c\u00EDli a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED,\r\ns po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,\r\ns po\u017Eadavky zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.\r\n\r\nSou\u010D\u00E1st\u00ED od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zpracovan\u00E9ho krajsk\u00FDm \u00FA\u0159adem je krom\u011B n\u00E1le\u017Eitost\u00ED vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch ze spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du zejm\u00E9na\r\nv\u00FDsledek p\u0159ezkoum\u00E1n\u00ED podle odstavce 1,\r\nvyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,\r\nstanovisko Ministerstva \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED se sd\u011Blen\u00EDm, jak bylo zohledn\u011Bno,\r\nkomplexn\u00ED zd\u016Fvodn\u011Bn\u00ED p\u0159ijat\u00E9ho \u0159e\u0161en\u00ED, v\u010Detn\u011B vybran\u00E9 varianty.\r\n\r\nDojde-li v\u0161ak po\u0159izovatel v pr\u016Fb\u011Bhu \u0159\u00EDzen\u00ED k z\u00E1v\u011Bru, \u017Ee je n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje v rozporu se z\u00E1konem nebo s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v odstavci 1, p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh na jeho zam\u00EDtnut\u00ED.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED uprav\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nVyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 zastupitelstvu kraje n\u00E1vrh na vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje s jejich od\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm.\r\nZastupitelstvo kraje si p\u0159ed vyd\u00E1n\u00EDm z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje ov\u011B\u0159\u00ED, zda-li nejsou v rozporu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozporu a se stanoviskem ministerstva.\r\nDojde-li ke zm\u011Bn\u011B nebo zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch, je kraj povinen uv\u00E9st z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje do souladu s t\u00EDmto rozhodnut\u00EDm; do t\u00E9 doby nelze rozhodovat a postupovat podle t\u011Bch \u010D\u00E1st\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E9 jsou vymezeny v rozhodnut\u00ED o zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch.\r\nKraj je povinen uv\u00E9st do souladu z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje s n\u00E1sledn\u011B schv\u00E1lenou politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Do t\u00E9 doby nelze rozhodovat a postupovat podle \u010D\u00E1st\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E9 jsou v rozporu s n\u00E1sledn\u011B schv\u00E1lenou politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nelze zm\u011Bnit rozhodnut\u00EDm podle \u00A7 97 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\n\r\nAktualizace z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad p\u0159edlo\u017E\u00ED zastupitelstvu kraje nejpozd\u011Bji do 2 let po vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo jejich posledn\u00ED aktualizace zpr\u00E1vu o jejich uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED v uplynul\u00E9m obdob\u00ED. N\u00E1vrh zpr\u00E1vy mus\u00ED b\u00FDt p\u0159ed p\u0159edlo\u017Een\u00EDm zastupitelstvu kraje ke schv\u00E1len\u00ED konzultov\u00E1n s obcemi kraje a s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny.\r\nP\u0159i aktualizaci z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje na z\u00E1klad\u011B schv\u00E1len\u00E9 zpr\u00E1vy o jejich uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED se v m\u011Bn\u011Bn\u00FDch \u010D\u00E1stech postupuje obdobn\u011B podle ustanoven\u00ED \u00A7 36 a\u017E 41. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad zajist\u00ED vyhotoven\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zahrnuj\u00EDc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED stav po vyd\u00E1n\u00ED posledn\u00ED aktualizace a toto vyhotoven\u00ED opat\u0159\u00ED z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti.\r\nNa z\u00E1klad\u011B po\u017Eadavku uveden\u00E9ho ve zpr\u00E1v\u011B m\u016F\u017Ee b\u00FDt zpracov\u00E1n nov\u00FD n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n stanov\u00ED z\u00E1kladn\u00ED koncepci rozvoje \u00FAzem\u00ED obce, ochrany jeho hodnot, jeho plo\u0161n\u00E9ho a prostorov\u00E9ho uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED (d\u00E1le jen \u201Eurbanistick\u00E1 koncepce\u201C), uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED krajiny a koncepci ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury; vymez\u00ED zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, plochy a koridory, zejm\u00E9na zastaviteln\u00E9 plochy a plochy vymezen\u00E9 ke zm\u011Bn\u011B st\u00E1vaj\u00EDc\u00ED z\u00E1stavby, k obnov\u011B nebo op\u011Btovn\u00E9mu vyu\u017Eit\u00ED znehodnocen\u00E9ho \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201Eplocha p\u0159estavby\u201C), pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby, pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E1 opat\u0159en\u00ED a pro \u00FAzemn\u00ED rezervy a stanov\u00ED podm\u00EDnky pro vyu\u017Eit\u00ED t\u011Bchto ploch a koridor\u016F.\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n m\u016F\u017Ee ve vybran\u00FDch ploch\u00E1ch a koridorech ulo\u017Eit prov\u011B\u0159en\u00ED zm\u011Bn jejich vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzemn\u00ED studi\u00ED nebo po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu jako podm\u00EDnku pro rozhodov\u00E1n\u00ED o zm\u011Bn\u00E1ch v \u00FAzem\u00ED; v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B stanov\u00ED podm\u00EDnky pro jeho po\u0159\u00EDzen\u00ED a pro jeho vyd\u00E1n\u00ED, kter\u00E9 jsou zad\u00E1n\u00EDm regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu jako podm\u00EDnka pro rozhodov\u00E1n\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 pro vybranou plochu nebo koridor platnosti, pokud nedojde k vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu do 2 let od pod\u00E1n\u00ED \u00FApln\u00E9 \u017E\u00E1dosti v souladu s pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy a zad\u00E1n\u00EDm regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n v souvislostech a podrobnostech \u00FAzem\u00ED obce zp\u0159es\u0148uje a rozv\u00EDj\u00ED c\u00EDle a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED v souladu se z\u00E1sadami \u00FAzemn\u00EDho rozvoje kraje a s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n se po\u0159izuje a vyd\u00E1v\u00E1 pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED obce, pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy, pop\u0159\u00EDpad\u011B pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED vojensk\u00E9ho \u00FAjezdu. Na po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vojensk\u00E9ho \u00FAjezdu se vztahuj\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED \u00A7 43 a\u017E 55 a \u00A7 57. \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n m\u016F\u017Ee b\u00FDt po\u0159\u00EDzen a vyd\u00E1n t\u00E9\u017E pro vymezenou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy. \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n se vyd\u00E1v\u00E1 formou opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n je z\u00E1vazn\u00FD pro po\u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu zastupitelstvem obce, pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na pro vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDch rozhodnut\u00ED. Poskytov\u00E1n\u00ED prost\u0159edk\u016F z ve\u0159ejn\u00FDch rozpo\u010Dt\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F na proveden\u00ED zm\u011Bn v \u00FAzem\u00ED nesm\u00ED b\u00FDt v rozporu s vydan\u00FDm \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem. \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy je z\u00E1vazn\u00FD t\u00E9\u017E pro \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n vydan\u00FD pro vymezenou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a obecn\u00E9 po\u017Eadavky na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nPo\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nuO po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu rozhoduje zastupitelstvo obce\r\nz vlastn\u00EDho podn\u011Btu,\r\nna n\u00E1vrh org\u00E1nu ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy,\r\nna n\u00E1vrh ob\u010Dana obce,\r\nna n\u00E1vrh fyzick\u00E9 nebo pr\u00E1vnick\u00E9 osoby, kter\u00E1 m\u00E1 vlastnick\u00E1 nebo obdobn\u00E1 pr\u00E1va k pozemku nebo stavb\u011B na \u00FAzem\u00ED obce.\r\n\r\n\u00DAhrada n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nN\u00E1klady na zpracov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu projektantem hrad\u00ED obec, kter\u00E1 rozhodla o po\u0159\u00EDzen\u00ED.\r\nPokud po\u0159\u00EDzen\u00ED zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vypl\u00FDv\u00E1 ze z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo z jejich aktualizace, hrad\u00ED takto vyvolan\u00E9 n\u00E1klady kraj, s v\u00FDjimkou p\u0159\u00EDpad\u016F, kdy p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 \u010D\u00E1st aktualizace z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, kter\u00E1 zm\u011Bnu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vyvolala, byla vyd\u00E1na na z\u00E1klad\u011B v\u00FDhradn\u00ED pot\u0159eby dot\u010Den\u00E9 obce.\r\nN\u00E1klady spojen\u00E9 s projedn\u00E1n\u00EDm \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu hrad\u00ED po\u0159izovatel. N\u00E1klady na nezbytn\u00E9 mapov\u00E9 podklady uhrad\u00ED obec, pro kterou po\u0159izuje \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, pokud se obce nedohodnou jinak.\r\nPokud je po\u0159\u00EDzen\u00ED zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vyvol\u00E1no v\u00FDhradn\u00ED pot\u0159ebou navrhovatele, m\u016F\u017Ee obec podm\u00EDnit jej\u00ED po\u0159\u00EDzen\u00ED \u010D\u00E1ste\u010Dnou nebo \u00FAplnou \u00FAhradou n\u00E1klad\u016F na jej\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED a na mapov\u00E9 podklady navrhovatelem.\r\n\r\nN\u00E1vrh na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nN\u00E1vrh na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu se pod\u00E1v\u00E1 u obce, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED se \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje, a obsahuje\r\n\u00FAdaje umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00ED identifikaci navrhovatele, v\u010Detn\u011B uveden\u00ED jeho vlastnick\u00FDch nebo obdobn\u00FDch pr\u00E1v k pozemku nebo stavb\u011B na \u00FAzem\u00ED obce,\r\n\u00FAdaje o navrhovan\u00E9 zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED ploch na \u00FAzem\u00ED obce,\r\n\u00FAdaje o sou\u010Dasn\u00E9m vyu\u017Eit\u00ED ploch dot\u010Den\u00FDch n\u00E1vrhem navrhovatele,\r\nd\u016Fvody pro po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo jeho zm\u011Bny,\r\nn\u00E1vrh \u00FAhrady n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\n\r\nPo\u0159izovatel po p\u0159evzet\u00ED n\u00E1vrhu na po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu posoud\u00ED \u00FAplnost n\u00E1vrhu, jeho soulad s pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy a v p\u0159\u00EDpad\u011B nedostatk\u016F vyzve navrhovatele, aby je v p\u0159im\u011B\u0159en\u00E9 lh\u016Ft\u011B odstranil. Neodstran\u00ED-li navrhovatel nedostatky po\u017Eadovan\u00FDm zp\u016Fsobem a ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B, po\u0159izovatel n\u00E1vrh odm\u00EDtne, sd\u011Bl\u00ED tuto skute\u010Dnost navrhovateli a p\u0159edlo\u017E\u00ED o tom informaci zastupitelstvu obce p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\nSpl\u0148uje-li n\u00E1vrh v\u0161echny stanoven\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti, po\u0159izovatel jej posoud\u00ED a se sv\u00FDm stanoviskem bezodkladn\u011B p\u0159edlo\u017E\u00ED k rozhodnut\u00ED zastupitelstvu obce p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 k vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. O v\u00FDsledku jedn\u00E1n\u00ED zastupitelstva informuje obec bezodkladn\u011B navrhovatele a \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED.\r\n\r\nZad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nNa z\u00E1klad\u011B rozhodnut\u00ED zastupitelstva obce o po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem zpracuje n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. V n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED stanov\u00ED hlavn\u00ED c\u00EDle a po\u017Eadavky na zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, p\u0159\u00EDpadn\u011B vymez\u00ED \u0159e\u0161en\u00E9 \u00FAzem\u00ED u \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu pro vymezenou \u010D\u00E1st \u00FAzem\u00ED hlavn\u00EDho m\u011Bsta Prahy.\r\nPo\u0159izovatel za\u0161le n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, sousedn\u00EDm obc\u00EDm a krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu, zajist\u00ED zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a jeho vystaven\u00ED k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED po dobu 30 dn\u016F ode dne vyv\u011B\u0161en\u00ED ozn\u00E1men\u00ED o projedn\u00E1v\u00E1n\u00ED zad\u00E1n\u00ED na \u00FA\u0159edn\u00ED desce. V uveden\u00E9 lh\u016Ft\u011B m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. V p\u0159\u00EDpad\u011B po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu za\u0161le po\u0159izovatel n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu t\u00E9\u017E obci, pro kterou \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje. Do 30 dn\u016F od obdr\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny a krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad uplatnit u po\u0159izovatele sv\u00E9 po\u017Eadavky na obsah \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED ze zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, a po\u017Eadavek na vyhodnocen\u00ED vliv\u016F \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, v\u010Detn\u011B jeho obsahu a rozsahu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu; ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B mohou uplatnit u po\u0159izovatele sv\u00E9 podn\u011Bty i sousedn\u00ED obce. K po\u017Eadavk\u016Fm dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu a k podn\u011Bt\u016Fm sousedn\u00EDch obc\u00ED nebo k p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m uplatn\u011Bn\u00FDm po uveden\u00FDch lh\u016Ft\u00E1ch se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nPokud dot\u010Den\u00FD org\u00E1n ve sv\u00E9m stanovisku k n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED uplatnil po\u017Eadavek na posouzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu z hlediska vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED nebo pokud dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nevylou\u010Dil v\u00FDznamn\u00FD vliv na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu \u010Di pta\u010D\u00ED oblast, uvede po\u0159izovatel v n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED po\u017Eadavek na vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED.\r\nNa z\u00E1klad\u011B uplatn\u011Bn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F a podn\u011Bt\u016F po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem uprav\u00ED n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED a p\u0159edlo\u017E\u00ED jej ke schv\u00E1len\u00ED.\r\nZad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu schvaluje zastupitelstvo obce, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n. Vod\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech nebo z podn\u011Btu dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu, zastupitelstvo obce ulo\u017E\u00ED v zad\u00E1n\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu ov\u011B\u0159uj\u00EDc\u00EDho variantn\u00ED \u0159e\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nKoncept \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu\r\n\r\nPokud je tak stanoveno v zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, zajist\u00ED po\u0159izovatel pro obec zpracov\u00E1n\u00ED konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED.\r\nO konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu se kon\u00E1 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED. Po\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED spojen\u00E9ho s v\u00FDkladem ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem a zajist\u00ED, aby po dobu 30 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 vyhl\u00E1\u0161ky byl koncept \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vystaven k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED u po\u0159izovatele a v obci, pro kterou \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje. Do 15 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. Ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B mohou vlastn\u00EDci pozemk\u016F a staveb dot\u010Den\u00FDch n\u00E1vrhem ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch staveb, ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch opat\u0159en\u00ED a zastaviteln\u00FDch ploch a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti uplatnit sv\u00E9 n\u00E1mitky. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nPo\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu a sousedn\u00EDm obc\u00EDm jednotliv\u011B nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159edem. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyzve, aby uplatnily sv\u00E1 stanoviska nejpozd\u011Bji do 15 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED. Dolo\u017E\u00ED-li dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, lh\u016Fta pro uplatn\u011Bn\u00ED stanoviska se prodlu\u017Euje nejd\u00E9le o 30 dn\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nSousedn\u00ED obce mohou uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky z hlediska vyu\u017Eit\u00ED navazuj\u00EDc\u00EDho \u00FAzem\u00ED do 15 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED. O sv\u00FDch p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1ch ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B informuj\u00ED krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad sd\u011Bl\u00ED do 30 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu stanovisko s podm\u00EDnkami pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED koordinace vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na z hlediska \u0161ir\u0161\u00EDch \u00FAzemn\u00EDch vztah\u016F, pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED souladu obsahu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED kraje, t\u00EDmto z\u00E1konem a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy. P\u0159i \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F se postupuje podle \u00A7 136 odst. 6 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du p\u0159im\u011B\u0159en\u011B.\r\nVyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED projedn\u00E1 Rada obc\u00ED. Sv\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED s doporu\u010Den\u00EDm jedn\u00E9 varianty sd\u011Bl\u00ED po\u0159izovateli do 30 dn\u016F od p\u0159edlo\u017Een\u00ED podklad\u016F, jinak se k n\u011Bmu nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nPokud krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ve sv\u00E9m stanovisku k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED stanov\u00ED, \u017Ee \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n m\u00E1 negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, kter\u00FD nebyl p\u0159edm\u011Btem posouzen\u00ED vydan\u00FDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje z hlediska t\u011Bchto vliv\u016F, postupuje se podle \u00A7 37 odst. 5 obdobn\u011B.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nNa z\u00E1klad\u011B v\u00FDsledku projedn\u00E1n\u00ED konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu zpracuje po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem n\u00E1vrh pokyn\u016F pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, v\u010Detn\u011B n\u00E1vrhu rozhodnut\u00ED o v\u00FDb\u011Bru v\u00FDsledn\u00E9 varianty \u0159e\u0161en\u00ED.\r\nK n\u00E1vrhu pokyn\u016F pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel p\u0159ipoj\u00ED od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED, kter\u00E9 obsahuje zejm\u00E9na\r\nvyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,\r\nvyhodnocen\u00ED soulad\u016F se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, stanoviskem krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledky \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F, politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED vydanou krajem,\r\nzd\u016Fvodn\u011Bn\u00ED v\u00FDb\u011Bru varianty \u0159e\u0161en\u00ED s p\u0159ihl\u00E9dnut\u00EDm k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F variant na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,\r\nvyhodnocen\u00ED, jak byly zohledn\u011Bny n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky.\r\n\r\nPokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu schvaluje zastupitelstvo obce.\r\n\r\nN\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nNa z\u00E1klad\u011B schv\u00E1len\u00E9ho zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo schv\u00E1len\u00FDch pokyn\u016F pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel po\u0159\u00EDd\u00ED pro obec zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu; vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED nen\u00ED sou\u010D\u00E1st\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, pokud bylo sou\u010D\u00E1st\u00ED konceptu, nebo pokud zad\u00E1n\u00ED neobsahuje po\u017Eadavek na jeho zpracov\u00E1n\u00ED.\r\nPo\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu kon\u00E1n\u00ED spole\u010Dn\u00E9ho jedn\u00E1n\u00ED o n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem jednotliv\u011B dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu, obci, pro kterou je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n, a sousedn\u00EDm obc\u00EDm. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyzve k uplatn\u011Bn\u00ED stanovisek ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F ode dne jedn\u00E1n\u00ED. Ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B mohou sousedn\u00ED obce uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. Po tuto dobu po\u0159izovatel umo\u017En\u00ED uveden\u00FDm org\u00E1n\u016Fm nahl\u00ED\u017Eet do n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. Dolo\u017E\u00ED-li dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nejpozd\u011Bji p\u0159i spole\u010Dn\u00E9m jedn\u00E1n\u00ED z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, lh\u016Fta pro uplatn\u011Bn\u00ED stanoviska se prodlu\u017Euje nejd\u00E9le o 30 dn\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Vy\u017Eaduje-li to zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, zajist\u00ED po\u0159izovatel t\u00E9\u017E p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 rozhodnut\u00ED.\r\nVyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED projedn\u00E1 Rada obc\u00ED. Sv\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k tomuto vyhodnocen\u00ED sd\u011Bl\u00ED po\u0159izovateli do 30 dn\u016F od p\u0159edlo\u017Een\u00ED podklad\u016F, jinak se k n\u011Bmu nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Od projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu v Rad\u011B obc\u00ED je mo\u017En\u00E9 upustit, pokud projednala koncept \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu obsahuje variantu \u0159e\u0161en\u00ED, kterou doporu\u010Dila.\r\nPokud krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ve sv\u00E9m stanovisku k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED stanov\u00ED, \u017Ee \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n m\u00E1 negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, kter\u00FD nebyl p\u0159edm\u011Btem posouzen\u00ED vydan\u00FDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje z hlediska t\u011Bchto vliv\u016F, postupuje se podle \u00A7 37 odst. 5 obdobn\u011B, jestli\u017Ee tak nebylo u\u010Din\u011Bno u konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\n\r\nPosouzen\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu krajsk\u00FDm \u00FA\u0159adem\r\nN\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu posuzuje p\u0159ed \u0159\u00EDzen\u00EDm o jeho vyd\u00E1n\u00ED krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad, kter\u00E9mu po\u0159izovatel p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a zpr\u00E1vu o jeho projedn\u00E1n\u00ED.\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad posoud\u00ED n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu z hlediska\r\nzaji\u0161t\u011Bn\u00ED koordinace vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED, zejm\u00E9na s ohledem na \u0161ir\u0161\u00ED \u00FAzemn\u00ED vztahy,\r\nsouladu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED vydanou krajem.\r\n\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad sd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko po\u0159izovateli do 30 dn\u016F ode dne p\u0159edlo\u017Een\u00ED v\u0161ech stanoven\u00FDch podklad\u016F. Pokud nesd\u011Bl\u00ED sv\u00E9 stanovisko ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B, plat\u00ED, \u017Ee s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu souhlas\u00ED. V p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad upozorn\u00ED ve stanovisku po\u0159izovatele na nedostatky z hledisek uveden\u00FDch v odstavci 2, lze zah\u00E1jit \u0159\u00EDzen\u00ED o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a\u017E na z\u00E1klad\u011B potvrzen\u00ED krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu o odstran\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F. P\u0159i \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F se postupuje podle \u00A7 136 odst. 6 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti zpr\u00E1vy o projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\n\u0158\u00EDzen\u00ED o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu\r\n\r\nO upraven\u00E9m a posouzen\u00E9m n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu se kon\u00E1 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED. Po\u0159izovatel zajist\u00ED, aby po dobu 30 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 vyhl\u00E1\u0161ky byl n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vystaven k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED u po\u0159izovatele a v obci, pro kterou \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje. K ve\u0159ejn\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED p\u0159izve jednotliv\u011B obec, pro kterou je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n, dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny a sousedn\u00ED obce, a to nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159edem.\r\nN\u00E1mitky proti n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu mohou podat pouze vlastn\u00EDci pozemk\u016F a staveb dot\u010Den\u00FDch n\u00E1vrhem ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch staveb, ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch opat\u0159en\u00ED a zastaviteln\u00FDch ploch a z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti.\r\nNejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD uplatnit sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky a dot\u010Den\u00E9 osoby podle odstavce 2 n\u00E1mitky, ve kter\u00FDch mus\u00ED uv\u00E9st od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED, \u00FAdaje podle katastru nemovitost\u00ED dokladuj\u00EDc\u00ED dot\u010Den\u00E1 pr\u00E1va a vymezit \u00FAzem\u00ED dot\u010Den\u00E9 n\u00E1mitkou. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatn\u00ED na z\u00E1v\u011Br ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED sv\u00E9 stanovisko k p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm, p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m a n\u00E1mitk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Dot\u010Den\u00E9 osoby opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 k pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek mus\u00ED b\u00FDt na tuto skute\u010Dnost upozorn\u011Bny.\r\nKe stanovisk\u016Fm, n\u00E1mitk\u00E1m a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m ve v\u011Bcech, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto p\u0159i vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\n\r\nPo\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem vyhodnot\u00ED v\u00FDsledky projedn\u00E1n\u00ED a zpracuje n\u00E1vrh rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch uplatn\u011Bn\u00FDch ke konceptu i n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. Pokud je to nezbytn\u00E9, zajist\u00ED pro obec \u00FApravu n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu v souladu se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.\r\nDojde-li na z\u00E1klad\u011B ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED k podstatn\u00E9 \u00FAprav\u011B n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, posoud\u00ED se p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 50 a kon\u00E1 se opakovan\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F. Stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky lze uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i opakovan\u00E9m ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nJe-li na z\u00E1klad\u011B projedn\u00E1n\u00ED nutn\u00E9 n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu p\u0159epracovat, zpracuje po\u0159izovatel ve spolupr\u00E1ci s ur\u010Den\u00FDm zastupitelem pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a p\u0159edlo\u017E\u00ED je ke schv\u00E1len\u00ED zastupitelstvu obce, pro kterou je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n. Na obsah pokyn\u016F se vztahuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED \u00A7 49.\r\nPo\u0159izovatel p\u0159ezkoum\u00E1 soulad n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu zejm\u00E9na\r\ns politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED vydanou krajem,\r\ns c\u00EDli a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s po\u017Eadavky na ochranu architektonick\u00FDch a urbanistick\u00FDch hodnot v \u00FAzem\u00ED a po\u017Eadavky na ochranu nezastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED,\r\ns po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,\r\ns po\u017Eadavky zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.\r\n\r\nSou\u010D\u00E1st\u00ED od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu zpracovan\u00E9ho po\u0159izovatelem je\r\nv\u00FDsledek p\u0159ezkoum\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu podle odstavce 4,\r\nvyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED,\r\nstanovisko krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu k vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED se sd\u011Blen\u00EDm, jak bylo zohledn\u011Bno,\r\nvyhodnocen\u00ED \u00FA\u010Deln\u00E9ho vyu\u017Eit\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a vyhodnocen\u00ED pot\u0159eby vymezen\u00ED zastaviteln\u00FDch ploch.\r\n\r\nDojde-li po\u0159izovatel v pr\u016Fb\u011Bhu \u0159\u00EDzen\u00ED k z\u00E1v\u011Bru, \u017Ee je n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu v rozporu se z\u00E1konem nebo s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v odstavci 4, p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh na jeho zam\u00EDtnut\u00ED.\r\n\r\nVyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nPo\u0159izovatel p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 zastupitelstvu p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obce n\u00E1vrh na vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu s jeho od\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm.\r\nZastupitelstvo obce vyd\u00E1 \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po ov\u011B\u0159en\u00ED, \u017Ee nen\u00ED v rozporu s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED vydanou krajem nebo v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F a se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo stanoviskem krajsk\u00E9ho \u00FA\u0159adu.\r\nV p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee zastupitelstvo obce nesouhlas\u00ED s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo s v\u00FDsledky jeho projedn\u00E1n\u00ED, vr\u00E1t\u00ED p\u0159edlo\u017Een\u00FD n\u00E1vrh po\u0159izovateli se sv\u00FDmi pokyny k \u00FAprav\u011B a nov\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED nebo jej zam\u00EDtne.\r\nDojde-li ke zm\u011Bn\u011B nebo zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch, je obec povinna uv\u00E9st \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n do souladu s t\u00EDmto rozhodnut\u00EDm; do t\u00E9 doby nelze rozhodovat a postupovat podle t\u011Bch \u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00E9 jsou vymezeny v rozhodnut\u00ED o zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch.\r\nObec je povinna uv\u00E9st do souladu \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED n\u00E1sledn\u011B vydanou krajem a n\u00E1sledn\u011B schv\u00E1lenou politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje. Do t\u00E9 doby nelze rozhodovat podle \u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00E9 jsou v rozporu s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED n\u00E1sledn\u011B vydanou krajem nebo s politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n nelze zm\u011Bnit rozhodnut\u00EDm podle \u00A7 97 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\n\r\nVyhodnocov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a jeho zm\u011Bny\r\nPo\u0159izovatel p\u0159edlo\u017E\u00ED zastupitelstvu obce nejpozd\u011Bji do 4 let po vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a pot\u00E9 pravideln\u011B nejm\u00E9n\u011B jednou za 4 roky zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu v uplynul\u00E9m obdob\u00ED. N\u00E1vrh zpr\u00E1vy mus\u00ED b\u00FDt p\u0159ed p\u0159edlo\u017Een\u00EDm zastupitelstvu obce ke schv\u00E1len\u00ED konzultov\u00E1n s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny a krajsk\u00FDm \u00FA\u0159adem. Pokud n\u00E1vrh zpr\u00E1vy obsahuje pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a konzultovan\u00FD org\u00E1n ve sv\u00E9m vyj\u00E1d\u0159en\u00ED uplatn\u00ED po\u017Eadavek na posouzen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED nebo nevylou\u010D\u00ED v\u00FDznamn\u00FD vliv na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu nebo pta\u010D\u00ED oblast, po\u0159izovatel n\u00E1vrh pokyn\u016F dopln\u00ED o po\u017Eadavek na vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED.\r\nP\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED zm\u011Bn \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu se postupuje obdobn\u011B podle \u00A7 43 a\u017E 46 a \u00A7 50 a\u017E 54 a p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 47 a\u017E 49. Zastupitelstvo obce m\u016F\u017Ee v rozhodnut\u00ED o po\u0159\u00EDzen\u00ED zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu upustit od zad\u00E1n\u00ED i konceptu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu v p\u0159\u00EDpadech, kdy se nezpracov\u00E1v\u00E1 vyhodnocen\u00ED vliv\u016F na udr\u017Eiteln\u00FD rozvoj \u00FAzem\u00ED, a pokud jsou pokyny pro zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu sou\u010D\u00E1st\u00ED schv\u00E1len\u00E9 zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\nDal\u0161\u00ED zastaviteln\u00E9 plochy lze zm\u011Bnou \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu vymezit pouze na z\u00E1klad\u011B prok\u00E1z\u00E1n\u00ED nemo\u017Enosti vyu\u017E\u00EDt ji\u017E vymezen\u00E9 zastaviteln\u00E9 plochy a pot\u0159eby vymezen\u00ED nov\u00FDch zastaviteln\u00FDch ploch.\r\nPo\u0159izovatel pro obec zajist\u00ED vyhotoven\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu zahrnuj\u00EDc\u00EDho pr\u00E1vn\u00ED stav po vyd\u00E1n\u00ED jeho zm\u011Bny a toto vyhotoven\u00ED opat\u0159\u00ED z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti zpr\u00E1vy o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a jeho zm\u011Bny stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nOpat\u0159en\u00ED proti pr\u016Ftah\u016Fm p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nuJe-li p\u0159i zpracov\u00E1n\u00ED a projedn\u00E1v\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B konceptu nebo n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu p\u0159ekro\u010Dena lh\u016Fta 1 roku od p\u0159edchoz\u00EDho rozhodnut\u00ED zastupitelstva obce, a \u010Dinnost po\u0159izovatele je zaji\u0161\u0165ov\u00E1na podle \u00A7 6 odst. 1 p\u00EDsm. c) nebo podle \u00A7 6 odst. 2, je po\u0159izovatel povinen bez zbyte\u010Dn\u00E9ho odkladu p\u0159edlo\u017Eit zastupitelstvu obce, pro kterou je \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n, n\u00E1vrh rozhodnut\u00ED o dal\u0161\u00EDm postupu po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, pokud zastupitelstvo obce p\u0159i zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu neur\u010D\u00ED del\u0161\u00ED lh\u016Ftu.\r\nSpojen\u00E9 po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nuVod\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech jemo\u017Enozrozhodnut\u00ED zastupitelstva obce spojit po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Spojen\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED mus\u00ED spl\u0148ovat po\u017Eadavky pro projedn\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu i regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\nZastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED\r\nNa \u00FAzem\u00ED obce se vymezuje jedno p\u0159\u00EDpadn\u011B v\u00EDce zastav\u011Bn\u00FDch \u00FAzem\u00ED. Hranici jednoho zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED tvo\u0159\u00ED \u010D\u00E1ra veden\u00E1 po hranici parcel, ve v\u00FDjime\u010Dn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech ji tvo\u0159\u00ED spojnice lomov\u00FDch bod\u016F st\u00E1vaj\u00EDc\u00EDch hranic nebo bod\u016F na t\u011Bchto hranic\u00EDch.\r\nDo zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED se zahrnuj\u00ED pozemky v intravil\u00E1nu, s v\u00FDjimkou vinic, chmelnic, pozemk\u016F zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 p\u016Fdy ur\u010Den\u00FDch pro zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED speci\u00E1ln\u00ED zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 v\u00FDroby (zahradnictv\u00ED) nebo pozemk\u016F p\u0159il\u00E9haj\u00EDc\u00EDch k hranici intravil\u00E1nu navr\u00E1cen\u00FDch do orn\u00E9 p\u016Fdy nebo do lesn\u00EDch pozemk\u016F, a d\u00E1le pozemky vn\u011B intravil\u00E1nu, a to\r\nzastav\u011Bn\u00E9 stavebn\u00ED pozemky,\r\nstavebn\u00ED proluky,\r\npozemn\u00ED komunikace nebo jejich \u010D\u00E1sti, ze kter\u00FDch jsou vjezdy na ostatn\u00ED pozemky zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED,\r\nostatn\u00ED ve\u0159ejn\u00E1 prostranstv\u00ED,\r\ndal\u0161\u00ED pozemky, kter\u00E9 jsou obklopeny ostatn\u00EDmi pozemky zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED, s v\u00FDjimkou pozemk\u016F vinic, chmelnic a zahradnictv\u00ED.\r\n\r\nZastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED se vymezuje v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu a aktualizuje se jeho zm\u011Bnou.\r\n\r\nVymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED\r\n\r\nNen\u00ED-li vyd\u00E1n \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, m\u016F\u017Ee obec po\u017E\u00E1dat o po\u0159\u00EDzen\u00ED vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, kter\u00E9mu z\u00E1rove\u0148 p\u0159ed\u00E1 kopii katastr\u00E1ln\u00ED mapy p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a kopii mapy s vyzna\u010Den\u00FDm intravil\u00E1nem, pokud nen\u00ED intravil\u00E1n vyzna\u010Den v katastr\u00E1ln\u00ED map\u011B.\r\nZastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED se vymezuje podle \u00A7 58 odst. 1 a 2 a vyd\u00E1v\u00E1 se formou opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy.\r\n\u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED do 60 dn\u016F od obdr\u017Een\u00ED \u017E\u00E1dosti a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDch mapov\u00FDch podklad\u016F navrhne vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a svol\u00E1 m\u00EDstn\u00ED \u0161et\u0159en\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00E9 obce a dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F h\u00E1j\u00EDc\u00EDch ve\u0159ejn\u00E9 z\u00E1jmy na \u00FAseku ochrany p\u0159\u00EDrody a krajiny, ochrany zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9ho p\u016Fdn\u00EDho fondu, ochrany lesa a st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De; kon\u00E1n\u00ED m\u00EDstn\u00EDho \u0161et\u0159en\u00ED ozn\u00E1m\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem.\r\nDot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatn\u00ED sv\u00E1 stanoviska do 30 dn\u016F ode dne m\u00EDstn\u00EDho \u0161et\u0159en\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\n\u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED uprav\u00ED n\u00E1vrh vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED v souladu se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledky \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F.\r\n\r\n\u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED vede o n\u00E1vrhu zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED projednan\u00E9ho s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny \u0159\u00EDzen\u00ED o jeho vyd\u00E1n\u00ED; n\u00E1mitky mohou podat pouze vlastn\u00EDci pozemk\u016F uveden\u00FDch v \u00A7 58 odst. 2 a vlastn\u00EDci soused\u00EDc\u00EDch pozemk\u016F.\r\nN\u00E1vrh vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED se zve\u0159ejn\u00ED a vystav\u00ED u p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obce.\r\nNa z\u00E1klad\u011B uplatn\u011Bn\u00FDch stanovisek a vyhodnocen\u00ED n\u00E1mitek uprav\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrh zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED, v\u010Detn\u011B od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED, kter\u00E9 v\u017Edy obsahuje i vyhodnocen\u00ED souladu s \u00A7 58 odst. 1 a 2.\r\nDojde-li na z\u00E1klad\u011B \u0159\u00EDzen\u00ED ke zm\u011Bn\u011B n\u00E1vrhu, projedn\u00E1 \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED tuto zm\u011Bnu s dot\u010Denou obc\u00ED a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny na m\u00EDstn\u00EDm \u0161et\u0159en\u00ED; kon\u00E1n\u00ED m\u00EDstn\u00EDho \u0161et\u0159en\u00ED ozn\u00E1m\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem. O projedn\u00E1n\u00ED sep\u00ED\u0161e z\u00E1pis, ve kter\u00E9m dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny mohou uplatnit sv\u00E1 stanoviska; k pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nVymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED lze vydat jen tehdy, je-li v souladu s v\u00FDsledky projedn\u00E1n\u00ED. V p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee rada obce nesouhlas\u00ED s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem nebo s v\u00FDsledky jeho projedn\u00E1n\u00ED, schv\u00E1l\u00ED pokyny pro p\u0159epracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu a vr\u00E1t\u00ED jej \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED k \u00FAprav\u011B a nov\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED. Pokyny pro p\u0159epracov\u00E1n\u00ED mus\u00ED b\u00FDt v souladu s \u00A7 58 odst. 1 a 2.\r\nDojde-li ke zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch nebo k jeho zm\u011Bn\u011B, v jeho\u017E d\u016Fsledku je nutn\u00E9 zm\u011Bnit vymezen\u00E9 zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, pozb\u00FDv\u00E1 vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED platnosti. Vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 platnosti vyd\u00E1n\u00EDm \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00FD toto zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED p\u0159evzal. Vymezen\u00ED zastav\u011Bn\u00E9ho \u00FAzem\u00ED nelze zm\u011Bnit v p\u0159ezkumn\u00E9m \u0159\u00EDzen\u00ED podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\n\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n\r\n\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n v \u0159e\u0161en\u00E9 plo\u0161e stanov\u00ED podrobn\u00E9 podm\u00EDnky pro vyu\u017Eit\u00ED pozemk\u016F, pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED a prostorov\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED staveb, pro ochranu hodnot a charakteru \u00FAzem\u00ED a pro vytv\u00E1\u0159en\u00ED p\u0159\u00EDzniv\u00E9ho \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n v\u017Edy stanov\u00ED podm\u00EDnky pro vymezen\u00ED a vyu\u017Eit\u00ED pozemk\u016F, pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED a prostorov\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED staveb ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury a vymez\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby nebo ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E1 opat\u0159en\u00ED.\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nahrazuje v \u0159e\u0161en\u00E9 plo\u0161e ve schv\u00E1len\u00E9m rozsahu \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED a je z\u00E1vazn\u00FD pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n vydan\u00FD krajem je d\u00E1le z\u00E1vazn\u00FD pro \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1ny vyd\u00E1van\u00E9 obcemi. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nenahrazuje \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n m\u016F\u017Ee nahradit pl\u00E1n spole\u010Dn\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED komplexn\u00EDch pozemkov\u00FDch \u00FAprav podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nPo\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n se vyd\u00E1v\u00E1 z podn\u011Btu nebo na \u017E\u00E1dost formou opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\nO po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu z podn\u011Btu m\u016F\u017Ee rozhodnout z vlastn\u00EDho nebo jin\u00E9ho podn\u011Btu\r\nzastupitelstvo kraje v plo\u0161e nebo koridoru vymezen\u00E9m z\u00E1sadami \u00FAzemn\u00EDho rozvoje,\r\nzastupitelstvo obce v plo\u0161e nebo koridoru \u0159e\u0161en\u00E9m \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem,\r\nzastupitelstvo obce, nen\u00ED-li vyd\u00E1n \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED jen tehdy, pokud se nem\u011Bn\u00ED jeho charakter nebo pokud nahrazuje pl\u00E1n spole\u010Dn\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED komplexn\u00EDch pozemkov\u00FDch \u00FAprav podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu,\r\nMinisterstvo obrany v plo\u0161e, kter\u00E1 je sou\u010D\u00E1st\u00ED vojensk\u00E9ho \u00FAjezdu; na po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu se vztahuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED \u00A7 61 a\u017E 75.\r\n\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n na \u017E\u00E1dost lze vydat na \u017E\u00E1dost fyzick\u00E9 nebo pr\u00E1vnick\u00E9 osoby, stanov\u00ED-li tak z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, a je-li jejich sou\u010D\u00E1st\u00ED zad\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\n\r\n\u00DAhrada n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nN\u00E1klady na zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu projektantem hrad\u00ED obec nebo kraj p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD k jeho vyd\u00E1n\u00ED. Pokud je zpracov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu vyvol\u00E1no v\u00FDhradn\u00ED pot\u0159ebou jin\u00E9 osoby, m\u016F\u017Ee p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo v rozhodnut\u00ED podm\u00EDnit jeho po\u0159\u00EDzen\u00ED \u010D\u00E1ste\u010Dnou nebo \u00FAplnou \u00FAhradou n\u00E1klad\u016F na zpracov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu projektantem.\r\nP\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017E\u00E1dost zaji\u0161\u0165uje a hrad\u00ED jeho zpracov\u00E1n\u00ED, mapov\u00E9 podklady a ozna\u010Den\u00ED \u0159e\u0161en\u00E9 plochy tabul\u00ED \u017Eadatel.\r\nN\u00E1klady spojen\u00E9 s projedn\u00E1n\u00EDm regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu hrad\u00ED po\u0159izovatel. Obec, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED po\u0159izuje regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, uhrad\u00ED n\u00E1klady spojen\u00E9 s ozna\u010Den\u00EDm \u0159e\u0161en\u00E9 plochy tabul\u00ED a nezbytn\u00E9 mapov\u00E9 podklady, pokud se obce nedohodnou jinak.\r\n\r\nPo\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu z podn\u011Btu\r\n\r\nPodn\u011Bt k po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED pod\u00E1n\u00ED z\u00E1kladn\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru, identifikaci pozemk\u016F, \u00FAdaje o dosavadn\u00EDm vyu\u017Eit\u00ED vymezen\u00E9 plochy, d\u016Fvody a \u00FA\u010Del po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, n\u00E1vrh, kter\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nahrad\u00ED, a n\u00E1vrh jeho zad\u00E1n\u00ED, nen\u00ED-li sou\u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace. Podn\u011Bt se pod\u00E1v\u00E1 u kraje nebo obce p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 k vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo rozhodne o po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a p\u0159ed\u00E1 n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED upraven\u00FD podle sv\u00FDch po\u017Eadavk\u016F po\u0159izovateli, jinak podn\u011Bt odlo\u017E\u00ED.\r\nN\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED po\u0159izovatel\r\nvystav\u00ED nejm\u00E9n\u011B po dobu 15 dn\u016F k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED v obci, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED m\u00E1 b\u00FDt regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159\u00EDzen; vystaven\u00ED ozn\u00E1m\u00ED na \u00FA\u0159edn\u00ED desce obce a zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup,\r\nza\u0161le dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm; v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee po\u0159izovatelem je \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, je\u017E byl po\u017E\u00E1d\u00E1n o po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, za\u0161le n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu t\u00E9\u017E obci, pro kterou regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje.\r\n\r\nKa\u017Ed\u00FD m\u016F\u017Ee uplatnit ve lh\u016Ft\u011B 15 dn\u016F ode dne zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED po\u017Eadavky na obsah zad\u00E1n\u00ED, do 30 dn\u016F od obdr\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatnit u po\u0159izovatele sv\u00E9 po\u017Eadavky na obsah zad\u00E1n\u00ED vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED z pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm po\u017Eadavk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nNa z\u00E1klad\u011B uplatn\u011Bn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F po\u0159izovatel uprav\u00ED n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a p\u0159edlo\u017E\u00ED jej p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu zastupitelstvu ke schv\u00E1len\u00ED. Spolu s n\u00E1vrhem zad\u00E1n\u00ED p\u0159edlo\u017E\u00ED zastupitelstvu vyhodnocen\u00ED, jak byly uplatn\u011Bn\u00E9 po\u017Eadavky do jeho n\u00E1vrhu zapracov\u00E1ny.\r\nZad\u00E1n\u00ED schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje, kter\u00E9 rozhodlo o po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, nen\u00ED-li zad\u00E1n\u00ED sou\u010D\u00E1st\u00ED vydan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti podn\u011Btu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nNa z\u00E1klad\u011B schv\u00E1len\u00E9ho zad\u00E1n\u00ED po\u0159izovatel pro obec nebo kraj zajist\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED\r\nn\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, v\u010Detn\u011B \u00FAdaj\u016F o vlivu z\u00E1m\u011Bru na \u00FAzem\u00ED a o jeho n\u00E1roc\u00EDch na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED vlastn\u00EDk\u016F t\u00E9to infrastruktury,\r\ndokumentace vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, pokud tak stanov\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis,\r\nposouzen\u00ED vlivu z\u00E1m\u011Bru na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu nebo pta\u010D\u00ED oblast, pokud org\u00E1n ochrany p\u0159\u00EDrody ve sv\u00E9m stanovisku k n\u00E1vrhu zad\u00E1n\u00ED takov\u00FDto vliv nevylou\u010Dil.\r\n\r\nPo\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED m\u00EDsto a dobu kon\u00E1n\u00ED spole\u010Dn\u00E9ho jedn\u00E1n\u00ED o n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu jednotliv\u011B dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm a obci, pro ni\u017E regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje, a to nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny vyzve k uplatn\u011Bn\u00ED stanovisek ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F ode dne jedn\u00E1n\u00ED. Po tuto dobu umo\u017En\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm nahl\u00ED\u017Eet do n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Vy\u017Eaduje-li to zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, nebo dolo\u017E\u00ED-li dot\u010Den\u00FD org\u00E1n nejpozd\u011Bji p\u0159i spole\u010Dn\u00E9m jedn\u00E1n\u00ED z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, lh\u016Fta pro uplatn\u011Bn\u00ED stanoviska se prodlu\u017Euje nejd\u00E9le o 30 dn\u016F. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Vy\u017Eaduje-li to zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, zajist\u00ED po\u0159izovatel t\u00E9\u017E p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 rozhodnut\u00ED.\r\nPokud posouzen\u00ED podle odstavce 1 prok\u00E1\u017Ee negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, kter\u00FD nebyl p\u0159edm\u011Btem posouzen\u00ED vydan\u00FDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo vydan\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu z hlediska t\u011Bchto vliv\u016F, postupuje se podle \u00A7 37 odst. 5 obdobn\u011B.\r\n\r\nPo\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017E\u00E1dost\r\n\u017D\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED pod\u00E1n\u00ED z\u00E1kladn\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru, identifikaci pozemk\u016F, \u00FAdaje o dosavadn\u00EDm vyu\u017Eit\u00ED vymezen\u00E9 plochy, d\u016Fvody a \u00FA\u010Del po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a n\u00E1vrh, kter\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nahrad\u00ED. \u017D\u00E1dost se pod\u00E1v\u00E1 u p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho po\u0159izovatele.\r\n\u017Dadatel o vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu m\u016F\u017Ee uzav\u0159\u00EDt smlouvu s vlastn\u00EDky pozemk\u016F a staveb, kter\u00E9 jsou dot\u010Deny navrhovan\u00FDm z\u00E1m\u011Brem, jej\u00EDm\u017E obsahem mus\u00ED b\u00FDt souhlas s t\u00EDmto z\u00E1m\u011Brem a souhlas s rozd\u011Blen\u00EDm n\u00E1klad\u016F a prosp\u011Bch\u016F spojen\u00FDch s jeho realizac\u00ED (d\u00E1le jen \u201Edohoda o parcelaci\u201C). Obec nebo kraj mohou podm\u00EDnit vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu uzav\u0159en\u00EDm smlouvy o spolu\u00FA\u010Dasti \u017Eadatele na vybudov\u00E1n\u00ED nov\u00E9 nebo na \u00FAprav\u00E1ch st\u00E1vaj\u00EDc\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 infrastruktury (d\u00E1le jen \u201Epl\u00E1novac\u00ED smlouva\u201C).\r\nK \u017E\u00E1dosti \u017Eadatel p\u0159ipoj\u00ED\r\nstanoviska, pop\u0159\u00EDpad\u011B rozhodnut\u00ED dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, v\u010Detn\u011B stanoviska k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, pokud z\u00E1m\u011Br \u0159e\u0161en\u00FD regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem toto posouzen\u00ED vy\u017Eaduje,\r\nposouzen\u00ED vlivu na evropsky v\u00FDznamnou lokalitu nebo pta\u010D\u00ED oblast, pokud org\u00E1n ochrany p\u0159\u00EDrody ve sv\u00FDch po\u017Eadavc\u00EDch na obsah zad\u00E1n\u00ED takov\u00FDto vliv nevylou\u010Dil,\r\nn\u00E1vrh regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu upraven\u00FD na z\u00E1klad\u011B stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F,\r\nvyhodnocen\u00ED souladu n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu se zad\u00E1n\u00EDm,\r\n\u00FAdaje o vlivu z\u00E1m\u011Bru na \u00FAzem\u00ED a o jeho n\u00E1roc\u00EDch na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED vlastn\u00EDk\u016F t\u00E9to infrastruktury,\r\ndoklady prokazuj\u00EDc\u00ED jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo doklad o pr\u00E1vu zalo\u017Een\u00E9m smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED k pozemk\u016Fm nebo stavb\u00E1m v \u0159e\u0161en\u00E9 plo\u0161e, nelze-li tato pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED, anebo souhlas vlastn\u00EDk\u016F pozemk\u016F a staveb v \u0159e\u0161en\u00E9 plo\u0161e nebo dohodu o parcelaci, k nim\u017E \u017Eadatel nem\u00E1 pot\u0159ebn\u00E9 pr\u00E1vo; souhlas nebo dohoda o parcelaci se nep\u0159edkl\u00E1d\u00E1, jestli\u017Ee lze pozemky vyvlastnit nebo vym\u011Bnit,\r\nn\u00E1vrh pl\u00E1novac\u00ED smlouvy.\r\n\r\nPo\u0159izovatel posoud\u00ED \u00FAplnost podan\u00E9 \u017E\u00E1dosti, vz\u00E1jemn\u00FD soulad p\u0159edlo\u017Een\u00FDch stanovisek a zajist\u00ED \u0159e\u0161en\u00ED p\u0159\u00EDpadn\u00FDch rozpor\u016F. Sou\u010Dasn\u011B zajist\u00ED p\u0159edlo\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu pl\u00E1novac\u00ED smlouvy p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu zastupitelstvu ke schv\u00E1len\u00ED.\r\nPokud posouzen\u00ED podle odstavce 3 p\u00EDsm. b) prok\u00E1\u017Ee negativn\u00ED vliv na \u00FAzem\u00ED evropsky v\u00FDznamn\u00E9 lokality nebo pta\u010D\u00ED oblasti, kter\u00FD nebyl p\u0159edm\u011Btem posouzen\u00ED vydan\u00FDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo vydan\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu z hlediska t\u011Bchto vliv\u016F, postupuje se podle \u00A7 37 odst. 5 obdobn\u011B.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti a jej\u00EDch p\u0159\u00EDloh stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\n\u0158\u00EDzen\u00ED o regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu\r\n\r\nO n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu projednan\u00E9m s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny se kon\u00E1 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a obce, pro ni\u017E se regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izuje, kter\u00E9 po\u0159izovatel vyrozum\u00ED o jeho kon\u00E1n\u00ED jednotliv\u011B nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159edem. N\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky k n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F k n\u011Bmu lze uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED; k pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm n\u00E1mitk\u00E1m a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. Dot\u010Den\u00E9 osoby opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 k pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek mus\u00ED b\u00FDt na tuto skute\u010Dnost upozorn\u011Bny.\r\nPo\u0159izovatel v sou\u010Dinnosti s p\u0159\u00EDslu\u0161nou obc\u00ED nebo krajem zajist\u00ED ozna\u010Den\u00ED dot\u010Den\u00E9 plochy tabul\u00ED se z\u00E1kladn\u00EDmi informacemi o n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159ede dnem ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED. V p\u0159\u00EDpad\u011B po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017E\u00E1dost tak u\u010Din\u00ED \u017Eadatel. Je-li \u0159e\u0161en\u00E1 plocha mimo zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, nebo je-li zvl\u00E1\u0161\u0165 rozs\u00E1hl\u00E1, vyv\u011Bs\u00ED se informace na m\u00EDst\u011B ur\u010Den\u00E9m po\u0159izovatelem.\r\nN\u00E1vrh regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel doru\u010D\u00ED ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou a vystav\u00ED k ve\u0159ejn\u00E9mu nahl\u00E9dnut\u00ED v obci a u po\u0159izovatele nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159ede dnem ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED, a to po dobu 30 dn\u016F.\r\nN\u00E1mitky proti n\u00E1vrhu na vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu mohou podat osoby uveden\u00E9 v \u00A7 85 odst. 1 a 2. Nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee ka\u017Ed\u00FD podat sv\u00E9 p\u0159ipom\u00EDnky. K n\u00E1mitk\u00E1m a p\u0159ipom\u00EDnk\u00E1m uplatn\u011Bn\u00FDm k v\u011Bcem, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu nebo v z\u00E1sad\u00E1ch \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nNa z\u00E1klad\u011B v\u00FDsledk\u016F projedn\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovatel zajist\u00ED \u00FApravu n\u00E1vrhu nebo jej p\u0159ed\u00E1 \u017Eadateli k \u00FAprav\u011B.\r\nDojde-li na z\u00E1klad\u011B ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED k podstatn\u00E9 \u00FAprav\u011B n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, kon\u00E1 se opakovan\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a obce, pro jej\u00ED\u017E \u00FAzem\u00ED je regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159izov\u00E1n. Stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky lze uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i opakovan\u00E9m ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\n\r\nPo\u0159izovatel p\u0159ezkoum\u00E1 soulad n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu\r\ns vydanou \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED,\r\ns c\u00EDli a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s charakterem \u00FAzem\u00ED, s po\u017Eadavky na ochranu architektonick\u00FDch a urbanistick\u00FDch hodnot v \u00FAzem\u00ED,\r\ns po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,\r\ns po\u017Eadavky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu,\r\nse stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F a s ochranou pr\u00E1v a pr\u00E1vem chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F dot\u010Den\u00FDch osob.\r\n\r\nV\u00FDsledek p\u0159ezkoum\u00E1n\u00ED mus\u00ED b\u00FDt uveden v od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED.\r\nDojde-li v\u0161ak po\u0159izovatel v pr\u016Fb\u011Bhu \u0159\u00EDzen\u00ED k z\u00E1v\u011Bru, \u017Ee je n\u00E1vrh regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017E\u00E1dost v rozporu se z\u00E1konem nebo s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v odstavci 1, p\u0159edlo\u017E\u00ED n\u00E1vrh na jeho zam\u00EDtnut\u00ED.\r\n\r\nVyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nPo\u0159izovatel p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 zastupitelstvu p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obce nebo kraje (d\u00E1le jen \u201Ep\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo\u201C) n\u00E1vrh na vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu s jeho od\u016Fvodn\u011Bn\u00EDm, v p\u0159\u00EDpad\u011B po\u0159izov\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu na \u017E\u00E1dost t\u00E9\u017E se schv\u00E1lenou pl\u00E1novac\u00ED smlouvou.\r\nP\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo vyd\u00E1 regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po ov\u011B\u0159en\u00ED, \u017Ee nen\u00ED v rozporu s v\u00FDsledky projedn\u00E1n\u00ED a s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v \u00A7 68 odst. 1.\r\nV p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo nesouhlas\u00ED s p\u0159edlo\u017Een\u00FDm n\u00E1vrhem regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo s v\u00FDsledky jeho projedn\u00E1n\u00ED, n\u00E1vrh vr\u00E1t\u00ED s pokyny pro jeho p\u0159epracov\u00E1n\u00ED a k nov\u00E9mu projedn\u00E1n\u00ED nebo jej zam\u00EDtne.\r\nDojde-li ke zm\u011Bn\u011B nebo zru\u0161en\u00ED rozhodnut\u00ED o n\u00E1mitk\u00E1ch, mus\u00ED obec nebo kraj, jeho\u017E p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 zastupitelstvo regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n vydalo, uv\u00E9st jej do souladu s t\u00EDmto rozhodnut\u00EDm; do t\u00E9 doby nelze podle jeho dot\u010Den\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED postupovat.\r\nPr\u00E1va a povinnosti z regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu vydan\u00E9ho na \u017E\u00E1dost lze p\u0159ev\u00E9st p\u00EDsemnou ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou, jej\u00ED\u017E p\u0159\u00EDlohou je regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n. Pro tyto ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy se pou\u017Eij\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 ustanoven\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du o ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00EDch smlouv\u00E1ch.\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nelze zm\u011Bnit rozhodnut\u00EDm podle \u00A7 97 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\n\r\nSoub\u011B\u017En\u00E9 po\u0159\u00EDzen\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu a zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nuZastupitelstvo obce m\u016F\u017Ee v od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech rozhodnout o soub\u011B\u017En\u00E9m po\u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovan\u00E9ho z podn\u011Btu a zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00E1 je vyvol\u00E1na t\u00EDmto regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n nemus\u00ED b\u00FDt v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B v souladu s \u010D\u00E1stmi \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00E9 jsou m\u011Bn\u011Bny soub\u011B\u017En\u011B po\u0159izovanou zm\u011Bnou \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu. Vyd\u00E1n\u00ED zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu je podm\u00EDnkou pro vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, kter\u00FD zm\u011Bnu vyvolal.\r\nDoba platnosti, zm\u011Bna a zru\u0161en\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159\u00EDzen\u00FD na \u017E\u00E1dost plat\u00ED 3 roky ode dne nabyt\u00ED jeho \u00FA\u010Dinnosti, nen\u00ED-li v n\u011Bm stanovena lh\u016Fta del\u0161\u00ED. Regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159\u00EDzen\u00FD na \u017E\u00E1dost pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, nebyla-li ve lh\u016Ft\u011B platnosti pod\u00E1na \u00FApln\u00E1 \u017E\u00E1dost o stavebn\u00ED povolen\u00ED, ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo jin\u00E9 rozhodnut\u00ED podle tohoto z\u00E1kona nebo zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, nebylo-li zapo\u010Dato s vyu\u017Eit\u00EDm \u00FAzem\u00ED pro stanoven\u00FD \u00FA\u010Del, nebo bylo-li stavebn\u00ED nebo jin\u00E9 povolovac\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED zastaveno nebo \u017E\u00E1dost zam\u00EDtnuta po uplynut\u00ED lh\u016Fty jeho platnosti.\r\nRegula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n po\u0159\u00EDzen\u00FD na \u017E\u00E1dost lze m\u011Bnit na \u017E\u00E1dost toho, komu p\u0159\u00EDslu\u0161\u00ED vykon\u00E1vat pr\u00E1va z n\u011Bj plynouc\u00ED, regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n z podn\u011Btu lze m\u011Bnit z podn\u011Btu zastupitelstva, kter\u00E9 je p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 k jeho vyd\u00E1n\u00ED, pokud z\u00E1kon nestanov\u00ED jinak. P\u0159i zm\u011Bn\u011B regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu se postupuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle ustanoven\u00ED \u00A7 61 a\u017E 69.\r\nObec je povinna uv\u00E9st regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n z podn\u011Btu do souladu s n\u00E1sledn\u011B vydanou \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED kraje nebo n\u00E1sledn\u011B vydan\u00FDm \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem anebo jeho zm\u011Bnou vymezuj\u00EDc\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby nebo ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E1 opat\u0159en\u00ED, do t\u00E9 doby nelze podle jeho dot\u010Den\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED postupovat. P\u0159i t\u00E9to zm\u011Bn\u011B regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu postupuje obec jako p\u0159i zm\u011Bn\u011B z vlastn\u00EDho podn\u011Btu.\r\nKraj je povinen uv\u00E9st do souladu regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n vydan\u00FD z podn\u011Btu kraje s n\u00E1sledn\u011B vydan\u00FDmi z\u00E1sadami \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a politikou \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, do t\u00E9 doby nelze podle jeho p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED postupovat.\r\n\r\nPosouzen\u00ED vliv\u016F regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED\r\nPo\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu se spojuje s postupy p\u0159i posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem je krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad. V tomto p\u0159\u00EDpad\u011B se postupuje podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu a tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nPosuzov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovan\u00E9ho z podn\u011Btu\r\nP\u0159i posuzov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovan\u00E9ho z podn\u011Btu je oznamovatelem po\u0159izovatel. Po\u0159izovatel v dohod\u011B s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem za\u0161le ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru k vyj\u00E1d\u0159en\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm spolu s n\u00E1vrhem zad\u00E1n\u00ED. Sou\u010Dasn\u011B zve\u0159ejn\u00ED informaci o ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru. Ka\u017Ed\u00FD m\u016F\u017Ee zaslat po\u0159izovateli vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B, v jak\u00E9 lze uplatnit po\u017Eadavky na obsah zad\u00E1n\u00ED. Po\u0159izovatel neprodlen\u011B sezn\u00E1m\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad s vyj\u00E1d\u0159en\u00EDmi a po\u017Eadavky ve\u0159ejnosti a dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F.\r\nP\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad za\u0161le z\u00E1v\u011Br zji\u0161\u0165ovac\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED po\u0159izovateli do 45 dn\u016F ode dne zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru. Na z\u00E1klad\u011B uplatn\u011Bn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F a z\u00E1v\u011Bru zji\u0161\u0165ovac\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED po\u0159izovatel n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED uprav\u00ED.\r\nJe-li zad\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu sou\u010D\u00E1st\u00ED n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, postupuje se podle odstavc\u016F 1 a 2 p\u0159im\u011B\u0159en\u011B; vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k ozn\u00E1men\u00ED se uplat\u0148uje ve lh\u016Ft\u011B 20 dn\u016F ode dne zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad za\u0161le z\u00E1v\u011Br zji\u0161\u0165ovac\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED ve lh\u016Ft\u011B pro uplatn\u011Bn\u00ED stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F k n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje nebo n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\nPo\u0159izovatel p\u0159edlo\u017E\u00ED dokumentaci vliv\u016F z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED (d\u00E1le jen \u201Edokumentace vliv\u016F\u201C) p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu \u00FA\u0159adu. P\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad zajist\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED posudku o vlivech z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED (d\u00E1le jen \u201Eposudek\u201C), av\u0161ak dokumentaci vliv\u016F nezve\u0159ej\u0148uje.\r\nPo\u0159izovatel za\u0161le v dohod\u011B s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem dokumentaci vliv\u016F s ozn\u00E1men\u00EDm o spole\u010Dn\u00E9m jedn\u00E1n\u00ED o n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm. Dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny se mohou k dokumentaci vliv\u016F vyj\u00E1d\u0159it ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B, v jak\u00E9 mohou uplatnit sv\u00E1 stanoviska k n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Po\u0159izovatel s jejich vyj\u00E1d\u0159en\u00EDmi neprodlen\u011B sezn\u00E1m\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad.\r\nZpracovatel posudku p\u0159ed\u00E1 posudek p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu \u00FA\u0159adu a po\u0159izovateli do 60 dn\u016F ode dne, kdy mu byla dokumentace vliv\u016F doru\u010Dena.\r\n\r\nPosuzov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu po\u0159izovan\u00E9ho na \u017E\u00E1dost\u017Dadatel p\u0159ipoj\u00ED k \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu posudek a dokumentaci vliv\u016F. Stanovisko k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B k \u017E\u00E1dosti nep\u0159ikl\u00E1d\u00E1.\r\n\u0158\u00EDzen\u00ED o posuzovan\u00E9m regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu\r\nPo\u0159izovatel v dohod\u011B s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem zve\u0159ejn\u00ED informaci o posudku a o dokumentaci vliv\u016F. Sou\u010Dasn\u011B zve\u0159ejn\u00ED posudek a dokumentaci vliv\u016F zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup a vystav\u00ED je spolu s n\u00E1vrhem regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\nKa\u017Ed\u00FD m\u016F\u017Ee zaslat po\u0159izovateli vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k posudku a dokumentaci vliv\u016F ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B, v jak\u00E9 lze uplatnit n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky k n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu. Po\u0159izovatel s vyj\u00E1d\u0159en\u00EDmi neprodlen\u011B sezn\u00E1m\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad.\r\nPosudek, dokumentace vliv\u016F a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED podle odstavce 2 mus\u00ED b\u00FDt projedn\u00E1ny na ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FA\u0159adu. Po\u0159izovatel ozn\u00E1m\u00ED kon\u00E1n\u00ED ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem. Po\u0159izovatel m\u016F\u017Ee toto projedn\u00E1n\u00ED slou\u010Dit s ve\u0159ejn\u00FDm projedn\u00E1n\u00EDm o n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\nP\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad nejd\u00E9le do 15 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED za\u0161le stanovisko k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED po\u0159izovateli. Po\u0159izovatel zohledn\u00ED toto stanovisko zp\u016Fsobem podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu. Stanovisko je sou\u010D\u00E1st\u00ED od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED n\u00E1vrhu regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED\r\n\r\nUmis\u0165ovat stavby nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED, jejich zm\u011Bny, m\u011Bnit jejich vliv na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, m\u011Bnit vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED a chr\u00E1nit d\u016Fle\u017Eit\u00E9 z\u00E1jmy v \u00FAzem\u00ED lze jen na z\u00E1klad\u011B \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, nestanov\u00ED-li z\u00E1kon jinak.\r\nKa\u017Ed\u00FD, kdo navrhuje vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, je povinen db\u00E1t po\u017Eadavk\u016F uveden\u00FDch v \u00A7 90 a b\u00FDt \u0161etrn\u00FD k z\u00E1jm\u016Fm vlastn\u00EDk\u016F sousedn\u00EDch pozemk\u016F a staveb, za t\u00EDmto \u00FA\u010Delem si m\u016F\u017Ee vy\u017E\u00E1dat \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informaci, nejsou-li mu podm\u00EDnky vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu zn\u00E1my.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm je rozhodnut\u00ED o\r\num\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED (d\u00E1le jen \u201Erozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby\u201C),\r\nzm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED,\r\nzm\u011Bn\u011B stavby a o zm\u011Bn\u011B vlivu stavby na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED,\r\nd\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F,\r\nochrann\u00E9m p\u00E1smu.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED se nevyd\u00E1v\u00E1 pro \u00FAzem\u00ED, pro kter\u00E9 je vyd\u00E1n regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, a to v rozsahu, v jak\u00E9m nahrazuje p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du spojit \u00FAzemn\u00ED a stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED, jsou-li podm\u00EDnky v \u00FAzem\u00ED jednozna\u010Dn\u00E9, zejm\u00E9na je-li pro \u00FAzem\u00ED schv\u00E1len \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n nebo regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee v \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00ED u jednoduch\u00FDch staveb, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. d) a\u017E m), jestli\u017Ee to nevylu\u010Duje povaha v\u011Bci, ochrana ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F nebo ochrana pr\u00E1v a opr\u00E1vn\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, stanovit na \u017E\u00E1dost, \u017Ee k jejich proveden\u00ED nebude vy\u017Eadovat ohl\u00E1\u0161en\u00ED anebo stavebn\u00ED povolen\u00ED.\r\nSe souhlasem dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad uzav\u0159\u00EDt se \u017Eadatelem ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvu o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby, o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED a o zm\u011Bn\u011B vlivu stavby na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, kter\u00E1 nahrad\u00ED \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, a to za podm\u00EDnek podle \u00A7 161 a\u017E 168 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du; ustanoven\u00ED \u00A7 167 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se nepou\u017Eije.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy, kter\u00E1 nahrad\u00ED \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 7 dn\u016F od p\u0159edlo\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy ozn\u00E1m\u00ED postup podle odstavce 3 osob\u00E1m, kter\u00E9 by byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho z\u00E1kona.\r\n\r\nRozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby\r\nRozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby vymezuje stavebn\u00ED pozemek, umis\u0165uje navrhovanou stavbu, stanov\u00ED jej\u00ED druh a \u00FA\u010Del, podm\u00EDnky pro jej\u00ED um\u00EDst\u011Bn\u00ED, pro zpracov\u00E1n\u00ED projektov\u00E9 dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED, pro ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby a pro napojen\u00ED na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho souhlasu slou\u010Dit s vyd\u00E1n\u00EDm souhlasu s proveden\u00EDm ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby, p\u0159itom postupuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle ustanoven\u00ED \u00A7 105 a\u017E 107.\r\nRozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby ani \u00FAzemn\u00ED souhlas nevy\u017Eaduj\u00ED\r\ninforma\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED o celkov\u00E9 plo\u0161e men\u0161\u00ED ne\u017E 0,6 m2 umis\u0165ovan\u00E1 mimo ochrann\u00E1 p\u00E1sma pozemn\u00EDch komunikac\u00ED,\r\nsto\u017E\u00E1ry pro vlajky do v\u00FD\u0161ky 8 m,\r\npovrchov\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED pro rozvod nebo odvod vody na zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 p\u016Fd\u011B nebo na pozemc\u00EDch ur\u010Den\u00FDch k pln\u011Bn\u00ED funkc\u00ED lesa, nejde-li o vodn\u00ED d\u00EDla,\r\nsir\u00E9ny, v\u010Detn\u011B jejich podp\u011Brn\u00FDch konstrukc\u00ED, a souvisej\u00EDc\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED do celkov\u00E9 v\u00FD\u0161ky 1,5 m,\r\nsign\u00E1ln\u00ED v\u011B\u017Ee, sign\u00E1ly a pyramidy pro zem\u011Bm\u011B\u0159ick\u00E9 \u00FA\u010Dely,\r\nbleskosvody a za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 tvo\u0159\u00ED jejich sou\u010D\u00E1st,\r\ninformativn\u00ED zna\u010Dky a ozn\u00E1men\u00ED na pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch,\r\nop\u011Brn\u00E9 zdi do v\u00FD\u0161ky 1 m, kter\u00E9 nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00FDmi pozemn\u00EDmi komunikacemi a s ve\u0159ejn\u00FDm prostranstv\u00EDm,\r\npropustky na \u00FA\u010Delov\u00FDch komunikac\u00EDch,\r\np\u0159enosn\u00E9 stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED a konstrukce, jejich\u017E doba um\u00EDst\u011Bn\u00ED na pozemku nep\u0159es\u00E1hne 30 dn\u016F v roce,\r\nsign\u00E1ln\u00ED a monitorovac\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED um\u00EDs\u0165ovan\u00E1 na st\u00E1vaj\u00EDc\u00EDch stavb\u00E1ch,\r\nd\u016Fln\u00ED d\u00EDla, d\u016Fln\u00ED stavby pod povrchem a stavby v povrchov\u00FDch lomech a skr\u00FDvk\u00E1ch, pokud podl\u00E9haj\u00ED schvalov\u00E1n\u00ED a dozoru st\u00E1tn\u00ED b\u00E1\u0148sk\u00E9 spr\u00E1vy podle horn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,\r\ncirkusov\u00E9 stany pro nejv\u00FD\u0161e 200 osob a sc\u00E9nick\u00E9 stavby pro film, televizi nebo divadlo,\r\nsjezdy z pozemn\u00EDch komunikac\u00ED na sousedn\u00ED nemovitosti,\r\nozna\u010Den\u00ED budov st\u00E1tn\u00EDch org\u00E1n\u016F a org\u00E1n\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, ozna\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch staveb, staveb pr\u00E1vnick\u00FDch a fyzick\u00FDch osob podnikaj\u00EDc\u00EDch podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a ozna\u010Den\u00ED nemovit\u00FDch kulturn\u00EDch pam\u00E1tek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, pop\u0159\u00EDpad\u011B zna\u010Dkou stanovenou mezin\u00E1rodn\u00ED smlouvou.\r\n\r\nUstanoven\u00ED odstavce 3 se nevztahuje na kulturn\u00ED pam\u00E1tky a ustanoven\u00ED odstavce 3 p\u00EDsm. a), b), h) a i) se nevztahuje na nemovitosti, kter\u00E9 nejsou kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, ale jsou v pam\u00E1tkov\u00E9 rezervaci, pam\u00E1tkov\u00E9 z\u00F3n\u011B nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu nemovit\u00E9 kulturn\u00ED pam\u00E1tky, nemovit\u00E9 n\u00E1rodn\u00ED kulturn\u00ED pam\u00E1tky, pam\u00E1tkov\u00E9 rezervace nebo pam\u00E1tkov\u00E9 z\u00F3ny.\r\nPokud stavby uveden\u00E9 v odstavci 3 vy\u017Eaduj\u00ED proveden\u00ED zemn\u00EDch prac\u00ED nebo ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, je stavebn\u00EDk povinen zajistit si informace o existenci podzemn\u00EDch staveb technick\u00E9 infrastruktury a zajistit jejich ochranu.\r\n\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED stanov\u00ED nov\u00FD zp\u016Fsob u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED pozemku a podm\u00EDnky jeho vyu\u017Eit\u00ED.\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED vy\u017Eaduj\u00ED\r\nter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy podle \u00A7 3 odst. 1,\r\nstanoven\u00ED dob\u00FDvac\u00EDho prostoru,\r\nmanipula\u010Dn\u00ED plochy, prodejn\u00ED plochy a tr\u017Ei\u0161t\u011B,\r\nh\u0159bitovy,\r\nzm\u011Bny druhu pozemku p\u0159esahuj\u00EDc\u00ED v\u00FDm\u011Bru 300 m2<>, zejm\u00E9na z\u0159izov\u00E1n\u00ED, ru\u0161en\u00ED a \u00FApravy vinic, chmelnic, les\u016F, park\u016F, zahrad a sad\u016F, pokud podm\u00EDnky nejsou stanoveny schv\u00E1len\u00FDmi pozemkov\u00FDmi \u00FApravami nebo jin\u00FDm \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm,\r\n\u00FApravy pozemk\u016F, kter\u00E9 maj\u00ED vliv na schopnost vsakov\u00E1n\u00ED vody.\r\n\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED ani \u00FAzemn\u00ED souhlas nevy\u017Eaduj\u00ED sjezdy z pozemn\u00EDch komunikac\u00ED na sousedn\u00ED nemovitosti.\r\nUstanoven\u00ED odstavce 3 se nevztahuje na \u00FAzem\u00ED, na kter\u00FDch se prokazateln\u011B nal\u00E9zaj\u00ED archeologick\u00E9 n\u00E1lezy.\r\n\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby a o zm\u011Bn\u011B vlivu stavby na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby a o zm\u011Bn\u011B vlivu stavby na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED (d\u00E1le jen \u201Erozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby\u201C) stanov\u00ED podm\u00EDnky pro po\u017Eadovanou zm\u011Bnu stavby a jej\u00ED nov\u00E9 vyu\u017Eit\u00ED nebo podm\u00EDnky upravuj\u00EDc\u00ED vliv na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a n\u00E1roky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu.\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby vy\u017Eaduj\u00ED\r\nn\u00E1stavby,\r\np\u0159\u00EDstavby,\r\nzm\u011Bny ve zp\u016Fsobu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, kter\u00E9 podstatn\u011B m\u011Bn\u00ED n\u00E1roky stavby na okol\u00ED.\r\n\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby ani \u00FAzemn\u00ED souhlas nevy\u017Eaduj\u00ED\r\nstavebn\u00ED \u00FApravy,\r\nudr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce.\r\n\r\nRozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B stavby m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad slou\u010Dit s \u0159\u00EDzen\u00EDm o zm\u011Bn\u011B v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby podle \u00A7 126 a 127.\r\n\r\nRozhodnut\u00ED o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F\r\nRozhodnut\u00ED o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F stanov\u00ED podm\u00EDnky pro nov\u00E9 rozd\u011Blen\u00ED nebo scelen\u00ED pozemk\u016F.\r\nRozhodnut\u00ED o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F je mo\u017Eno vydat pouze na \u017E\u00E1dost podanou v\u0161emi vlastn\u00EDky v\u0161ech dot\u010Den\u00FDch pozemk\u016F a staveb na nich, kter\u00E9 jsou p\u0159edm\u011Btem rozhodnut\u00ED.\r\nRozhodnut\u00ED o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F se nevyd\u00E1v\u00E1, pokud podm\u00EDnky pro d\u011Blen\u00ED nebo scelen\u00ED pozemk\u016F jsou d\u00E1ny regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem, jin\u00FDm rozhodnut\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu nebo rozhodnut\u00EDm podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, pop\u0159\u00EDpad\u011B nen\u00ED d\u016Fvodn\u00E9 stanovit podm\u00EDnky pro d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F.\r\n\r\nRozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu\r\nRozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu chr\u00E1n\u00ED stavbu, za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo pozemek p\u0159ed negativn\u00EDmi vlivy okol\u00ED nebo chr\u00E1n\u00ED okol\u00ED stavby \u010Di za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo pozemku p\u0159ed jejich negativn\u00EDmi \u00FA\u010Dinky.\r\nRozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu se vyd\u00E1v\u00E1 zpravidla sou\u010Dasn\u011B p\u0159i rozhodov\u00E1n\u00ED podle \u00A7 79 a\u017E 81; lze je vydat i samostatn\u011B.\r\nRozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu se nevyd\u00E1v\u00E1, jestli\u017Ee podm\u00EDnky ochrany jsou stanoveny zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem nebo na jeho z\u00E1klad\u011B.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED\r\nP\u0159\u00EDslu\u0161nost k \u00FAzemn\u00EDmu rozhodnut\u00ED\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED vyd\u00E1v\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na z\u00E1klad\u011B \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED nebo zjednodu\u0161en\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\nJe-li k \u00FAzemn\u00EDmu \u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00FDm se vyd\u00E1v\u00E1 rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED nebo o ochrann\u00E9m p\u00E1smu, p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F jin\u00FD spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n ne\u017E stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, rozhodne tento org\u00E1n jen v souladu se z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu.\r\n\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDci \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDky \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED jsou\r\n\u017Eadatel,\r\nobec, na jej\u00EDm\u017E \u00FAzem\u00ED m\u00E1 b\u00FDt po\u017Eadovan\u00FD z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dn\u011Bn.\r\n\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDky \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED d\u00E1le jsou\r\nvlastn\u00EDk pozemku nebo stavby, na kter\u00FDch m\u00E1 b\u00FDt po\u017Eadovan\u00FD z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dn\u011Bn, nen\u00ED-li s\u00E1m \u017Eadatelem, nebo ten, kdo m\u00E1 jin\u00E9 v\u011Bcn\u00E9 pr\u00E1vo k tomuto pozemku nebo stavb\u011B, nejde-li o p\u0159\u00EDpad uveden\u00FD v p\u00EDsmenu d),\r\nosoby, jejich\u017E vlastnick\u00E9 nebo jin\u00E9 v\u011Bcn\u00E9 pr\u00E1vo k sousedn\u00EDm stavb\u00E1m anebo sousedn\u00EDm pozemk\u016Fm nebo stavb\u00E1m na nich m\u016F\u017Ee b\u00FDt \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno,\r\nosoby, o kter\u00FDch tak stanov\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis,\r\nspole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu; v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu nem\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED subjektivitu, vlastn\u00EDk, jeho\u017E spoluvlastnick\u00FD pod\u00EDl na spole\u010Dn\u00FDch \u010D\u00E1stech domu \u010Din\u00ED v\u00EDce ne\u017E jednu polovinu.\r\n\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED nejsou n\u00E1jemci byt\u016F, nebytov\u00FDch prostor nebo pozemk\u016F.\r\n\r\n\u017D\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED\r\n\u017D\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED z\u00E1kladn\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru a identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje pozemk\u016F a staveb.\r\nK \u017E\u00E1dosti \u017Eadatel p\u0159ipoj\u00ED\r\ndoklady prokazuj\u00EDc\u00ED jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo doklad o pr\u00E1vu zalo\u017Een\u00E9m smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED k pozemk\u016Fm nebo stavb\u00E1m; tyto doklady se p\u0159ipojuj\u00ED, nelze-li tato pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED,\r\nrozhodnut\u00ED dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, pokud byla obstar\u00E1na p\u0159ed zah\u00E1jen\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, nejde-li o koordinovan\u00E9 z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko podle \u00A7 4 odst. 6, vydan\u00E9 spr\u00E1vn\u00EDm \u00FA\u0159adem, kter\u00FD je p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD vydat \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED,\r\nstanoviska vlastn\u00EDk\u016F ve\u0159ejn\u00E9 dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury,\r\ndokumentaci z\u00E1m\u011Bru.\r\n\r\nJestli\u017Ee \u017Eadatel nem\u00E1 vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo doklad o pr\u00E1vu zalo\u017Een\u00E9m smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED k pozemku nebo stavb\u011B, p\u0159edlo\u017E\u00ED souhlas jejich vlastn\u00EDka anebo dohodu o parcelaci; to neplat\u00ED, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit nebo vym\u011Bnit.\r\nVy\u017Eaduje-li z\u00E1m\u011Br posouzen\u00ED vlivu na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, p\u0159ipoj\u00ED \u017Eadatel k \u017E\u00E1dosti stanovisko p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FA\u0159adu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, . Bude-li toto hodnocen\u00ED prov\u00E1d\u011Bno soub\u011B\u017En\u011B s \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00EDm, p\u0159ipoj\u00ED \u017Eadatel dokumentaci vlivu z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED.\r\nStanov\u00ED-li tak zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, nebo pokud bude navrhovan\u00FD z\u00E1m\u011Br sv\u00FDmi negativn\u00EDmi vlivy p\u0159ekra\u010Dovat limitn\u00ED hodnoty stanoven\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy za hranic\u00ED pozemku ur\u010Den\u00E9ho k jeho realizaci, p\u0159edlo\u017E\u00ED \u017Eadatel sou\u010Dasn\u011B \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED a jej\u00EDch p\u0159\u00EDloh stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nZah\u00E1jen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ozn\u00E1m\u00ED zah\u00E1jen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED a k projedn\u00E1n\u00ED \u017E\u00E1dosti na\u0159\u00EDd\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 \u00FAstn\u00ED jedn\u00E1n\u00ED, je-li to \u00FA\u010Deln\u00E9, spoj\u00ED jej s ohled\u00E1n\u00EDm na m\u00EDst\u011B; kon\u00E1n\u00ED ve\u0159ejn\u00E9ho \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED ozn\u00E1m\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem. Je-li v \u00FAzem\u00ED vyd\u00E1n \u00FAzemn\u00ED nebo regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, doru\u010Duje se ozn\u00E1men\u00ED o zah\u00E1jen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDm v \u00A7 85 odst. 1 a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fmjednotliv\u011B,\u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm\u0159\u00EDzen\u00EDuveden\u00FDmv\u00A785 odst. 2 ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou.\r\n\u017Dadatel zajist\u00ED, aby informace o jeho z\u00E1m\u011Bru a o tom, \u017Ee podal \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, byla bezodkladn\u011B pot\u00E9, co bylo na\u0159\u00EDzeno ve\u0159ejn\u00E9 \u00FAstn\u00ED jedn\u00E1n\u00ED, vyv\u011B\u0161ena na m\u00EDst\u011B ur\u010Den\u00E9m stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem nebo na vhodn\u00E9m ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E9m m\u00EDst\u011B u stavby nebo pozemku, na nich\u017E se m\u00E1 z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dnit, a to do doby ve\u0159ejn\u00E9ho \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED. Sou\u010D\u00E1st\u00ED informace je grafick\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED z\u00E1m\u011Bru, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00FD podklad, z n\u011Bho\u017E lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu z\u00E1m\u011Bru a na jeho vliv na okol\u00ED. Pokud \u017Eadatel uvedenou povinnost nespln\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED opakovan\u00E9 ve\u0159ejn\u00E9 \u00FAstn\u00ED jedn\u00E1n\u00ED.\r\nZ\u00FA\u010Dastn\u00ED-li se ve\u0159ejn\u00E9ho \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED v\u00EDce osob z \u0159ad ve\u0159ejnosti a mohlo-li by to v\u00E9st ke zma\u0159en\u00ED \u00FA\u010Delu ve\u0159ejn\u00E9ho \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED, vyzve je stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, aby zvolili spole\u010Dn\u00E9ho zmocn\u011Bnce. Ustanoven\u00ED o spole\u010Dn\u00E9m zmocn\u011Bnci a spole\u010Dn\u00E9m z\u00E1stupci podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se pou\u017Eije obdobn\u011B.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti informace uveden\u00E9 v odstavci 2 stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nP\u0159eru\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00EDStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED p\u0159eru\u0161\u00ED, krom\u011B d\u016Fvod\u016F uveden\u00FDch ve spr\u00E1vn\u00EDm \u0159\u00E1du, tak\u00E9 v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee z\u00E1m\u011Br klade takov\u00E9 po\u017Eadavky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu, \u017Ee jej nelze bez vybudov\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDch nov\u00FDch staveb a za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo \u00FApravy st\u00E1vaj\u00EDc\u00EDch realizovat, a z\u00E1rove\u0148 vyzve \u017Eadatele k p\u0159edlo\u017Een\u00ED pl\u00E1novac\u00ED smlouvy.\r\nStanoviska, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky\r\nZ\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, n\u00E1mitky \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED a p\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti mus\u00ED b\u00FDt uplatn\u011Bny nejpozd\u011Bji p\u0159i ve\u0159ejn\u00E9m \u00FAstn\u00EDm jedn\u00E1n\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. \u00DA\u010Dastn\u00EDci \u0159\u00EDzen\u00ED mus\u00ED b\u00FDt na tuto skute\u010Dnost upozorn\u011Bni.\r\nK z\u00E1vazn\u00FDm stanovisk\u016Fm a n\u00E1mitk\u00E1m k v\u011Bcem, o kter\u00FDch bylo rozhodnuto p\u0159i vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDk \u0159\u00EDzen\u00ED ve sv\u00FDch n\u00E1mitk\u00E1ch uvede skute\u010Dnosti, kter\u00E9 zakl\u00E1daj\u00ED jeho postaven\u00ED jako \u00FA\u010Dastn\u00EDka \u0159\u00EDzen\u00ED, a d\u016Fvody pod\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek; k n\u00E1mitk\u00E1m, kter\u00E9 nespl\u0148uj\u00ED uveden\u00E9 po\u017Eadavky, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nObec uplat\u0148uje v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED n\u00E1mitky k ochran\u011B z\u00E1jm\u016F obce a z\u00E1jm\u016F ob\u010Dan\u016F obce. Osoba, kter\u00E1 je \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 85 odst. 2 p\u00EDsm. a), b) a d), m\u016F\u017Ee uplat\u0148ovat n\u00E1mitky proti projedn\u00E1van\u00E9mu z\u00E1m\u011Bru v rozsahu, jak\u00FDm je jej\u00ED pr\u00E1vo p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno. Osoba, kter\u00E1 je \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 85 odst. 2 p\u00EDsm. c), m\u016F\u017Ee v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED uplat\u0148ovat n\u00E1mitky, pokud je projedn\u00E1van\u00FDm z\u00E1m\u011Brem dot\u010Den ve\u0159ejn\u00FD z\u00E1jem, jeho\u017E ochranou se podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu zab\u00FDv\u00E1.\r\nO n\u00E1mitce, o kter\u00E9 nedo\u0161lo k dohod\u011B mezi \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodne na z\u00E1klad\u011B obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, z\u00E1vazn\u00FDch stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo technick\u00FDch norem, pokud takov\u00E1 n\u00E1mitka nep\u0159esahuje rozsah jeho p\u016Fsobnosti. Nedo\u0161lo-li k dohod\u011B o n\u00E1mitce ob\u010Danskopr\u00E1vn\u00ED povahy, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad si o n\u00ED u\u010Din\u00ED \u00FAsudek a rozhodne ve v\u011Bci; to neplat\u00ED v p\u0159\u00EDpad\u011B n\u00E1mitek t\u00FDkaj\u00EDc\u00EDch se existence pr\u00E1va nebo rozsahu vlastnick\u00FDch pr\u00E1v.\r\n\r\nPosuzov\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Bru \u017EadateleV \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad posuzuje, zda je z\u00E1m\u011Br \u017Eadatele v souladu\r\ns vydanou \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED,\r\ns c\u00EDli a \u00FAkoly \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s charakterem \u00FAzem\u00ED, s po\u017Eadavky na ochranu architektonick\u00FDch a urbanistick\u00FDch hodnot v \u00FAzem\u00ED,\r\ns po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona a jeho prov\u00E1d\u011Bc\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, zejm\u00E9na s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED,\r\ns po\u017Eadavky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu,\r\ns po\u017Eadavky zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a se stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B s v\u00FDsledkem \u0159e\u0161en\u00ED rozpor\u016F a s ochranou pr\u00E1v a pr\u00E1vem chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\n\r\nPosuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED\r\n\u00DAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED se spojuje s vybran\u00FDmi postupy p\u0159i posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm \u00FA\u0159adem je krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad a varianty \u0159e\u0161en\u00ED z\u00E1m\u011Bru z hlediska um\u00EDst\u011Bn\u00ED se nezpracov\u00E1vaj\u00ED. V tomto p\u0159\u00EDpad\u011B se postupuje podle z\u00E1kona upravuj\u00EDc\u00EDho posuzov\u00E1n\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a tohoto z\u00E1kona; jde-li o ve\u0159ejn\u00E9 projedn\u00E1n\u00ED, postupuje se podle \u00A7 22 a 23 obdobn\u011B.\r\n\u017Dadatel p\u0159ipoj\u00ED k \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED posudek a dokumentaci vliv\u016F. Stanovisko k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED se v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B k \u017E\u00E1dosti nep\u0159ikl\u00E1d\u00E1.\r\nOzn\u00E1men\u00ED o zah\u00E1jen\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED spole\u010Dn\u011B s informac\u00ED o posudku a dokumentaci vliv\u016F stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad bezodkladn\u011B zve\u0159ejn\u00ED a doru\u010D\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm zp\u016Fsobem podle \u00A7 87 odst. 1 a zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu. Posudek a dokumentaci vliv\u016F stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad sou\u010Dasn\u011B zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup.\r\nKa\u017Ed\u00FD m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu zaslat vyj\u00E1d\u0159en\u00ED k posudku a dokumentaci vliv\u016F ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B, v jak\u00E9 mohou b\u00FDt uplatn\u011Bna z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, n\u00E1mitky a p\u0159ipom\u00EDnky. Po\u0159izovatel s vyj\u00E1d\u0159en\u00EDmi neprodlen\u011B sezn\u00E1m\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad.\r\nPosudek, dokumentace vliv\u016F a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED podle odstavce 4 mus\u00ED b\u00FDt projedn\u00E1ny na ve\u0159ejn\u00E9m projedn\u00E1n\u00ED za \u00FA\u010Dasti p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9ho \u00FA\u0159adu. Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ozn\u00E1m\u00ED kon\u00E1n\u00ED ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED nejm\u00E9n\u011B 15 dn\u016F p\u0159edem; p\u0159itom m\u016F\u017Ee toto projedn\u00E1n\u00ED slou\u010Dit s ve\u0159ejn\u00FDm \u00FAstn\u00EDm jedn\u00E1n\u00EDm.\r\nP\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD \u00FA\u0159ad nejd\u00E9le do 30 dn\u016F ode dne ve\u0159ejn\u00E9ho projedn\u00E1n\u00ED za\u0161le stanovisko k posouzen\u00ED vliv\u016F proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu. Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad toto stanovisko bezodkladn\u011B zve\u0159ejn\u00ED a pokra\u010Duje v \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 92.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED\r\n\u00DAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad schvaluje navr\u017Een\u00FD z\u00E1m\u011Br a stanov\u00ED podm\u00EDnky pro vyu\u017Eit\u00ED a ochranu \u00FAzem\u00ED, podm\u00EDnky pro dal\u0161\u00ED p\u0159\u00EDpravu a realizaci z\u00E1m\u011Bru, zejm\u00E9na pro projektovou p\u0159\u00EDpravu stavby; vy\u017Eaduje-li to posouzen\u00ED ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, p\u0159i kontroln\u00EDch prohl\u00EDdk\u00E1ch stavby nebo p\u0159i vyd\u00E1v\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu, m\u016F\u017Ee ulo\u017Eit zpracov\u00E1n\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED dokumentace stavby. V rozhodnut\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodne o n\u00E1mitk\u00E1ch \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, v od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED vyhodnot\u00ED p\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti a stanov\u00ED dobu platnosti rozhodnut\u00ED, m\u00E1-li b\u00FDt del\u0161\u00ED, ne\u017E stanov\u00ED tento z\u00E1kon. U staveb do\u010Dasn\u00FDch nebo v rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED pro do\u010Dasn\u00E9 \u010Dinnosti stanov\u00ED lh\u016Ftu pro odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo ukon\u010Den\u00ED \u010Dinnosti a n\u00E1sledn\u00FD zp\u016Fsob \u00FApravy \u00FAzem\u00ED. V p\u0159\u00EDpadech podle \u00A7 78 odst. 2 stanov\u00ED v pot\u0159ebn\u00E9m rozsahu podm\u00EDnky pro proveden\u00ED z\u00E1m\u011Bru.\r\nNen\u00ED-li z\u00E1m\u011Br \u017Eadatele v souladu s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v \u00A7 90 nebo jestli\u017Ee by um\u00EDst\u011Bn\u00EDm a realizac\u00ED z\u00E1m\u011Bru mohly b\u00FDt ohro\u017Eeny z\u00E1jmy chr\u00E1n\u011Bn\u00E9 t\u00EDmto z\u00E1konem nebo zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED zam\u00EDtne.\r\nJe-li v \u00FAzem\u00ED vyd\u00E1n \u00FAzemn\u00ED nebo regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, doru\u010Duje se \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDm v \u00A7 85 odst. 1 a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm jednotliv\u011B. \u00DA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00FDm v \u00A7 85 odst. 2 se doru\u010Duje \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou.\r\nPo dni nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159ed\u00E1 \u017Eadateli jedno vyhotoven\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti spolu s ov\u011B\u0159enou grafickou p\u0159\u00EDlohou v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy; \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti za\u0161le tak\u00E9 obci, pokud nen\u00ED stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, a pop\u0159\u00EDpad\u011B speci\u00E1ln\u00EDmu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD povede stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti jednotliv\u00FDch druh\u016F \u00FAzemn\u00EDch rozhodnut\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nDoba platnosti \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby, zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, zm\u011Bn\u011B stavby a o d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F plat\u00ED 2 roky ode dne nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci, nestanov\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad v od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech lh\u016Ftu del\u0161\u00ED.\r\nPodm\u00EDnky \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby, zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED nebo zm\u011Bn\u011B stavby plat\u00ED po dobu trv\u00E1n\u00ED stavby \u010Di za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED, nedo\u0161lo-li z povahy v\u011Bci k jejich konzumaci.\r\nDobu platnosti \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na od\u016Fvodn\u011Bnou \u017E\u00E1dost prodlou\u017Eit; pod\u00E1n\u00EDm \u017E\u00E1dosti se b\u011Bh lh\u016Fty platnosti rozhodnut\u00ED stav\u00ED. Na \u0159\u00EDzen\u00ED o prodlou\u017Een\u00ED lh\u016Fty se vztahuj\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED o \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED s t\u00EDm, \u017Ee ve\u0159ejn\u00E9 \u00FAstn\u00ED jedn\u00E1n\u00ED se nekon\u00E1 a z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, n\u00E1mitky nebo p\u0159ipom\u00EDnky lze podat ve lh\u016Ft\u011B 15 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED, jinak se k nim nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, nebyla-li ve lh\u016Ft\u011B platnosti pod\u00E1na \u00FApln\u00E1 \u017E\u00E1dost o stavebn\u00ED povolen\u00ED, ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo jin\u00E9 obdobn\u00E9 rozhodnut\u00ED podle tohoto z\u00E1kona nebo zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, nebylo-li zapo\u010Dato s vyu\u017Eit\u00EDm \u00FAzem\u00ED pro stanoven\u00FD \u00FA\u010Del, nebo bylo-li stavebn\u00ED nebo jin\u00E9 povolovac\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED zastaveno anebo byla-li podan\u00E1 \u017E\u00E1dost zam\u00EDtnuta po lh\u016Ft\u011B platnosti \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED.\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 platnosti t\u00E9\u017E dnem, kdy stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad obdr\u017Eel sd\u011Blen\u00ED \u017Eadatele, \u017Ee upustil od z\u00E1m\u011Bru, ke kter\u00E9mu se rozhodnut\u00ED vztahuje; to neplat\u00ED, byla-li realizace z\u00E1m\u011Bru ji\u017E zah\u00E1jena.\r\nRozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu plat\u00ED po dobu trv\u00E1n\u00ED stavby, za\u0159\u00EDzen\u00ED nebo chr\u00E1n\u011Bn\u00E9ho \u00FAtvaru, nestanov\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad jinou lh\u016Ftu.\r\n\r\nZm\u011Bna a zru\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED lze zm\u011Bnit na \u017E\u00E1dost opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9ho, jestli\u017Ee se zm\u011Bnila \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace nebo jin\u00E9 podklady pro \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED nebo podm\u00EDnky v \u00FAzem\u00ED, a to tak, \u017Ee se jeho dosavadn\u00ED \u010D\u00E1st nahrad\u00ED nov\u00FDm \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm. N\u00E1vrh na zm\u011Bnu \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED projedn\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad v rozsahu t\u00E9to zm\u011Bny.\r\nRozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu lze zm\u011Bnit nebo zru\u0161it i na \u017E\u00E1dost toho, komu z n\u011Bj vypl\u00FDv\u00E1 povinnost; vy\u017Eaduje-li to ve\u0159ejn\u00FD z\u00E1jem, lze rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu zm\u011Bnit nebo zru\u0161it i z podn\u011Btu dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu. Z rozhodnut\u00ED o ochrann\u00E9m p\u00E1smu m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na \u017E\u00E1dost toho, komu z n\u011Bj vypl\u00FDv\u00E1 povinnost, povolit \u010Dasov\u011B omezenou v\u00FDjimku za \u00FA\u010Delem uskute\u010Dn\u011Bn\u00ED jednor\u00E1zov\u00E9 \u010Dinnosti.\r\n\u00DAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED lze z moci \u00FA\u0159edn\u00ED zm\u011Bnit nebo zru\u0161it v \u0159\u00EDzen\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby nebo ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9ho opat\u0159en\u00ED.\r\nP\u0159i zm\u011Bn\u011B nebo zru\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED anebo p\u0159i povolen\u00ED v\u00FDjimky se pou\u017Eij\u00ED ustanoven\u00ED o \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED obdobn\u011B.\r\nDojde-li ke zru\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED po pr\u00E1vn\u00ED moci stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo ud\u011Blen\u00ED souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu (\u00A7 106 odst. 1), \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED se ji\u017E nevyd\u00E1v\u00E1.\r\n\r\nZjednodu\u0161en\u00E9 \u00FAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee rozhodnout o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby, o zm\u011Bn\u011B vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, o zm\u011Bn\u011B stavby a o d\u011Blen\u00ED a scelov\u00E1n\u00ED pozemk\u016F ve zjednodu\u0161en\u00E9m \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, jestli\u017Ee\r\nz\u00E1m\u011Br je v zastaviteln\u00E9 plo\u0161e nebo v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED,\r\nz\u00E1m\u011Br nevy\u017Eaduje posouzen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED,\r\n\u017E\u00E1dost m\u00E1 v\u0161echny p\u0159edepsan\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti a\r\n\u017E\u00E1dost je dolo\u017Eena z\u00E1vazn\u00FDmi stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a souhlasem \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, kte\u0159\u00ED maj\u00ED vlastnick\u00E1 nebo jin\u00E1 v\u011Bcn\u00E1 pr\u00E1va k pozemk\u016Fm, je\u017E jsou p\u0159edm\u011Btem \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED nebo maj\u00ED spole\u010Dnou hranici s t\u011Bmito pozemky, a stavb\u00E1m na nich; z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska a souhlasy \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED mus\u00ED obsahovat v\u00FDslovn\u00FD souhlas se zjednodu\u0161en\u00FDm \u0159\u00EDzen\u00EDm.\r\n\r\nPokud \u017E\u00E1dost nespl\u0148uje podm\u00EDnky pro zjednodu\u0161en\u00E9 \u00FAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodne usnesen\u00EDm o proveden\u00ED \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED, jinak zve\u0159ejn\u00ED n\u00E1vrh v\u00FDroku rozhodnut\u00ED; n\u00E1vrh v\u00FDroku doru\u010D\u00ED \u017Eadateli a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm jednotliv\u011B.\r\n\u017Dadatel zajist\u00ED, aby byl n\u00E1vrh v\u00FDroku bezodkladn\u011B vyv\u011B\u0161en na vhodn\u00E9m ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E9m m\u00EDst\u011B u stavby nebo pozemku, na nich\u017E se m\u00E1 z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dnit, po celou dobu zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED n\u00E1vrhu v\u00FDroku. Sou\u010D\u00E1st\u00ED informace je grafick\u00E9 vyj\u00E1d\u0159en\u00ED z\u00E1m\u011Bru, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00FD podklad, z n\u011Bho\u017E lze usuzovat o architektonick\u00E9 nebo urbanistick\u00E9 podob\u011B z\u00E1m\u011Bru a o jeho vlivu na okol\u00ED.\r\nV\u00FDhrady dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo n\u00E1mitky \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F proti zjednodu\u0161en\u00E9mu \u00FAzemn\u00EDmu \u0159\u00EDzen\u00ED lze podat p\u00EDsemn\u011B ve lh\u016Ft\u011B 15 dn\u016F ode dne zve\u0159ejn\u011Bn\u00ED n\u00E1vrhu, p\u0159ipom\u00EDnky ve\u0159ejnosti lze podat ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B pouze za p\u0159edpokladu, \u017Ee by mohla b\u00FDt ohro\u017Eena ochrana ve\u0159ejn\u00E9ho z\u00E1jmu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F. Po pod\u00E1n\u00ED v\u00FDhrady, n\u00E1mitky nebo p\u0159ipom\u00EDnky postupuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad obdobn\u011B podle odstavce 2. Pokud nebyly ve lh\u016Ft\u011B uplatn\u011Bny v\u00FDhrady, n\u00E1mitky nebo p\u0159ipom\u00EDnky, rozhodnut\u00ED se pokl\u00E1d\u00E1 za vydan\u00E9 a nab\u00FDv\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED moci.\r\nPo dni nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159ed\u00E1 \u017Eadateli jedno vyhotoven\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti spolu s ov\u011B\u0159enou grafickou p\u0159\u00EDlohou v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy; \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti za\u0161le tak\u00E9 obci, pokud nen\u00ED stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, a pop\u0159\u00EDpad\u011B speci\u00E1ln\u00EDmu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD povede stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti informace uveden\u00E9 v odstavci 3 stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED souhlas\r\nM\u00EDsto \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vydat \u00FAzemn\u00ED souhlas, a to na z\u00E1klad\u011B ozn\u00E1men\u00ED o z\u00E1m\u011Bru, pokud je z\u00E1m\u011Br v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v zastaviteln\u00E9 plo\u0161e, pom\u011Bry v \u00FAzem\u00ED se podstatn\u011B nem\u011Bn\u00ED a z\u00E1m\u011Br nevy\u017Eaduje nov\u00E9 n\u00E1roky na ve\u0159ejnou dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu. \u00DAzemn\u00ED souhlas nelze vydat, obsahuje-li z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu podm\u00EDnky, nebo je-li takov\u00FDm z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem vyj\u00E1d\u0159en nesouhlas, nebo pokud z\u00E1m\u011Br podl\u00E9h\u00E1 posouzen\u00ED z hlediska vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\n\u00DAzemn\u00ED souhlas posta\u010D\u00ED v p\u0159\u00EDpadech\r\nstaveb, jejich zm\u011Bn a za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E1 nevy\u017Eaduj\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED podle \u00A7 103 odst. 1 a 2,\r\nohla\u0161ovan\u00FDch staveb, jejich zm\u011Bn a za\u0159\u00EDzen\u00ED,\r\nstaveb pro reklamu,\r\nstaveb umis\u0165ovan\u00FDch v uzav\u0159en\u00FDch prostorech existuj\u00EDc\u00EDch staveb, nem\u011Bn\u00ED-li se vliv stavby na okol\u00ED,\r\n\u00FAprav ter\u00E9nu, n\u00E1syp\u016F a v\u00FDkop\u016F do 1,5 m v\u00FD\u0161ky nebo hloubky, pokud nejsou v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 300 m2 a nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u00FDmi komunikacemi a ve\u0159ejn\u00FDmi prostranstv\u00EDmi nebo nedoch\u00E1z\u00ED-li k nakl\u00E1d\u00E1n\u00ED s odpady,\r\nskladov\u00FDch, v\u00FDstavn\u00EDch a manipula\u010Dn\u00EDch ploch do 200 m2 mimo vrakovi\u0161\u0165 a skl\u00E1dek odpadu,\r\nzm\u011Bn druhu pozemku o v\u00FDm\u011B\u0159e do 300 m2<>,\r\nzm\u011Bn staveb.\r\n\r\nOzn\u00E1men\u00ED o z\u00E1m\u011Bru v \u00FAzem\u00ED obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru a identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje dot\u010Den\u00FDch pozemk\u016F a staveb. K ozn\u00E1men\u00ED \u017Eadatel p\u0159ipoj\u00ED\r\ndoklady prokazuj\u00EDc\u00ED jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo doklad o pr\u00E1vu zalo\u017Een\u00E9m smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED k pozemk\u016Fm nebo stavb\u00E1m, kter\u00E9 jsou p\u0159edm\u011Btem \u0159\u00EDzen\u00ED; tyto doklady se p\u0159ipojuj\u00ED, nelze-li tato pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED,\r\nz\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, pop\u0159\u00EDpad\u011B rozhodnut\u00ED dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F,\r\nstanoviska vlastn\u00EDk\u016F ve\u0159ejn\u00E9 dopravn\u00ED infrastruktury,\r\njednoduch\u00FD technick\u00FD popis z\u00E1m\u011Bru s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDmi v\u00FDkresy,\r\nsouhlasy osob uveden\u00FDch v \u00A7 85 odst. 2 p\u00EDsm. a) a b) vyzna\u010Den\u00E9 rovn\u011B\u017E v situa\u010Dn\u00EDm v\u00FDkresu.\r\n\r\nJe-li z\u00E1m\u011Br v souladu s po\u017Eadavky uveden\u00FDmi v \u00A7 90, vyd\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00ED souhlas se z\u00E1m\u011Brem, a to do 30 dn\u016F ode dne jeho ozn\u00E1men\u00ED, a opat\u0159\u00ED situa\u010Dn\u00ED v\u00FDkres ov\u011B\u0159ovac\u00ED dolo\u017Ekou. Dojde-li v\u0161ak stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad k z\u00E1v\u011Bru, \u017Ee z\u00E1m\u011Br nespl\u0148uje podm\u00EDnky pro vyd\u00E1n\u00ED souhlasu, nebo je-li t\u0159eba stanovit podm\u00EDnky pro jeho realizaci, rozhodne usnesen\u00EDm, kter\u00E9 vyd\u00E1 ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F od ozn\u00E1men\u00ED z\u00E1m\u011Bru, o projedn\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Bru v \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED. Usnesen\u00ED se doru\u010Duje oznamovateli a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 obci.\r\n\u017Dadatel zajist\u00ED, aby informace o jeho z\u00E1m\u011Bru bezodkladn\u011B pot\u00E9, co jej ozn\u00E1mil, byla vyv\u011B\u0161ena na ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E9m m\u00EDst\u011B u stavby nebo pozemku, na nich\u017E se m\u00E1 z\u00E1m\u011Br uskute\u010Dnit, po dobu nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F.\r\nDojde-li ke zru\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho souhlasu po pr\u00E1vn\u00ED moci stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo ud\u011Blen\u00ED souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu (\u00A7 106 odst. 1), \u00FAzemn\u00ED souhlas ani \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED se ji\u017E nevyd\u00E1v\u00E1.\r\n\u00DAzemn\u00ED souhlas plat\u00ED 12 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne jeho vyd\u00E1n\u00ED. \u00DAzemn\u00ED souhlas pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, nebyla-li v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B pod\u00E1na \u017E\u00E1dost o stavebn\u00ED povolen\u00ED, ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo \u017E\u00E1dost o jin\u00E9 rozhodnut\u00ED podle tohoto z\u00E1kona nebo podobn\u00E9 rozhodnut\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, nebylo-li zapo\u010Dato s vyu\u017Eit\u00EDm \u00FAzem\u00ED pro stanoven\u00FD \u00FA\u010Del, nebo bylo-li stavebn\u00ED nebo jin\u00E9 povolovac\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED po lh\u016Ft\u011B platnosti \u00FAzemn\u00EDho souhlasu zastaveno anebo byla-li \u017E\u00E1dost zam\u00EDtnuta. \u00DAzemn\u00ED souhlas s d\u011Blen\u00EDm nebo scelov\u00E1n\u00EDm pozemk\u016F pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, nebylo-li v uveden\u00E9 lh\u016Ft\u011B d\u011Blen\u00ED nebo scelov\u00E1n\u00ED provedeno v katastru nemovitost\u00ED.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti ozn\u00E1men\u00ED o z\u00E1m\u011Bru a jeho p\u0159\u00EDloh stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e a \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e, kter\u00E9 se vyd\u00E1v\u00E1 jako opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du, omezuje nebo zakazuje v nezbytn\u00E9m rozsahu stavebn\u00ED \u010Dinnost ve vymezen\u00E9m \u00FAzem\u00ED, pokud by mohla zt\u00ED\u017Eit nebo znemo\u017Enit budouc\u00ED vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED podle p\u0159ipravovan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, jestli\u017Ee bylo schv\u00E1leno jej\u00ED zad\u00E1n\u00ED, nebo podle jin\u00E9ho rozhodnut\u00ED \u010Di opat\u0159en\u00ED v \u00FAzem\u00ED, j\u00EDm\u017E se upravuje vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED. \u00DAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00EDm o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nelze omezit nebo zak\u00E1zat udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce.\r\n\u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED, kter\u00E9 se vyd\u00E1v\u00E1 jako opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du, se vyd\u00E1v\u00E1 na \u00FAzem\u00ED posti\u017Een\u00E9m \u017Eiveln\u00ED pohromou nebo z\u00E1va\u017Enou hav\u00E1ri\u00ED, v jej\u00EDm\u017E d\u016Fsledku do\u0161lo k podstatn\u00E9mu z\u00E1sahu do vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED, a je nezbytn\u00E9 stanovit podm\u00EDnky pro odstran\u011Bn\u00ED dopad\u016F \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo hav\u00E1rie a pro dal\u0161\u00ED vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED. \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED se vyd\u00E1v\u00E1 rovn\u011B\u017E pro zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED, ve kter\u00E9m jsou z\u00E1vadn\u00E9 stavby, z d\u016Fvod\u016F hygienick\u00FDch, bezpe\u010Dnostn\u00EDch, po\u017E\u00E1rn\u00EDch, provozn\u00EDch a ochrany \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED, u nich\u017E je ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu nutn\u00E9 na\u0159\u00EDdit odstran\u011Bn\u00ED z\u00E1vad staveb a \u00FApravy staveb a na\u0159\u00EDdit opat\u0159en\u00ED k asanaci \u00FAzem\u00ED.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED vyd\u00E1v\u00E1 v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti rada obce. Dot\u00FDk\u00E1-li se \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED v\u00EDce obc\u00ED anebo v p\u0159\u00EDpad\u011B ne\u010Dinnosti p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 rady obce, je m\u016F\u017Ee vydat v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti rada kraje.\r\nN\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED se p\u00EDsemn\u011B projedn\u00E1v\u00E1 s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny, kter\u00E9 mohou uplatnit sv\u00E1 stanoviska do 30 dn\u016F ode dne obdr\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu. K pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm stanovisk\u016Fm se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED. S dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny, kter\u00E9 uplatnily sv\u00E1 stanoviska, mus\u00ED b\u00FDt n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED dohodnut.\r\nN\u00E1mitky proti n\u00E1vrhu \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED mohou podat, krom\u011B osob uveden\u00FDch v \u00A7 172 odst. 5 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du, z\u00E1stupce ve\u0159ejnosti a osoby, o kter\u00FDch tak stanov\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e stanov\u00ED omezen\u00ED nebo z\u00E1kaz stavebn\u00ED \u010Dinnosti ve vymezen\u00E9m dot\u010Den\u00E9m \u00FAzem\u00ED a dobu trv\u00E1n\u00ED stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011Bry. Sou\u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e je grafick\u00E1 p\u0159\u00EDloha v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy s vyzna\u010Den\u00EDm dot\u010Den\u00E9ho \u00FAzem\u00ED.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e, v\u010Detn\u011B grafick\u00E9 p\u0159\u00EDlohy, stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\nP\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 rada m\u016F\u017Ee na \u017E\u00E1dost povolit v\u00FDjimku z omezen\u00ED nebo z\u00E1kazu stavebn\u00ED \u010Dinnosti podle \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e, jestli\u017Ee povolen\u00ED v\u00FDjimky neohro\u017Euje sledovan\u00FD \u00FA\u010Del. Proti rozhodnut\u00ED o v\u00FDjimce se nelze odvolat.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED se vyd\u00E1v\u00E1 na z\u00E1klad\u011B pr\u016Fzkumu dot\u010Den\u00E9ho \u00FAzem\u00ED a vyhodnocen\u00ED stavu staveb a pozemk\u016F z hlediska ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob nebo z hlediska po\u017Eadavk\u016F na vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED v d\u016Fsledku odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo hav\u00E1rie.\r\n\u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED stanov\u00ED \u00FAzemn\u00ED a stavebn\u011B technick\u00E9 podm\u00EDnky pro odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED dopad\u016F \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo hav\u00E1rie anebo z\u00E1vad v \u00FAzem\u00ED a stanov\u00ED podm\u00EDnky pro budouc\u00ED vyu\u017Eit\u00ED vymezen\u00E9ho dot\u010Den\u00E9ho \u00FAzem\u00ED; obsahuje seznam staveb, v\u010Detn\u011B uveden\u00ED pozemk\u016F, kter\u00E9 mus\u00ED b\u00FDt odstran\u011Bny nebo zabezpe\u010Deny z d\u016Fvodu ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob nebo hrozby zna\u010Dn\u00FDch majetkov\u00FDch \u0161kod. Sou\u010D\u00E1st\u00ED \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci je grafick\u00E1 p\u0159\u00EDloha v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy s vyzna\u010Den\u00EDm dot\u010Den\u00E9ho \u00FAzem\u00ED.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED, v\u010Detn\u011B grafick\u00E9 p\u0159\u00EDlohy, stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\nDnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 v dot\u010Den\u00E9m \u00FAzem\u00ED \u00FA\u010Dinnosti vydan\u00E1 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace do doby vyd\u00E1n\u00ED jej\u00ED zm\u011Bny nebo vyd\u00E1n\u00ED nov\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace. \u00DAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 \u00FA\u010Dinnosti dnem vyd\u00E1n\u00ED nov\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace nebo jej\u00ED zm\u011Bny pro dot\u010Den\u00E9 \u00FAzem\u00ED.\r\n\r\n\u00DAprava vztah\u016F v \u00FAzem\u00ED\r\nP\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo\r\n\r\nK pozemku ur\u010Den\u00E9mu \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161nou stavbu nebo pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 opat\u0159en\u00ED m\u00E1 obec nebo kraj, kter\u00FD je vymezil v \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci, nebo st\u00E1t podle p\u0159\u00EDslu\u0161nosti k vlastnictv\u00ED v souladu se zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy p\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo. Obec m\u00E1 t\u00E9\u017E p\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo k pozemku ur\u010Den\u00E9mu \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem pro ve\u0159ejn\u00E9 prostranstv\u00ED. Vymezen\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby nebo ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9ho opat\u0159en\u00ED v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu se po vyd\u00E1n\u00ED opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy zas\u00EDl\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu katastr\u00E1ln\u00EDmu \u00FA\u0159adu k vyzna\u010Den\u00ED p\u0159edkupn\u00EDho pr\u00E1va v katastru nemovitost\u00ED.\r\nVlastn\u00EDk pozemku uveden\u00E9ho v odstavci 1 je povinen v p\u0159\u00EDpad\u011B zam\u00FD\u0161len\u00E9ho p\u0159evodu pozemek nab\u00EDdnout obci, kraji nebo st\u00E1tu ke koupi za cenu obvyklou zji\u0161t\u011Bnou posudkem znalce podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu. Nab\u00EDdka k uzav\u0159en\u00ED smlouvy o p\u0159evodu pozemku se doru\u010Duje na p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad nebo \u00DA\u0159ad pro zastupov\u00E1n\u00ED st\u00E1tu ve v\u011Bcech majetkov\u00FDch.\r\nP\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo m\u016F\u017Ee b\u00FDt uplatn\u011Bno do 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED nab\u00EDdky. Uplynut\u00EDm t\u00E9to lh\u016Fty p\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo zanik\u00E1. Opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 obec, kraj nebo st\u00E1t se m\u016F\u017Ee p\u0159edkupn\u00EDho pr\u00E1va v\u00FDslovn\u011B vzd\u00E1t i p\u0159ed uplynut\u00EDm uveden\u00E9 lh\u016Fty.\r\nJe-li \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem ur\u010Dena ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu podle odstavce 1 \u010D\u00E1st pozemku, je p\u0159edm\u011Btem nab\u00EDdky p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E1 \u010D\u00E1st pozemku odd\u011Blen\u00E1 v souladu s po\u017Eadavky zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F. V p\u0159\u00EDpad\u011B pochybnost\u00ED o ur\u010Den\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 \u010D\u00E1sti pozemku vyd\u00E1 na n\u00E1vrh vlastn\u00EDka pozemku \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED rozhodnut\u00ED.\r\nVlastn\u00EDk pozemku je opr\u00E1vn\u011Bn nab\u00EDdnout pozemek ur\u010Den\u00FD \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nem nebo regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem pro \u00FA\u010Dely podle odstavce 1 ke koupi obci, kraji nebo st\u00E1tu za podm\u00EDnek podle odstavc\u016F 2 a\u017E 4. V p\u0159\u00EDpad\u011B neuzav\u0159en\u00ED kupn\u00ED smlouvy na z\u00E1klad\u011B t\u00E9to nab\u00EDdky do 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne jej\u00EDho doru\u010Den\u00ED p\u0159edkupn\u00ED pr\u00E1vo obce, kraje nebo st\u00E1tu podle odstavce 1 zanikne.\r\n\r\nN\u00E1hrady za zm\u011Bnu v \u00FAzem\u00ED\r\n\r\nVlastn\u00EDkovi pozemku nebo stavby, jeho\u017E pr\u00E1va byla p\u0159i u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED pozemku nebo stavby na z\u00E1klad\u011B \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e omezena, n\u00E1le\u017E\u00ED n\u00E1hrada.\r\nVlastn\u00EDkovi pozemku, jeho\u017E ur\u010Den\u00ED k zastav\u011Bn\u00ED bylo zru\u0161eno na z\u00E1klad\u011B zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, anebo vyd\u00E1n\u00EDm nov\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo zru\u0161en\u00EDm \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED podle \u00A7 94 odst. 3, n\u00E1le\u017E\u00ED n\u00E1hrada. N\u00E1hrada se stanov\u00ED ve v\u00FD\u0161i rozd\u00EDlu mezi cenou stavebn\u00EDho pozemku sjednanou v kupn\u00ED smlouv\u011B a cenou obvyklou zji\u0161t\u011Bnou posudkem znalce podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu pozemku, kter\u00FD nen\u00ED ur\u010Den k zastav\u011Bn\u00ED, v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee vlastn\u00EDk tohoto pozemku byl vlastn\u00EDkem nebo jej nabyl v dob\u011B platnosti \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED jako pozemek ur\u010Den\u00FD k zastav\u011Bn\u00ED. N\u00E1hrada vlastn\u00EDkovi pozemku nen\u00E1le\u017E\u00ED, jestli\u017Ee k uveden\u00E9 zm\u011Bn\u011B do\u0161lo na z\u00E1klad\u011B jeho n\u00E1vrhu. Osoba, kter\u00E1 byla opr\u00E1vn\u011Bna realizovat regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, kter\u00FD byl zm\u011Bn\u011Bn nebo zru\u0161en, nebo \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, kter\u00E9 bylo zru\u0161eno, m\u00E1 n\u00E1rok na n\u00E1hradu skute\u010Dn\u00FDch n\u00E1klad\u016F vynalo\u017Een\u00FDch p\u0159i uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED pr\u00E1v z regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, a to ode dne nabyt\u00ED jejich \u00FA\u010Dinnosti do jejich zm\u011Bny nebo zru\u0161en\u00ED.\r\nPovinnost poskytnout n\u00E1hradu podle odstavc\u016F 1 a 2 na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9 \u017E\u00E1dosti vlastn\u00EDka m\u00E1 obec nebo kraj, jejich\u017E org\u00E1ny vydaly \u00FAzemn\u00ED opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e, vydaly \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, anebo zru\u0161ily \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED.\r\nN\u00E1hrada se poskytuje v pen\u011Bz\u00EDch. N\u00E1vrh v\u00FD\u0161e n\u00E1hrady mus\u00ED b\u00FDt dolo\u017Een posudkem znalce. Obec nebo kraj vyrozum\u00ED \u017Eadatele o sv\u00E9m stanovisku k uplatn\u011Bn\u00E9mu n\u00E1roku na n\u00E1hradu do 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne pod\u00E1n\u00ED. V p\u0159\u00EDpad\u011B uzn\u00E1n\u00ED n\u00E1roku obec nebo kraj poskytnou n\u00E1hradu do 2 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne vyrozum\u011Bn\u00ED \u017Eadatele, v opa\u010Dn\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B rozhoduje o n\u00E1roku soud. V p\u0159\u00EDpad\u011B uzn\u00E1n\u00ED n\u00E1roku poskytnou n\u00E1hradu v pen\u011Bz\u00EDch, pokud nedojde k dohod\u011B o poskytnut\u00ED n\u00E1hradn\u00EDho pozemku. V p\u0159\u00EDpad\u011B neuzn\u00E1n\u00ED n\u00E1roku rozhoduje o n\u011Bm soud.\r\nV p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee dojde k n\u00E1sledn\u00E9 zm\u011Bn\u011B \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD pozemek, za kter\u00FD byla vyplacena n\u00E1hrada, se vr\u00E1t\u00ED do re\u017Eimu zastaviteln\u00E9ho \u00FAzem\u00ED, je vlastn\u00EDk pozemku povinen vyplacenou n\u00E1hradu v pln\u00E9 v\u00FD\u0161i vr\u00E1tit poskytovateli n\u00E1hrady do 2 m\u011Bs\u00EDc\u016F od vyrozum\u011Bn\u00ED o zm\u011Bn\u011B \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a vzniku povinnosti n\u00E1hradu vr\u00E1tit.\r\n\r\nSTAVEBN\u00CD \u0158\u00C1D\r\nSTAVBY, TER\u00C9NN\u00CD \u00DAPRAVY, ZA\u0158\u00CDZEN\u00CD A UDR\u017DOVAC\u00CD PR\u00C1CE\r\nPovolen\u00ED a ohl\u00E1\u0161en\u00ED\r\nStavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce nevy\u017Eaduj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED\r\nStavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu nevy\u017Eaduj\u00ED\r\nbudovy, a to\r\nstavby o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED do 25 m2\r\nstavby pro zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED do 70 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky, nepodsklepen\u00E9, s v\u00FDjimkou staveb pro ust\u00E1jen\u00ED zv\u00ED\u0159at, pro chovatelstv\u00ED a zem\u011Bd\u011Blsk\u00FDch staveb, kter\u00E9 maj\u00ED slou\u017Eit pro skladov\u00E1n\u00ED a zpracov\u00E1n\u00ED ho\u0159lav\u00FDch l\u00E1tek (nap\u0159. sen\u00EDky, su\u0161i\u010Dky, sklady ho\u0159lav\u00FDch kapalin, sklady chemick\u00FDch hnojiv);\r\nstavby pro pln\u011Bn\u00ED funkc\u00ED lesa do 70 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky, bez podsklepen\u00ED;\r\nstavby pro chovatelstv\u00ED o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED o zastav\u011Bn\u00E9 plo\u0161e do 16 m2 a do 5 m v\u00FD\u0161ky;\r\nzimn\u00ED zahrady o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED a sklen\u00EDky do 40 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky;\r\np\u0159\u00EDst\u0159e\u0161ky o jednom nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00ED, kter\u00E9 slou\u017E\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 doprav\u011B, a jin\u00E9 ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E9 p\u0159\u00EDst\u0159e\u0161ky do 40 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 4 m v\u00FD\u0161ky;\r\nzastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky, nepodsklepen\u00E9, jestli\u017Ee neobsahuj\u00ED pobytov\u00E9 m\u00EDstnosti, hygienick\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED ani vyt\u00E1p\u011Bn\u00ED, neslou\u017E\u00ED k ust\u00E1jen\u00ED zv\u00ED\u0159at a nejde o sklady ho\u0159lav\u00FDch kapalin a ho\u0159lav\u00FDch plyn\u016F; Stavby uveden\u00E9 v bodech 4 a\u017E 6 mohou m\u00EDt jedno podzemn\u00ED podla\u017E\u00ED,\r\ntechnick\u00E1 infrastruktura a doprovodn\u00E1 technick\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED pro rozvod vody, energi\u00ED, tepla, pro zaji\u0161t\u011Bn\u00ED slu\u017Eeb elektronick\u00FDch komunikac\u00ED, pro odv\u00E1d\u011Bn\u00ED odpadn\u00EDch a de\u0161\u0165ov\u00FDch vod a v\u011Btr\u00E1n\u00ED, a to\r\nnadzemn\u00ED a podzemn\u00ED komunika\u010Dn\u00ED veden\u00ED s\u00EDt\u00ED elektronick\u00FDch komunikac\u00ED, v\u010Detn\u011B jejich op\u011Brn\u00FDch a vyty\u010Dovac\u00EDch bod\u016F, a telefonn\u00ED budky, v\u010Detn\u011B p\u0159\u00EDpojn\u00FDch komunika\u010Dn\u00EDch veden\u00ED ve\u0159ejn\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED s\u00EDt\u011B a p\u0159\u00EDpojn\u00FDch energetick\u00FDch veden\u00ED, zejm\u00E9na pro ve\u0159ejn\u00E9 telefonn\u00ED automaty a jejich stavebn\u00ED \u00FApravy;\r\nveden\u00ED technick\u00E9ho za\u0159\u00EDzen\u00ED uvnit\u0159 budov a jejich stavebn\u00ED \u00FApravy;\r\npovrchov\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED pro rozvod nebo odvod vody na zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 p\u016Fd\u011B nebo na pozemc\u00EDch ur\u010Den\u00FDch k pln\u011Bn\u00ED funkc\u00ED lesa, nejde-li o vodn\u00ED d\u00EDla;\r\nza\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E1 jsou sou\u010D\u00E1st\u00ED nebo p\u0159\u00EDslu\u0161enstv\u00EDm energetick\u00E9 soustavy;\r\nstavebn\u00ED \u00FApravy kotelen, pokud se p\u0159i nich podstatn\u011B nem\u011Bn\u00ED jejich parametry, topn\u00E9 m\u00E9dium nebo zp\u016Fsob odvodu spalin;\r\ntopn\u00E9 agreg\u00E1ty, \u010Derpadla a za\u0159\u00EDzen\u00ED pro sol\u00E1rn\u00ED oh\u0159ev vody;\r\nstavebn\u00ED \u00FApravy energetick\u00FDch veden\u00ED, vodovod\u016F a kanalizac\u00ED, pokud se nem\u011Bn\u00ED jejich trasa;\r\np\u0159\u00EDpojky vodovodn\u00ED, kanaliza\u010Dn\u00ED a energetick\u00E9 v d\u00E9lce do 50 m,\r\n\r\nsto\u017E\u00E1ry, ant\u00E9ny a jin\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED, a to\r\nkonstrukce chmelnic, vinic a sad\u016F;\r\nant\u00E9ny, v\u010Detn\u011B jejich nosn\u00FDch konstrukc\u00ED a souvisej\u00EDc\u00EDch elektronick\u00FDch komunika\u010Dn\u00EDch za\u0159\u00EDzen\u00ED do celkov\u00E9 v\u00FD\u0161ky 15 m;\r\nsir\u00E9ny, v\u010Detn\u011B jejich podp\u011Brn\u00FDch konstrukc\u00ED a souvisej\u00EDc\u00EDch za\u0159\u00EDzen\u00ED do celkov\u00E9 v\u00FD\u0161ky 1,5 m;\r\nsign\u00E1ln\u00ED v\u011B\u017Ee, sign\u00E1ly a pyramidy pro zem\u011Bm\u011B\u0159ick\u00E9 \u00FA\u010Dely;\r\npodp\u011Bry lanov\u00FDch drah, kter\u00E9 nevedou p\u0159es ve\u0159ejn\u00E9 komunika\u010Dn\u00ED plochy a slou\u017E\u00ED pro n\u00E1kladn\u00ED dopravu, pro kter\u00E9 bylo vyd\u00E1no rozhodnut\u00ED o um\u00EDst\u011Bn\u00ED stavby;\r\nsto\u017E\u00E1ry pro vlajky;\r\nbleskosvody a za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 tvo\u0159\u00ED jeho sou\u010D\u00E1st;\r\ninforma\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED o celkov\u00E9 plo\u0161e men\u0161\u00ED ne\u017E 0,6 m2<>;\r\ninforma\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED, u nich\u017E byla \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm nebo \u00FAzemn\u00EDm souhlasem omezena doba trv\u00E1n\u00ED nejv\u00FD\u0161e na 3 m\u011Bs\u00EDce a jejich\u017E celkov\u00E1 v\u00FD\u0161ka nep\u0159ekra\u010Duje 10 m a celkov\u00E1 plocha 20 m2<>;\r\ninformativn\u00ED zna\u010Dky a ozn\u00E1men\u00ED na pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch;\r\nozna\u010Den\u00ED budov st\u00E1tn\u00EDch org\u00E1n\u016F a org\u00E1n\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy, ozna\u010Den\u00ED ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch staveb, staveb pr\u00E1vnick\u00FDch osob a fyzick\u00FDch osob podnikaj\u00EDc\u00EDch podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a ozna\u010Den\u00ED nemovit\u00FDch kulturn\u00EDch pam\u00E1tek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, pop\u0159\u00EDpad\u011B zna\u010Dkou stanovenou mezin\u00E1rodn\u00ED smlouvou,\r\n\r\nz\u00E1sobn\u00EDky, n\u00E1dr\u017Ee na vodu a baz\u00E9ny, nejde-li o vodn\u00ED d\u00EDla, op\u011Brn\u00E9 zdi, oplocen\u00ED, a to\r\nz\u00E1sobn\u00EDky pro zkapaln\u011Bn\u00E9 uhlovod\u00EDkov\u00E9 plyny do celkov\u00E9ho objemu 5 m3 ur\u010Den\u00E9 v\u00FDhradn\u011B pro odb\u011Br plynn\u00E9 f\u00E1ze;\r\nz\u00E1sobn\u00EDky na vodu nebo jin\u00E9 neho\u0159lav\u00E9 kapaliny do objemu 50 m3 a do v\u00FD\u0161ky 3 m;\r\nz\u00E1sobn\u00EDky na uskladn\u011Bn\u00ED zem\u011Bd\u011Blsk\u00FDch produkt\u016F, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do v\u00FD\u0161ky 3 m maj\u00EDc\u00ED doklad o shod\u011B s technick\u00FDmi po\u017Eadavky podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu;\r\nn\u00E1dr\u017Ee na vodu do 100 m3 obsahu ve vzd\u00E1lenosti nejm\u00E9n\u011B 50 m od budov s obytn\u00FDmi nebo pobytov\u00FDmi m\u00EDstnostmi, pokud nejde o vodn\u00ED d\u00EDla;\r\nbaz\u00E9ny do 40 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy;\r\nploty do v\u00FD\u0161ky 1,8 m, kter\u00E9 nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u00FDmi pozemn\u00EDmi komunikacemi a ve\u0159ejn\u00FDm prostranstv\u00EDm;\r\noplocen\u00ED pozemk\u016F pro zem\u011Bd\u011Blsk\u00E9 a lesnick\u00E9 \u00FA\u010Dely bez podezd\u00EDvky;\r\nop\u011Brn\u00E9 zdi do v\u00FD\u0161ky 1 m, kter\u00E9 nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00FDmi pozemn\u00EDmi komunikacemi a s ve\u0159ejn\u00FDm prostranstv\u00EDm,\r\n\r\nudr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, jejich\u017E proveden\u00ED nem\u016F\u017Ee negativn\u011B ovlivnit zdrav\u00ED osob, po\u017E\u00E1rn\u00ED bezpe\u010Dnost, stabilitu a vzhled stavby, \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a bezpe\u010Dnost p\u0159i u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED a nejde o udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B, kter\u00E1 je kulturn\u00ED pam\u00E1tkou,\r\nter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy a za\u0159\u00EDzen\u00ED mal\u00E9ho rozsahu, a to\r\n\u00FApravy ter\u00E9nu, n\u00E1sypy a v\u00FDkopy do 1,5 m v\u00FD\u0161ky nebo hloubky, pokud nejsou v\u011Bt\u0161\u00ED ne\u017E 300 m2 a nehrani\u010D\u00ED s ve\u0159ejn\u00FDmi pozemn\u00EDmi komunikacemi a ve\u0159ejn\u00FDmi prostranstv\u00EDmi;\r\nv\u00FDkopy a n\u00E1sypy pro ulo\u017Een\u00ED z\u00E1sobn\u00EDk\u016F podle p\u00EDsmene d) bod\u016F 1 a\u017E 3;\r\nskladov\u00E9, v\u00FDstavn\u00ED a manipula\u010Dn\u00ED plochy do 200 m2<>, kter\u00E9 neslou\u017E\u00ED pro skladov\u00E1n\u00ED a manipulaci s ho\u0159lav\u00FDmi l\u00E1tkami a chemick\u00FDmi l\u00E1tkami, kter\u00E9 mohou zp\u016Fsobit zne\u010Di\u0161t\u011Bn\u00ED \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED;\r\nodstavn\u00E9 plochy pro j\u00EDzdn\u00ED kola, v\u010Detn\u011B konstrukc\u00ED pro uchycen\u00ED kol;\r\nstavby mostn\u00EDch vah,\r\n\r\nostatn\u00ED stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED, a to\r\nd\u016Fln\u00ED d\u00EDla, d\u016Fln\u00ED stavby pod povrchem a stavby v povrchov\u00FDch lomech a skr\u00FDvk\u00E1ch, pokud podl\u00E9haj\u00ED schvalov\u00E1n\u00ED a dozoru org\u00E1n\u016F st\u00E1tn\u00ED b\u00E1\u0148sk\u00E9 spr\u00E1vy podle horn\u00EDch p\u0159edpis\u016F;\r\ncirkusov\u00E9 stany pro nejv\u00FD\u0161e 200 osob a sc\u00E9nick\u00E9 stavby pro film, televizi a divadlo;\r\np\u0159enosn\u00E1 za\u0159\u00EDzen\u00ED, konstrukce a le\u0161en\u00ED;\r\npropustky na \u00FA\u010Delov\u00FDch komunikac\u00EDch;\r\nv\u00FDrobky, kter\u00E9 pln\u00ED funkci stavby, v\u010Detn\u011B nosn\u00FDch konstrukc\u00ED pro n\u011B, nepodsklepen\u00E9, pokud nebudou slou\u017Eit k u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED osobami nebo k ust\u00E1jen\u00ED zv\u00ED\u0159at,\r\n\r\nstavebn\u00ED \u00FApravy, pokud se jimi nezasahuje do nosn\u00FDch konstrukc\u00ED stavby, nem\u011Bn\u00ED se vzhled stavby ani zp\u016Fsob u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, nevy\u017Eaduj\u00ED posouzen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED a jejich proveden\u00ED nem\u016F\u017Ee negativn\u011B ovlivnit po\u017E\u00E1rn\u00ED bezpe\u010Dnost.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FApravy pozemn\u00EDch komunikac\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce na nich, kter\u00E9 nevy\u017Eaduj\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED, vymezuje zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nOhla\u0161ov\u00E1n\u00ED jednoduch\u00FDch staveb, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, za\u0159\u00EDzen\u00ED a udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED\r\nK proveden\u00ED jednoduch\u00FDch staveb uveden\u00FDch v odstavci 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d), jejich\u017E n\u00E1vrh je v souladu s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informac\u00ED (\u00A7 21), kter\u00E9 jsou umis\u0165ov\u00E1ny v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v zastaviteln\u00E9 plo\u0161e, pom\u011Bry v \u00FAzem\u00ED se jimi podstatn\u011B nem\u011Bn\u00ED a kter\u00E9 nevy\u017Eaduj\u00ED nov\u00E9 n\u00E1roky na dopravn\u00ED a technickou infrastrukturu, posta\u010D\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00ED bez p\u0159edchoz\u00EDho \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu. Spolu s ohl\u00E1\u0161en\u00EDm stavebn\u00EDk stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu dolo\u017E\u00ED, \u017Ee o sv\u00E9m stavebn\u00EDm z\u00E1m\u011Bru prokazateln\u011B informoval vlastn\u00EDky sousedn\u00EDch pozemk\u016F a staveb na nich; ti mohou p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu ozn\u00E1mit sv\u00E9 p\u0159\u00EDpadn\u00E9 n\u00E1mitky proti stavb\u011B do 15 dn\u016F ode dne, kdy byli stavebn\u00EDkem informov\u00E1ni.\r\nOhl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu vy\u017Eaduj\u00ED\r\nstavby pro bydlen\u00ED a pro rekreaci do 150 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy, s jedn\u00EDm podzemn\u00EDm podla\u017E\u00EDm do hloubky 3 m a nejv\u00FD\u0161e dv\u011Bma nadzemn\u00EDmi podla\u017E\u00EDmi a podkrov\u00EDm,\r\npodzemn\u00ED stavby do 300 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodn\u00EDm d\u00EDlem,\r\nstavby do 300 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a v\u00FD\u0161ky do 10 m, s v\u00FDjimkou staveb pro bydlen\u00ED, a haly do 1000 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a v\u00FD\u0161ky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejv\u00FD\u0161e s jedn\u00EDm nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00EDm, nepodsklepen\u00E9 a do\u010Dasn\u00E9 na dobu nejd\u00E9le 3 let,\r\nstavby do 25 m2 zastav\u011Bn\u00E9 plochy a do 5 m v\u00FD\u0161ky s jedn\u00EDm nadzemn\u00EDm podla\u017E\u00EDm, podsklepen\u00E9 nejv\u00FD\u0161e do hloubky 3 m,\r\nv\u011Btrn\u00E9 elektr\u00E1rny do v\u00FD\u0161ky 10 m,\r\nter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. f) bod\u011B 1,\r\nstavby za\u0159\u00EDzen\u00ED staveni\u0161t\u011B neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. a),\r\np\u0159\u00EDpojky neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. b) bod\u011B 8,\r\nstavby op\u011Brn\u00FDch zd\u00ED do v\u00FD\u0161ky 1 m neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. d) bod\u011B 8,\r\ninforma\u010Dn\u00ED a reklamn\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED na stavb\u011B nebo na pozemku neuveden\u00E1 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle \u00A7 3 odst. 2,\r\nv\u00FDrobky, kter\u00E9 pln\u00ED funkci stavby a kter\u00E9 nejsou uvedeny v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. g) bod\u011B 5,\r\ncirkusov\u00E9 stany neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. g) bod\u011B 2,\r\nant\u00E9ny, v\u010Detn\u011B jejich nosn\u00FDch konstrukc\u00ED a souvisej\u00EDc\u00EDch elektronick\u00FDch komunika\u010Dn\u00EDch za\u0159\u00EDzen\u00ED, neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. c) bod\u011B 2,\r\nstavebn\u00ED \u00FApravy pro zm\u011Bny v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u010D\u00E1sti stavby, kter\u00FDmi se nezasahuje do nosn\u00FDch konstrukc\u00ED stavby, nem\u011Bn\u00ED se jej\u00ED vzhled a nevy\u017Eaduj\u00ED posouzen\u00ED vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED,\r\nsjezdy z pozemn\u00EDch komunikac\u00ED na sousedn\u00ED nemovitosti,\r\nudr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B neuveden\u00E9 v \u00A7 103 odst. 1 p\u00EDsm. e).\r\n\r\nOhl\u00E1\u0161en\u00ED nevy\u017Eaduj\u00ED jednoduch\u00E9 stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy a za\u0159\u00EDzen\u00ED, u kter\u00FDch to stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 78 odst. 2 stanovil.\r\nStavebn\u00ED \u00FApravy pozemn\u00EDch komunikac\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce na nich, kter\u00E9 vy\u017Eaduj\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00ED, vymezuje zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nOhl\u00E1\u0161en\u00ED\r\n\r\nOhl\u00E1\u0161en\u00ED stavby obsahuje \u00FAdaje o stavebn\u00EDkovi, o pozemku, ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavb\u011B, jej\u00EDm rozsahu a \u00FA\u010Delu, o zp\u016Fsobu a dob\u011B prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a jej\u00ED jednoduch\u00FD technick\u00FD popis, nejde-li o p\u0159\u00EDpady uveden\u00E9 v odstavci 2; u do\u010Dasn\u00E9 stavby rovn\u011B\u017E dobu jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED a n\u00E1vrh \u00FApravy pozemku po jej\u00EDm odstran\u011Bn\u00ED. K ohl\u00E1\u0161en\u00ED se p\u0159ipoj\u00ED doklad prokazuj\u00EDc\u00ED vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo pr\u00E1vo zalo\u017Een\u00E9 smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED anebo pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu k pozemku \u010Di stavb\u011B, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee existenci takov\u00E9ho pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED.\r\nU staveb uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d) se k ohl\u00E1\u0161en\u00ED d\u00E1le p\u0159ipoj\u00ED projektov\u00E1 dokumentace. U staveb a ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. e) a\u017E i) a n) se k ohl\u00E1\u0161en\u00ED p\u0159ipoj\u00ED projektov\u00E1 dokumentace, kterou tvo\u0159\u00ED situa\u010Dn\u00ED n\u00E1\u010Drt podle katastr\u00E1ln\u00ED mapy s vyzna\u010Den\u00EDm jejich um\u00EDst\u011Bn\u00ED, hranic se sousedn\u00EDmi pozemky, polohy staveb na nich a jednoduch\u00E9 stavebn\u00ED nebo mont\u00E1\u017En\u00ED v\u00FDkresy specifikuj\u00EDc\u00ED navrhovanou stavbu nebo ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy.\r\nProjektov\u00E1 dokumentace se p\u0159ipojuje ve dvoj\u00EDm vyhotoven\u00ED. Nen\u00ED-li obecn\u00ED \u00FA\u0159ad obce, na jej\u00EDm\u017E \u00FAzem\u00ED stavba bude, stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 se trojmo, vyjma staveb v p\u016Fsobnosti vojensk\u00FDch a jin\u00FDch stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F (\u00A7 16); pokud stavebn\u00EDk nen\u00ED vlastn\u00EDkem stavby, p\u0159ipojuje se jedno dal\u0161\u00ED vyhotoven\u00ED. K ohl\u00E1\u0161en\u00ED se p\u0159ipoj\u00ED z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu vy\u017Eadovan\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem,,.\r\nPod\u00E1n\u00ED, kter\u00E9 nem\u00E1 n\u00E1le\u017Eitosti podle odstavc\u016F 1 a\u017E 3, nen\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00EDm podle tohoto z\u00E1kona a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad je usnesen\u00EDm odlo\u017E\u00ED. Usnesen\u00ED o odlo\u017Een\u00ED za\u0161le stavebn\u00EDkovi do 15 dn\u016F ode dne u\u010Din\u011Bn\u00ED pod\u00E1n\u00ED spolu s pou\u010Den\u00EDm o spr\u00E1vn\u00E9m postupu p\u0159i ohla\u0161ov\u00E1n\u00ED staveb a o tom, \u017Ee se stavbou nelze zapo\u010D\u00EDt.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti ohl\u00E1\u0161en\u00ED a obsah a rozsah projektov\u00E9 dokumentace u staveb uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d) stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nOhl\u00E1\u0161enou stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 104 odst. 2 m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDk prov\u00E9st na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9ho souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu; u do\u010Dasn\u00E9 stavby souhlas obsahuje dobu jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED. Nebude-li stavebn\u00EDkovi souhlas doru\u010Den do 40 dn\u016F ode dne, kdy ohl\u00E1\u0161en\u00ED do\u0161lo stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, ani mu v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B nebude doru\u010Den z\u00E1kaz podle \u00A7 107, plat\u00ED, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad souhlas ud\u011Blil.\r\nJestli\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad s proveden\u00EDm ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby souhlas\u00ED, ov\u011B\u0159\u00ED p\u0159edlo\u017Eenou projektovou dokumentaci. Jedno jej\u00ED vyhotoven\u00ED si ponech\u00E1, druh\u00E9 za\u0161le stavebn\u00EDkovi.\r\nSouhlas plat\u00ED po dobu 12 m\u011Bs\u00EDc\u016F; nepozb\u00FDv\u00E1 v\u0161ak platnosti, pokud v t\u00E9to dob\u011B bylo s ohl\u00E1\u0161enou stavbou zapo\u010Dato. Lh\u016Fta za\u010D\u00EDn\u00E1 b\u011B\u017Eet dnem n\u00E1sleduj\u00EDc\u00EDm po dni, kdy byl stavebn\u00EDkovi doru\u010Den souhlas, nebo dnem n\u00E1sleduj\u00EDc\u00EDm po dni, kdy uplynulo 40 dn\u016F od ohl\u00E1\u0161en\u00ED.\r\n\r\nPokud by ohl\u00E1\u0161en\u00E1 stavba podle \u00A7 104 odst. 1 byla navr\u017Eena v rozporu s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED informac\u00ED nebo s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu nebo umis\u0165ov\u00E1na v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED anebo byla v rozporu se z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu (\u00A7 105 odst. 3), stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, proveden\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby zak\u00E1\u017Ee. Toto rozhodnut\u00ED mus\u00ED b\u00FDt vyd\u00E1no do 30 dn\u016F ode dne ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby.\r\nPokud by ohl\u00E1\u0161en\u00E1 stavba, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. d) a\u017E p) byly v rozporu s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, s regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nem, \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm nebo \u00FAzemn\u00EDm souhlasem anebo se z\u00E1vazn\u00FDm stanoviskem dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu (\u00A7 105 odst. 3), stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, jejich proveden\u00ED zak\u00E1\u017Ee. Toto rozhodnut\u00ED mus\u00ED b\u00FDt vyd\u00E1no do 30 dn\u016F ode dne ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby.\r\nOdvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED, j\u00EDm\u017E stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zak\u00E1zal proveden\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby, nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.\r\n\r\nV\u00FDrobky, kter\u00E9 pln\u00ED funkci stavby\r\nU v\u00FDrobku, kter\u00FD pln\u00ED funkci stavby, se k ohl\u00E1\u0161en\u00ED podle \u00A7 105 p\u0159ipoj\u00ED doklad podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu prokazuj\u00EDc\u00ED shodu jeho vlastnost\u00ED s po\u017Eadavky na stavby podle \u00A7 156. Pokud nelze takov\u00FD doklad z\u00EDskat, p\u0159ipoj\u00ED se k ohl\u00E1\u0161en\u00ED technick\u00E1 dokumentace v\u00FDrobce nebo dovozce, pop\u0159\u00EDpad\u011B dal\u0161\u00ED doklad, z n\u011Bho\u017E je mo\u017En\u00E9 ov\u011B\u0159it dodr\u017Een\u00ED po\u017Eadavk\u016F na stavby.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, zak\u00E1\u017Ee um\u00EDst\u011Bn\u00ED nebo u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED v\u00FDrobku, kter\u00FD pln\u00ED funkci stavby, pokud nebylo prok\u00E1z\u00E1no spln\u011Bn\u00ED po\u017Eadavk\u016F podle odstavce 1 nebo pokud by bylo naru\u0161eno \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED v jeho okol\u00ED; ze stejn\u00FDch d\u016Fvod\u016F m\u016F\u017Ee na\u0159\u00EDdit i jeho odstran\u011Bn\u00ED podle \u00A7 129 odst. 1 p\u00EDsm. a).\r\n\r\nStavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED\r\n\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDkem stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED je\r\nstavebn\u00EDk,\r\nvlastn\u00EDk stavby, na n\u00ED\u017E m\u00E1 b\u00FDt provedena zm\u011Bna \u010Di udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, nen\u00ED-li stavebn\u00EDkem, nejde-li o p\u0159\u00EDpad uveden\u00FD v p\u00EDsmenu g),\r\nvlastn\u00EDk pozemku, na kter\u00E9m m\u00E1 b\u00FDt stavba prov\u00E1d\u011Bna, nen\u00ED-li stavebn\u00EDkem,\r\nvlastn\u00EDk stavby na pozemku, na kter\u00E9m m\u00E1 b\u00FDt stavba prov\u00E1d\u011Bna, a ten, kdo m\u00E1 k tomuto pozemku nebo stavb\u011B pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu, mohou-li b\u00FDt jejich pr\u00E1va navrhovanou stavbou p\u0159\u00EDmo dot\u010Dena,\r\nvlastn\u00EDk sousedn\u00EDho pozemku nebo stavby na n\u011Bm, m\u016F\u017Ee-li b\u00FDt jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo navrhovanou stavbou p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno,\r\nten, kdo m\u00E1 k sousedn\u00EDmu pozemku pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu, m\u016F\u017Ee-li b\u00FDt toto pr\u00E1vo navrhovanou stavbou p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno,\r\nspole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu ve stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 se t\u00FDk\u00E1 domu nebo spole\u010Dn\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED domu anebo pozemku; v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu nem\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED subjektivitu, vlastn\u00EDk, jeho\u017E spoluvlastnick\u00FD pod\u00EDl na spole\u010Dn\u00FDch \u010D\u00E1stech domu \u010Din\u00ED v\u00EDce ne\u017E jednu polovinu.\r\n\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED nen\u00ED n\u00E1jemce bytu, nebytov\u00E9ho prostoru nebo pozemku.\r\n\r\n\u017D\u00E1dost o stavebn\u00ED povolen\u00ED obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED z\u00E1kladn\u00ED \u00FAdaje o po\u017Eadovan\u00E9m z\u00E1m\u011Bru a identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje o pozemc\u00EDch a stavb\u00E1ch.\r\nK \u017E\u00E1dosti stavebn\u00EDk p\u0159ipoj\u00ED\r\ndoklady prokazuj\u00EDc\u00ED jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo pr\u00E1vo zalo\u017Een\u00E9 smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED anebo pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu k pozemku nebo stavb\u011B, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee existenci takov\u00E9ho pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED, ; je-li stavebn\u00EDkem spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek, p\u0159ipoj\u00ED tak\u00E9 smlouvu o v\u00FDstavb\u011B nebo rozhodnut\u00ED shrom\u00E1\u017Ed\u011Bn\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek p\u0159ijat\u00E9 podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu\r\nprojektovou dokumentaci,\r\npl\u00E1n kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby,\r\nz\u00E1vazn\u00E1 stanoviska, pop\u0159\u00EDpad\u011B stanoviska nebo jin\u00E9 doklady vy\u017Eadovan\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy, pokud je stavebn\u00EDk obstaral p\u0159edem.\r\n\r\nProjektov\u00E1 dokumentace se p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 ve dvoj\u00EDm vyhotoven\u00ED, a nen\u00ED-li obecn\u00ED \u00FA\u0159ad v m\u00EDst\u011B stavby stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, vyjma staveb v p\u016Fsobnosti vojensk\u00FDch a jin\u00FDch stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F, p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 se trojmo. Pokud stavebn\u00EDk nen\u00ED vlastn\u00EDkem stavby, p\u0159ipojuje se jedno dal\u0161\u00ED vyhotoven\u00ED.\r\nPokud p\u0159edlo\u017Een\u00E1 projektov\u00E1 dokumentace nen\u00ED zpracov\u00E1na opr\u00E1vn\u011Bnou osobou, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u0159\u00EDzen\u00ED zastav\u00ED.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o stavebn\u00ED povolen\u00ED, rozsah a obsah projektov\u00E9 dokumentace stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159ezkoum\u00E1 podanou \u017E\u00E1dost a p\u0159ipojen\u00E9 podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich prov\u00E9st, a ov\u011B\u0159\u00ED zejm\u00E9na, zda\r\nprojektov\u00E1 dokumentace je zpracov\u00E1na v souladu s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED, s podm\u00EDnkami \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu,\r\nprojektov\u00E1 dokumentace je \u00FApln\u00E1, p\u0159ehledn\u00E1, byla zpracov\u00E1na opr\u00E1vn\u011Bnou osobou a zda jsou v odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED m\u00ED\u0159e \u0159e\u0161eny obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu,\r\nje zaji\u0161t\u011Bn p\u0159\u00EDjezd ke stavb\u011B, v\u010Dasn\u00E9 vybudov\u00E1n\u00ED technick\u00E9ho, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9ho vybaven\u00ED pot\u0159ebn\u00E9ho k \u0159\u00E1dn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby vy\u017Eadovan\u00E9ho zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem,\r\np\u0159edlo\u017Een\u00E9 podklady vyhovuj\u00ED po\u017Eadavk\u016Fm uplatn\u011Bn\u00FDm dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ov\u011B\u0159\u00ED rovn\u011B\u017E \u00FA\u010Dinky budouc\u00EDho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby.\r\nZjist\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, \u017Ee\r\nv projektov\u00E9 dokumentaci nejsou dodr\u017Eeny obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu,\r\nprojektov\u00E1 dokumentace nen\u00ED v souladu s po\u017Eadavky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED, s podm\u00EDnkami \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu,\r\nvyzve stavebn\u00EDka k odstran\u011Bn\u00ED uveden\u00FDch nedostatk\u016F a stanov\u00ED k tomu p\u0159im\u011B\u0159enou lh\u016Ftu.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ozn\u00E1m\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED, kte\u0159\u00ED jsou mu zn\u00E1mi, a dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm zah\u00E1jen\u00ED stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED nejm\u00E9n\u011B 10 dn\u016F p\u0159ed \u00FAstn\u00EDm jedn\u00E1n\u00EDm, kter\u00E9 spoj\u00ED s ohled\u00E1n\u00EDm na m\u00EDst\u011B, je-li to \u00FA\u010Deln\u00E9. Z\u00E1rove\u0148 upozorn\u00ED dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny a \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, \u017Ee z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska a n\u00E1mitky, pop\u0159\u00EDpad\u011B d\u016Fkazy mohou uplatnit nejpozd\u011Bji p\u0159i \u00FAstn\u00EDm jedn\u00E1n\u00ED, jinak \u017Ee k nim nebude p\u0159ihl\u00E9dnuto.\r\nOd ohled\u00E1n\u00ED na m\u00EDst\u011B, pop\u0159\u00EDpad\u011B i od \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad upustit, jsou-li mu dob\u0159e zn\u00E1my pom\u011Bry staveni\u0161t\u011B a \u017E\u00E1dost poskytuje dostate\u010Dn\u00FD podklad pro posouzen\u00ED navrhovan\u00E9 stavby a stanoven\u00ED podm\u00EDnek k jej\u00EDmu prov\u00E1d\u011Bn\u00ED. Upust\u00ED-li od \u00FAstn\u00EDho jedn\u00E1n\u00ED, ur\u010D\u00ED lh\u016Ftu, kter\u00E1 nesm\u00ED b\u00FDt krat\u0161\u00ED ne\u017E 10 dn\u016F, do kdy mohou dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny uplatnit z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska a \u00FA\u010Dastn\u00EDci \u0159\u00EDzen\u00ED sv\u00E9 n\u00E1mitky, pop\u0159\u00EDpad\u011B d\u016Fkazy. Z\u00E1rove\u0148 je upozorn\u00ED, \u017Ee k pozd\u011Bji uplatn\u011Bn\u00FDm z\u00E1vazn\u00FDm stanovisk\u016Fm, n\u00E1mitk\u00E1m, pop\u0159\u00EDpad\u011B d\u016Fkaz\u016Fm nebude p\u0159ihl\u00E9dnuto.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee ve stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED na sv\u016Fj n\u00E1klad p\u0159izvat autorizovan\u00E9ho inspektora; navrhne-li stavebn\u00EDk p\u0159izvat autorizovan\u00E9ho inspektora, hrad\u00ED jeho n\u00E1klady.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee ve stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED p\u0159izvat na sv\u016Fj n\u00E1klad projektanta, kter\u00E9ho stavebn\u00EDk pov\u011B\u0159il koordinac\u00ED projektov\u00E9 dokumentace stavby zpracov\u00E1van\u00E9 v\u00EDce projektanty nebo koordinac\u00ED autorsk\u00E9ho dozoru (d\u00E1le jen \u201Ehlavn\u00ED projektant\u201C); navrhne-li stavebn\u00EDk p\u0159izv\u00E1n\u00ED hlavn\u00EDho projektanta, hrad\u00ED jeho n\u00E1klady.\r\nDoru\u010Duje-li se \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED ozn\u00E1men\u00ED o zah\u00E1jen\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou, stavebn\u00EDkovi a vlastn\u00EDkovi stavby, na kter\u00E9 m\u00E1 b\u00FDt provedena zm\u011Bna, se ozn\u00E1men\u00ED doru\u010Duje do vlastn\u00EDch rukou.\r\n\r\nN\u00E1mitky \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDk \u0159\u00EDzen\u00ED m\u016F\u017Ee uplatnit n\u00E1mitky proti projektov\u00E9 dokumentaci, zp\u016Fsobu prov\u00E1d\u011Bn\u00ED a u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo po\u017Eadavk\u016Fm dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F, pokud je jimi p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno jeho vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo pr\u00E1vo zalo\u017Een\u00E9 smlouvou prov\u00E9st stavbu nebo opat\u0159en\u00ED nebo pr\u00E1vo odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED v\u011Bcn\u00E9mu b\u0159emenu k pozemku nebo stavb\u011B.\r\nK n\u00E1mitk\u00E1m \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 byly nebo mohly b\u00FDt uplatn\u011Bny p\u0159i \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED, p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo p\u0159i vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e anebo \u00FAzemn\u00EDho opat\u0159en\u00ED o asanaci \u00FAzem\u00ED, se nep\u0159ihl\u00ED\u017E\u00ED.\r\nO n\u00E1mitce, o kter\u00E9 nedo\u0161lo k dohod\u011B mezi \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodne na z\u00E1klad\u011B obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, z\u00E1vazn\u00FDch stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo technick\u00FDch norem, pokud takov\u00E1 n\u00E1mitka nep\u0159esahuje rozsah jeho p\u016Fsobnosti. Nedo\u0161lo-li k dohod\u011B o n\u00E1mitce ob\u010Danskopr\u00E1vn\u00ED povahy, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad si o n\u00ED u\u010Din\u00ED \u00FAsudek a rozhodne ve v\u011Bci; to neplat\u00ED v p\u0159\u00EDpad\u011B n\u00E1mitek t\u00FDkaj\u00EDc\u00EDch se existence pr\u00E1va nebo rozsahu vlastnick\u00FDch pr\u00E1v.\r\n\r\nStavebn\u00ED povolen\u00ED\r\nVe stavebn\u00EDm povolen\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad stanov\u00ED podm\u00EDnky pro proveden\u00ED stavby, a pokud je to t\u0159eba, i pro jej\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, a rozhodne o n\u00E1mitk\u00E1ch \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED. Podm\u00EDnkami zabezpe\u010D\u00ED ochranu ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F a stanov\u00ED zejm\u00E9na n\u00E1vaznost na jin\u00E9 podmi\u0148uj\u00EDc\u00ED stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED, dodr\u017Een\u00ED obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, v\u010Detn\u011B po\u017Eadavk\u016F na bezbari\u00E9rov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B technick\u00FDch norem. Podle pot\u0159eby stanov\u00ED, kter\u00E9 f\u00E1ze v\u00FDstavby mu stavebn\u00EDk ozn\u00E1m\u00ED za \u00FA\u010Delem proveden\u00ED kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby; m\u016F\u017Ee t\u00E9\u017E stanovit, \u017Ee stavbu lze u\u017E\u00EDvat jen na z\u00E1klad\u011B kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu.\r\nU stavby obsahuj\u00EDc\u00ED technologick\u00E9 za\u0159\u00EDzen\u00ED, u n\u011Bho\u017E je t\u0159eba ov\u011B\u0159it zp\u016Fsobilost k bezpe\u010Dn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, dodr\u017Een\u00ED podm\u00EDnek stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo integrovan\u00E9ho povolen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee ulo\u017Eit ve stavebn\u00EDm povolen\u00ED proveden\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu. V takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B p\u0159edem projedn\u00E1 se stavebn\u00EDkem dobu trv\u00E1n\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu.\r\nPo dni nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci stavebn\u00EDho povolen\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad za\u0161le stavebn\u00EDkovi jedno vyhotoven\u00ED ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace spolu se \u0161t\u00EDtkem obsahuj\u00EDc\u00EDm identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje o povolen\u00E9 stavb\u011B. Dal\u0161\u00ED vyhotoven\u00ED ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace za\u0161le vlastn\u00EDkovi stavby, pokud nen\u00ED stavebn\u00EDkem.\r\nStavebn\u00ED povolen\u00ED pozb\u00FDv\u00E1 platnosti, jestli\u017Ee stavba nebyla zah\u00E1jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pr\u00E1vn\u00ED moci. Dobu platnosti stavebn\u00EDho povolen\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad prodlou\u017Eit na od\u016Fvodn\u011Bnou \u017E\u00E1dost stavebn\u00EDka podanou p\u0159ed jej\u00EDm uplynut\u00EDm. Pod\u00E1n\u00EDm \u017E\u00E1dosti se stav\u00ED b\u011Bh lh\u016Fty platnosti stavebn\u00EDho povolen\u00ED.\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED, kte\u0159\u00ED byli o zah\u00E1jen\u00ED stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED uv\u011Bdom\u011Bni ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou, se stavebn\u00ED povolen\u00ED oznamuje doru\u010Den\u00EDm ve\u0159ejnou vyhl\u00E1\u0161kou. Stavebn\u00EDkovi a vlastn\u00EDkovi stavby, na kter\u00E9 m\u00E1 b\u00FDt provedena zm\u011Bna, se v\u0161ak doru\u010Duje stavebn\u00ED povolen\u00ED do vlastn\u00EDch rukou.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti stavebn\u00EDho povolen\u00ED a \u0161t\u00EDtku s identifika\u010Dn\u00EDmi \u00FAdaji stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nSe souhlasem dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad uzav\u0159\u00EDt se stavebn\u00EDkem ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvu o proveden\u00ED stavby nebo ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, kter\u00E1 nahrad\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED, a to za podm\u00EDnek podle \u00A7 161 a\u017E 168 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du; ustanoven\u00ED \u00A7 167 odst. 3 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se nepou\u017Eije. N\u00E1le\u017Eitosti obsahu ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 7 dn\u016F od p\u0159edlo\u017Een\u00ED n\u00E1vrhu ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy ozn\u00E1m\u00ED postup podle odstavce 1 osob\u00E1m, kter\u00E9 by byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho z\u00E1kona.\r\n\r\nZkr\u00E1cen\u00E9 stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED\r\n\r\nUzav\u0159e-li stavebn\u00EDk s autorizovan\u00FDm inspektorem smlouvu o proveden\u00ED kontroly projektov\u00E9 dokumentace pro stavbu, kterou hodl\u00E1 prov\u00E9st, m\u016F\u017Ee takovou stavbu pouze ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, jestli\u017Ee byla opat\u0159ena souhlasn\u00E1 z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED osob, kter\u00E9 by byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED (\u00A7 109), a nejde o stavbu, kter\u00E1 je zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED nebo rozhodnut\u00EDm org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED p\u0159\u00EDmo ozna\u010Dena jako nezp\u016Fsobil\u00E1 pro zkr\u00E1cen\u00E9 stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\nStavebn\u00EDk k ozn\u00E1men\u00ED stavby p\u0159ipoj\u00ED projektovou dokumentaci stanovenou prov\u00E1d\u011Bc\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem a certifik\u00E1t vydan\u00FD autorizovan\u00FDm inspektorem. Dokumentace se p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 ve dvoj\u00EDm vyhotoven\u00ED; nen\u00ED-li obecn\u00ED \u00FA\u0159ad stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, nebo stavebn\u00EDk nen\u00ED vlastn\u00EDkem stavby, p\u0159edkl\u00E1d\u00E1 se trojmo.\r\nAutorizovan\u00FD inspektor certifik\u00E1tem stvrzuje, \u017Ee ov\u011B\u0159il projektovou dokumentaci a p\u0159ipojen\u00E9 podklady z hledisek uveden\u00FDch v \u00A7 111 odst. 1 a 2 a \u017Ee navrhovan\u00E1 stavba m\u016F\u017Ee b\u00FDt provedena. Na projektov\u00E9 dokumentaci tuto skute\u010Dnost vyzna\u010D\u00ED, uvede sv\u00E9 jm\u00E9no a p\u0159\u00EDjmen\u00ED, datum vyd\u00E1n\u00ED certifik\u00E1tu a opat\u0159\u00ED ji sv\u00FDm podpisem a raz\u00EDtkem se st\u00E1tn\u00EDm znakem \u010Cesk\u00E9 republiky. K certifik\u00E1tu p\u0159ipoj\u00ED n\u00E1vrh pl\u00E1nu kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby, z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F a vyj\u00E1d\u0159en\u00ED osob, kter\u00E9 by byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED (\u00A7 109).\r\nPokud ve vyj\u00E1d\u0159en\u00EDch podle odstavce 1 byly uplatn\u011Bny n\u00E1mitky proti prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, autorizovan\u00FD inspektor je posoud\u00ED a projedn\u00E1 s osobami, kter\u00E9 je uplatnily. Zp\u016Fsob vypo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek a z\u00E1v\u011Bry, pop\u0159\u00EDpad\u011B podklady, z nich\u017E vych\u00E1zel, p\u0159ipoj\u00ED autorizovan\u00FD inspektor k certifik\u00E1tu podle odstavce 3. Nepoda\u0159\u00ED-li se p\u0159i vypo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek odstranit rozpory mezi osobami, kter\u00E9 by jinak byly \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, p\u0159edlo\u017E\u00ED jejich vyj\u00E1d\u0159en\u00ED spolu s projektovou dokumentac\u00ED a z\u00E1vazn\u00FDmi stanovisky dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD zajist\u00ED vypo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED n\u00E1mitek podle \u00A7 114 nebo usnesen\u00EDm rozhodne o n\u00E1mitk\u00E1ch ve sv\u00E9 p\u016Fsobnosti anebo usnesen\u00EDm rozhodne o nezp\u016Fsobilosti stavby pro zkr\u00E1cen\u00E9 \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\nCertifik\u00E1t, ov\u011B\u0159enou dokumentaci s vyzna\u010Den\u00FDmi \u00FAdaji a p\u0159\u00EDlohy podle odstavce 3 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad eviduje a vyu\u017E\u00EDv\u00E1 pro kontroln\u00ED prohl\u00EDdky stavby.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti ozn\u00E1men\u00ED podle odstavce 1, jako\u017E i obsah a strukturu certifik\u00E1tu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nZm\u011Bna stavby p\u0159ed jej\u00EDm dokon\u010Den\u00EDm\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee na od\u016Fvodn\u011Bnou \u017E\u00E1dost stavebn\u00EDka nebo jeho pr\u00E1vn\u00EDho n\u00E1stupce povolit zm\u011Bnu stavby p\u0159ed jej\u00EDm dokon\u010Den\u00EDm. \u017D\u00E1dost obsahuje krom\u011B obecn\u00FDch n\u00E1le\u017Eitost\u00ED popis zm\u011Bn a jejich porovn\u00E1n\u00ED se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm a s projektovou dokumentac\u00ED ov\u011B\u0159enou stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, pop\u0159\u00EDpad\u011B autorizovan\u00FDm inspektorem ve zkr\u00E1cen\u00E9m stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED. K \u017E\u00E1dosti se p\u0159ipoj\u00ED projektov\u00E1 dokumentace zm\u011Bn stavby, nebo kopie ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace s vyzna\u010Den\u00EDm navrhovan\u00FDch zm\u011Bn.\r\n\u017D\u00E1dost o zm\u011Bnu stavby p\u0159ed dokon\u010Den\u00EDm stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad projedn\u00E1 s \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny v rozsahu, v jak\u00E9m se zm\u011Bna dot\u00FDk\u00E1 pr\u00E1v \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F stavebn\u00EDho, p\u0159\u00EDpadn\u011B \u00FAzemn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED, jako\u017E i z\u00E1jm\u016F chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy, a rozhodne o n\u00ED. Na \u0159\u00EDzen\u00ED a povolen\u00ED se vztahuj\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B ustanoven\u00ED o stavebn\u00EDm, p\u0159\u00EDpadn\u011B \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED. Zm\u011Bnu stavby lze projednat a povolit t\u00E9\u017E ve zkr\u00E1cen\u00E9m stavebn\u00EDm, p\u0159\u00EDpadn\u011B \u00FAzemn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\nZm\u011Bnu stavby, kter\u00E1 se nedot\u00FDk\u00E1 pr\u00E1v \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F stavebn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, pop\u0159\u00EDpad\u011B autorizovan\u00FD inspektor, bylo-li ve v\u011Bci vedeno zkr\u00E1cen\u00E9 stavebn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED, schv\u00E1l\u00ED p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce z\u00E1pisem do stavebn\u00EDho den\u00EDku nebo jednoduch\u00E9ho z\u00E1znamu o stavb\u011B; podle okolnost\u00ED vyzna\u010D\u00ED zm\u011Bnu t\u00E9\u017E v ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentaci. M\u016F\u017Ee tak u\u010Dinit, jen pokud se zm\u011Bna nedot\u00FDk\u00E1 podm\u00EDnek \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy nebo kdy\u017E p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD dot\u010Den\u00FD org\u00E1n p\u00EDsemn\u011B anebo prohl\u00E1\u0161en\u00EDm do protokolu se zm\u011Bnou souhlas\u00ED.\r\nZm\u011Bnu ohl\u00E1\u0161en\u00E9 stavby lze prov\u00E9st na z\u00E1klad\u011B souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu s jej\u00EDm ohl\u00E1\u0161en\u00EDm. P\u0159itom se postupuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 105 a\u017E 107.\r\n\r\nU\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED staveb\r\nDokon\u010Denou stavbu, pop\u0159\u00EDpad\u011B \u010D\u00E1st stavby schopnou samostatn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, pokud vy\u017Eadovala stavebn\u00ED povolen\u00ED nebo ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E e) a n) anebo pokud byla prov\u00E1d\u011Bna na podklad\u011B ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu vydan\u00E9ho autorizovan\u00FDm inspektorem (\u00A7 117) a byla provedena v souladu s n\u00EDm, lze u\u017E\u00EDvat na z\u00E1klad\u011B ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu (\u00A7 120) nebo kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu. Stavebn\u00EDk zajist\u00ED, aby byly p\u0159ed zapo\u010Det\u00EDm u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby provedeny a vyhodnoceny zkou\u0161ky p\u0159edepsan\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy.\r\n\r\nStavebn\u00EDk je povinen ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1m\u011Br zapo\u010D\u00EDt s u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00EDm stavby nejm\u00E9n\u011B 30 dn\u016F p\u0159edem, nejde-li o stavbu uvedenou v \u00A7 122. S u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00EDm stavby pro \u00FA\u010Del, k n\u011Bmu\u017E byla stavba povolena, m\u016F\u017Ee b\u00FDt zapo\u010Dato, pokud do 30 dn\u016F od ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nezak\u00E1\u017Ee.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby zak\u00E1\u017Ee, jestli\u017Ee na z\u00E1klad\u011B z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdky zjist\u00ED, \u017Ee nejsou spln\u011Bny podm\u00EDnky ochrany \u017Eivota a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at anebo \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED nezbytn\u00E9 pro jej\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, \u017Ee stavba ohro\u017Euje bezpe\u010Dnost nebo nejsou dodr\u017Eeny obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, v\u010Detn\u011B zaji\u0161t\u011Bn\u00ED bezbari\u00E9rov\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, pokud je pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem vy\u017Eadov\u00E1no. Obdobn\u011B postupuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad u stavby proveden\u00E9 v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm \u010Di ohl\u00E1\u0161en\u00EDm nebo u\u017E\u00EDvan\u00E9 bez p\u0159edchoz\u00EDho ozn\u00E1men\u00ED. Odvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED o z\u00E1kazu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle odstavce 2 je pouze stavebn\u00EDk. Pokud zm\u011Bnu stavby prov\u00E1d\u011Bla jako stavebn\u00EDk jin\u00E1 osoba na z\u00E1klad\u011B dohody s vlastn\u00EDkem, je \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED t\u00E9\u017E vlastn\u00EDk stavby.\r\nPo odstran\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F, pro kter\u00E9 bylo podle odstavce 2 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby zak\u00E1z\u00E1no, m\u016F\u017Ee b\u00FDt s jej\u00EDm u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00EDm zapo\u010Dato jen na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9ho souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, \u017Ee stavbu lze u\u017E\u00EDvat.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti ozn\u00E1men\u00ED podle odstavce 1 stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nStavebn\u00EDkp\u0159edlo\u017E\u00EDstavebn\u00EDmu\u00FA\u0159aduspolusozn\u00E1men\u00EDm o u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby podle \u00A7 120 odst. 1, pop\u0159\u00EDpad\u011B se \u017E\u00E1dost\u00ED o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu, dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby, pokud p\u0159i jej\u00EDm prov\u00E1d\u011Bn\u00ED do\u0161lo k nepodstatn\u00FDm odchylk\u00E1m oproti vydan\u00E9mu stavebn\u00EDmu povolen\u00ED, ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu nebo ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentaci. Jde-li o stavbu technick\u00E9 nebo dopravn\u00ED infrastruktury, p\u0159edlo\u017E\u00ED dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby v\u017Edy. Pokud je stavba p\u0159edm\u011Btem evidence v katastru nemovitost\u00ED, dolo\u017E\u00ED stavebn\u00EDk t\u00E9\u017E vyhotoven\u00ED geometrick\u00E9ho pl\u00E1nu na tuto stavbu.\r\nKolauda\u010Dn\u00ED souhlas\r\nStavba, jej\u00ED\u017E vlastnosti nemohou budouc\u00ED u\u017Eivatel\u00E9 ovlivnit, nap\u0159\u00EDklad nemocnice, \u0161kola, n\u00E1jemn\u00ED bytov\u00FD d\u016Fm, stavba pro obchod a pr\u016Fmysl, stavba pro shroma\u017E\u010Fov\u00E1n\u00ED v\u011Bt\u0161\u00EDho po\u010Dtu osob, stavba dopravn\u00ED a ob\u010Dansk\u00E9 infrastruktury, stavba pro ubytov\u00E1n\u00ED odsouzen\u00FDch a obvin\u011Bn\u00FDch, d\u00E1le stavba, u kter\u00E9 bylo stanoveno proveden\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu, a zm\u011Bna stavby, kter\u00E1 je kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, m\u016F\u017Ee b\u00FDt u\u017E\u00EDv\u00E1na pouze na z\u00E1klad\u011B kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu. Souhlas vyd\u00E1v\u00E1 na \u017E\u00E1dost stavebn\u00EDka p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad. Stavebn\u00EDk v \u017E\u00E1dosti uvede identifika\u010Dn\u00ED \u00FAdaje o stavb\u011B a p\u0159edpokl\u00E1dan\u00FD term\u00EDn jej\u00EDho dokon\u010Den\u00ED. Pro vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu stavebn\u00EDk opat\u0159\u00ED z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F k u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby vy\u017Eadovan\u00E1 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy. Pokud je stavba p\u0159edm\u011Btem evidence v katastru nemovitost\u00ED, zajist\u00ED stavebn\u00EDk geometrick\u00FD pl\u00E1n.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 15 dn\u016F ode dne doru\u010Den\u00ED \u017E\u00E1dosti stavebn\u00EDka stanov\u00ED term\u00EDn proveden\u00ED z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdky stavby a sou\u010Dasn\u011B uvede, kter\u00E9 doklady p\u0159i n\u00ED stavebn\u00EDk p\u0159edlo\u017E\u00ED.\r\nP\u0159i z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zejm\u00E9na zkoum\u00E1, zda byla stavba provedena v souladu s ohl\u00E1\u0161en\u00EDm stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, podle vydan\u00E9ho stavebn\u00EDho povolen\u00ED a ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace a zda jsou dodr\u017Eeny obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, v\u010Detn\u011B bezbari\u00E9rov\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, pokud je pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem vy\u017Eadov\u00E1no. D\u00E1le zkoum\u00E1, zda skute\u010Dn\u00E9 proveden\u00ED stavby nebo jej\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED nebude ohro\u017Eovat \u017Eivot a ve\u0159ejn\u00E9 zdrav\u00ED, \u017Eivot a zdrav\u00ED zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost anebo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. Jestli\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nezjist\u00ED z\u00E1vady br\u00E1n\u00EDc\u00ED bezpe\u010Dn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo rozpor se z\u00E1vazn\u00FDmi stanovisky podle odstavce 1, vyd\u00E1 do 15 dn\u016F ode dne proveden\u00ED z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdky kolauda\u010Dn\u00ED souhlas, kter\u00FD je dokladem o povolen\u00E9m \u00FA\u010Delu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby. Kolauda\u010Dn\u00ED souhlas nen\u00ED spr\u00E1vn\u00EDm rozhodnut\u00EDm.\r\nJsou-li na stavb\u011B zji\u0161t\u011Bny z\u00E1vady br\u00E1n\u00EDc\u00ED jej\u00EDmu bezpe\u010Dn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED nebo rozpor se z\u00E1vazn\u00FDmi stanovisky podle odstavce 1, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad kolauda\u010Dn\u00ED souhlas nevyd\u00E1 a rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby zak\u00E1\u017Ee; \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je stavebn\u00EDk, vlastn\u00EDk stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B budouc\u00ED u\u017Eivatel stavby. Odvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek. Stavebn\u00EDk ozn\u00E1m\u00ED p\u00EDsemn\u011B odstran\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, kter\u00FD po ov\u011B\u0159en\u00ED, \u017Ee ozn\u00E1men\u00ED odpov\u00EDd\u00E1 skute\u010Dnosti, vyd\u00E1 kolauda\u010Dn\u00ED souhlas do 15 dn\u016F ode dne, kdy mu do\u0161lo ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00EDka.\r\nStavebn\u00EDk m\u016F\u017Ee dolo\u017Eit \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu podle odstavce 1 t\u00E9\u017E odborn\u00FDm posudkem (certifik\u00E1tem) autorizovan\u00E9ho inspektora. V takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad upustit od z\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E9 kontroln\u00ED prohl\u00EDdky stavby a vydat kolauda\u010Dn\u00ED souhlas na z\u00E1klad\u011B tohoto posudku.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu a n\u00E1le\u017Eitosti kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nP\u0159ed\u010Dasn\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee na \u017E\u00E1dost stavebn\u00EDka vydat \u010Dasov\u011B omezen\u00E9 povolen\u00ED k p\u0159ed\u010Dasn\u00E9mu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby p\u0159ed jej\u00EDm \u00FApln\u00FDm dokon\u010Den\u00EDm, pokud to nem\u00E1 podstatn\u00FD vliv na u\u017Eivatelnost stavby, neohroz\u00ED to bezpe\u010Dnost a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at anebo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. U stavby prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 dodavatelsky stavebn\u00EDk k \u017E\u00E1dosti p\u0159ipoj\u00ED dohodu se zhotovitelem stavby, obsahuj\u00EDc\u00ED jeho souhlas, pop\u0159\u00EDpad\u011B sjednan\u00E9 podm\u00EDnky p\u0159ed\u010Dasn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby; u ostatn\u00EDch staveb navrhne stavebn\u00EDk podm\u00EDnky p\u0159ed\u010Dasn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby v \u017E\u00E1dosti. \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je stavebn\u00EDk, zhotovitel stavby a vlastn\u00EDk stavby.\r\nNejsou-li spln\u011Bny podm\u00EDnky podle odstavce 1 pro povolen\u00ED p\u0159ed\u010Dasn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u017E\u00E1dost zam\u00EDtne.\r\nPo dokon\u010Den\u00ED stavby se podle okolnost\u00ED postupuje podle \u00A7 122, pop\u0159\u00EDpad\u011B podle \u00A7 120 nebo 124.\r\n\r\nZku\u0161ebn\u00ED provoz\r\nZku\u0161ebn\u00EDm provozem stavby se ov\u011B\u0159uje funk\u010Dnost a vlastnosti proveden\u00E9 stavby podle projektov\u00E9 dokumentace. Pokud nebylo proveden\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu ulo\u017Eeno stavebn\u00EDm povolen\u00EDm, m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na podklad\u011B po\u017Eadavku dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu nebo \u017E\u00E1dosti stavebn\u00EDka anebo v jin\u00E9m od\u016Fvodn\u011Bn\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B stanovit rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, \u017Ee kolauda\u010Dn\u00ED souhlas lze vydat jen po proveden\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu. V rozhodnut\u00ED uvede zejm\u00E9na dobu trv\u00E1n\u00ED zku\u0161ebn\u00EDho provozu stavby, a je-li to nutn\u00E9, stanov\u00ED pro n\u011Bj podm\u00EDnky, pop\u0159\u00EDpad\u011B podm\u00EDnky pro plynul\u00FD p\u0159echod zku\u0161ebn\u00EDho provozu do u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby. Vyhodnocen\u00ED v\u00FDsledk\u016F zku\u0161ebn\u00EDho provozu stavebn\u00EDk p\u0159ipoj\u00ED k \u017E\u00E1dosti o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu.\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle odstavce 1 je stavebn\u00EDk a vlastn\u00EDk stavby.\r\n\r\nDokumentace skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby\r\nVlastn\u00EDk stavby je povinen uchov\u00E1vat po celou dobu trv\u00E1n\u00ED stavby ov\u011B\u0159enou dokumentaci odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED jej\u00EDmu skute\u010Dn\u00E9mu proveden\u00ED podle vydan\u00FDch povolen\u00ED. V p\u0159\u00EDpadech, kdy dokumentace stavby nebyla v\u016Fbec po\u0159\u00EDzena, nedochovala se nebo nen\u00ED v n\u00E1le\u017Eit\u00E9m stavu, je vlastn\u00EDk stavby povinen po\u0159\u00EDdit dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby. P\u0159i zm\u011Bn\u011B vlastnictv\u00ED ke stavb\u011B odevzd\u00E1 dosavadn\u00ED vlastn\u00EDk dokumentaci nov\u00E9mu vlastn\u00EDkovi stavby.\r\nNejsou-li zachov\u00E1ny doklady, z nich\u017E by bylo mo\u017En\u00E9 zjistit \u00FA\u010Del, pro kter\u00FD byla stavba povolena, plat\u00ED, \u017Ee stavba je ur\u010Dena k \u00FA\u010Delu, pro kter\u00FD je sv\u00FDm stavebn\u011B technick\u00FDm uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00EDm vybavena. Jestli\u017Ee vybaven\u00ED stavby vyhovuje n\u011Bkolika \u00FA\u010Del\u016Fm, m\u00E1 se za to, \u017Ee stavba je ur\u010Dena k \u00FA\u010Delu, ke kter\u00E9mu se u\u017E\u00EDv\u00E1 bez z\u00E1vad.\r\nNepln\u00ED-li vlastn\u00EDk stavby povinnost podle odstavce 1, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad mu na\u0159\u00EDd\u00ED, aby po\u0159\u00EDdil dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby. Pokud nen\u00ED nezbytn\u00E1 \u00FApln\u00E1 dokumentace skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby, ulo\u017E\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad pouze po\u0159\u00EDzen\u00ED zjednodu\u0161en\u00E9 dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebn\u00EDk nepo\u0159\u00EDdil s\u00E1m.\r\nNen\u00ED-li t\u0159eba dokumentaci po\u0159\u00EDzenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, zm\u011Bnit nebo jinak p\u0159epracovat, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ji ov\u011B\u0159\u00ED a po jednom ov\u011B\u0159en\u00E9m vyhotoven\u00ED za\u0161le vlastn\u00EDkovi stavby a obecn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, v jeho\u017E spr\u00E1vn\u00EDm obvodu se stavba nach\u00E1z\u00ED, nen\u00ED-li s\u00E1m stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem. To plat\u00ED i pro dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby p\u0159edlo\u017Eenou stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu spolu s ozn\u00E1men\u00EDm o u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby podle \u00A7 120 odst. 1, pop\u0159\u00EDpad\u011B se \u017E\u00E1dost\u00ED o vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu.\r\nZa vlastn\u00EDka stavby podle odstavc\u016F 1, 3 a 4 se pova\u017Euje spole\u010Denstv\u00ED vlastn\u00EDk\u016F jednotek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\nRozsah a obsah dokumentace skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED stavby stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nZm\u011Bna v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby\r\n\r\nStavbu lze u\u017E\u00EDvat jen k \u00FA\u010Delu vymezen\u00E9mu zejm\u00E9na v kolauda\u010Dn\u00EDm rozhodnut\u00ED, v ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby, ve ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouv\u011B, v certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora, ve stavebn\u00EDm povolen\u00ED, v ozn\u00E1men\u00ED o u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo v kolauda\u010Dn\u00EDm souhlasu.\r\nZm\u011Bna v \u00FA\u010Delu u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, v jej\u00EDm provozn\u00EDm za\u0159\u00EDzen\u00ED, ve zp\u016Fsobu v\u00FDroby nebo v jej\u00EDm podstatn\u00E9m roz\u0161\u00ED\u0159en\u00ED a zm\u011Bna v \u010Dinnosti, jej\u00ED\u017E \u00FA\u010Dinky by mohly ohrozit \u017Eivot a ve\u0159ejn\u00E9 zdrav\u00ED, \u017Eivot a zdrav\u00ED zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost nebo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, je p\u0159\u00EDpustn\u00E1 jen na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9ho souhlasu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu. Ustanoven\u00ED \u00A7 81 odst. 2 p\u00EDsm. c) t\u00EDm nen\u00ED dot\u010Deno.\r\nZm\u011Bna v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby mus\u00ED b\u00FDt v souladu se z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, s ve\u0159ejn\u00FDmi z\u00E1jmy chr\u00E1n\u011Bn\u00FDmi t\u00EDmto z\u00E1konem a se zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy.\r\nPokud je zm\u011Bna v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby podm\u00EDn\u011Bna zm\u011Bnou dokon\u010Den\u00E9 stavby, kter\u00E1 vy\u017Eaduje ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo stavebn\u00ED povolen\u00ED, postupuje se podle \u00A7 105 a\u017E 117. Po dokon\u010Den\u00ED zm\u011Bny stavby se podle okolnost\u00ED postupuje podle \u00A7 120 nebo 122.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyd\u00E1 souhlas se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDvan\u00ED stavby na z\u00E1klad\u011B ozn\u00E1men\u00ED osoby, kter\u00E1 m\u00E1 ke stavb\u011B vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo prok\u00E1\u017Ee pr\u00E1vo zm\u011Bnit u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby. Ozn\u00E1men\u00ED obsahuje popis a od\u016Fvodn\u011Bn\u00ED zam\u00FD\u0161len\u00E9 zm\u011Bny, jej\u00ED rozsah a d\u016Fsledky. K ozn\u00E1men\u00ED se p\u0159ipoj\u00ED doklad o vlastnick\u00E9m pr\u00E1vu ke stavb\u011B, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee existenci takov\u00E9ho pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B souhlas vlastn\u00EDka stavby se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, a z\u00E1vazn\u00E1 stanoviska dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F vy\u017Eadovan\u00E1 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy.\r\nJestli\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby souhlas\u00ED, za\u0161le do 30 dn\u016F ode dne jej\u00EDho ozn\u00E1men\u00ED souhlas tomu, kdo zm\u011Bnu ozn\u00E1mil. V opa\u010Dn\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, ve stejn\u00E9 lh\u016Ft\u011B zm\u011Bnu v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby zak\u00E1\u017Ee. Pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ve lh\u016Ft\u011B 30 dn\u016F ode dne ozn\u00E1men\u00ED nevyj\u00E1d\u0159\u00ED se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby souhlas ani ji nezak\u00E1\u017Ee, m\u00E1 se za to, \u017Ee se zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby souhlas\u00ED.\r\nJestli\u017Ee se zm\u011Bna dot\u00FDk\u00E1 pr\u00E1v t\u0159et\u00EDch osob nebo vy\u017Eaduje podrobn\u011Bj\u0161\u00ED posouzen\u00ED jej\u00EDch \u00FA\u010Dink\u016F na okol\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 30 dn\u016F od ozn\u00E1men\u00ED zm\u011Bny p\u00EDsemn\u011B vyrozum\u00ED osobu, kter\u00E1 ji ozn\u00E1mila, \u017Ee zm\u011Bna podl\u00E9h\u00E1 rozhodnut\u00ED a z\u00E1rove\u0148 ur\u010D\u00ED podklady nezbytn\u00E9 pro \u0159\u00EDzen\u00ED. Dnem jejich p\u0159edlo\u017Een\u00ED je zah\u00E1jeno \u0159\u00EDzen\u00ED o zm\u011Bn\u011B v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti obsahu ozn\u00E1men\u00ED, souhlasu a rozhodnut\u00ED o zm\u011Bn\u011B v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nOdstra\u0148ov\u00E1n\u00ED staveb, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED\r\nPovolen\u00ED odstran\u011Bn\u00ED stavby, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED\r\nVlastn\u00EDk stavby je povinen ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1m\u011Br odstranit stavbu, s v\u00FDjimkou staveb uveden\u00FDch v \u00A7 103, nejde-li o stavbu, v n\u00ED\u017E je p\u0159\u00EDtomen azbest. Jde-li o stavby, kter\u00E9 vy\u017Eaduj\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED nebo ohl\u00E1\u0161en\u00ED podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E e), p\u0159ipoj\u00ED k ohl\u00E1\u0161en\u00ED dokumentaci bourac\u00EDch prac\u00ED a doklad prokazuj\u00EDc\u00ED vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo ke stavb\u011B, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee existenci takov\u00E9ho pr\u00E1va ov\u011B\u0159it v katastru nemovitost\u00ED.\r\nStavbu lze odstranit, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad do 30 dn\u016F ode dne ohl\u00E1\u0161en\u00ED takov\u00E9ho z\u00E1m\u011Bru nesd\u011Bl\u00ED, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED. Povinnosti vlastn\u00EDka odstra\u0148ovan\u00E9 stavby, stanoven\u00E9 zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy, nejsou dot\u010Deny.\r\nPokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad stavebn\u00EDkovi sd\u011Bl\u00ED, \u017Ee stavbu lze odstranit jen na z\u00E1klad\u011B povolen\u00ED, ur\u010D\u00ED sou\u010Dasn\u011B, jak\u00E9 podklady je t\u0159eba doplnit. Dnem jejich p\u0159edlo\u017Een\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu je zah\u00E1jeno \u0159\u00EDzen\u00ED. Povolen\u00ED k odstran\u011Bn\u00ED stavby podle odstavce 2 vyd\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm po projedn\u00E1n\u00ED s \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny.\r\nVlastn\u00EDk stavby odpov\u00EDd\u00E1 za to, \u017Ee odstran\u011Bn\u00ED stavby bude provedeno stavebn\u00EDm podnikatelem. Stavbu, kter\u00E1 k uskute\u010Dn\u011Bn\u00ED nevy\u017Eaduje stavebn\u00ED povolen\u00ED, m\u016F\u017Ee jej\u00ED vlastn\u00EDk odstranit sv\u00E9pomoc\u00ED, pokud zajist\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavebn\u00EDho dozoru. U staveb, v nich\u017E je p\u0159\u00EDtomen azbest, zajist\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED dozoru osobou, kter\u00E1 m\u00E1 opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED pro odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\nOdstran\u011Bn\u00ED ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED nevy\u017Eaduje ohl\u00E1\u0161en\u00ED, pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ve stavebn\u00EDm povolen\u00ED nestanovil jinak. V takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B se pou\u017Eije ustanoven\u00ED odstavc\u016F 1 a\u017E 4 p\u0159im\u011B\u0159en\u011B.\r\nPokud se ohl\u00E1\u0161en\u00FD z\u00E1m\u011Br odstranit stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce t\u00FDkaj\u00ED nemovitosti, kter\u00E1 nen\u00ED kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, ale je v pam\u00E1tkov\u00E9 rezervaci, pam\u00E1tkov\u00E9 z\u00F3n\u011B nebo ochrann\u00E9m p\u00E1smu nemovit\u00E9 kulturn\u00ED pam\u00E1tky, nemovit\u00E9 n\u00E1rodn\u00ED kulturn\u00ED pam\u00E1tky, pam\u00E1tkov\u00E9 rezervace nebo pam\u00E1tkov\u00E9 z\u00F3ny, a z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko org\u00E1nu st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De stanov\u00ED podm\u00EDnky pro proveden\u00ED tohoto z\u00E1m\u011Bru, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ve lh\u016Ft\u011B podle odstavce 2 stavebn\u00EDkovi sd\u011Bl\u00ED, \u017Ee stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED lze odstranit jen na z\u00E1klad\u011B povolen\u00ED.\r\nN\u00E1le\u017Eitosti ohl\u00E1\u0161en\u00ED, dokumentace bourac\u00EDch prac\u00ED a povolen\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nNa\u0159\u00EDzen\u00ED odstran\u011Bn\u00ED stavby, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED vlastn\u00EDku stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B s jeho souhlasem jin\u00E9 osob\u011B, odstran\u011Bn\u00ED stavby\r\nkter\u00E1 sv\u00FDm z\u00E1vadn\u00FDm stavem ohro\u017Euje \u017Eivot a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost, \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED anebo majetek t\u0159et\u00EDch osob a jej\u00ED vlastn\u00EDk p\u0159es rozhodnut\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B neodstranil z\u00E1vadn\u00FD stav stavby; jde-li o stavbu nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 jsou kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, postupuje se podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu,\r\nprov\u00E1d\u011Bn\u00E9 nebo proveden\u00E9 bez rozhodnut\u00ED nebo opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu vy\u017Eadovan\u00E9ho t\u00EDmto z\u00E1konem anebo v rozporu s n\u00EDm, nebo\r\nu n\u00ED\u017E bylo stavebn\u00ED povolen\u00ED zru\u0161eno podle \u00A7 176 odst. 5 a stavbu nelze zachovat.\r\n\r\nStavbu uvedenou v odstavci 1 p\u00EDsm. b) lze dodate\u010Dn\u011B povolit, pokud stavebn\u00EDk nebo jej\u00ED vlastn\u00EDk prok\u00E1\u017Ee, \u017Ee\r\nnen\u00ED um\u00EDst\u011Bna v rozporu se z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, zejm\u00E9na s \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentac\u00ED a s \u00FAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00EDm o stavebn\u00ED uz\u00E1v\u011B\u0159e nebo s \u00FAzemn\u00EDm opat\u0159en\u00EDm o asanaci \u00FAzem\u00ED,\r\nnen\u00ED prov\u00E1d\u011Bna \u010Di provedena na pozemku, kde to zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis zakazuje nebo omezuje,\r\nnen\u00ED v rozporu s obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu nebo s ve\u0159ejn\u00FDm z\u00E1jmem chr\u00E1n\u011Bn\u00FDm zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem.\r\n\r\nU stavby prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 \u010Di proveden\u00E9 bez rozhodnut\u00ED nebo opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu vy\u017Eadovan\u00E9ho t\u00EDmto z\u00E1konem anebo v rozporu s n\u00EDm, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zah\u00E1j\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED o jej\u00EDm odstran\u011Bn\u00ED. Pokud p\u016Fjde o stavbu uvedenou v odstavci 2, stavebn\u00EDk nebo vlastn\u00EDk po\u017E\u00E1d\u00E1 o jej\u00ED dodate\u010Dn\u00E9 povolen\u00ED a p\u0159edlo\u017E\u00ED podklady ve stejn\u00E9m rozsahu jako k \u017E\u00E1dosti o stavebn\u00ED povolen\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159eru\u0161\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED o odstran\u011Bn\u00ED stavby a vede \u0159\u00EDzen\u00ED o podan\u00E9 \u017E\u00E1dosti; v tomto \u0159\u00EDzen\u00ED postupuje podle \u00A7 111 a\u017E 115. Bude-li stavba dodate\u010Dn\u011B povolena, \u0159\u00EDzen\u00ED o odstran\u011Bn\u00ED stavby zastav\u00ED.\r\nBude-li p\u0159edm\u011Btem dodate\u010Dn\u00E9ho povolen\u00ED stavba ji\u017E dokon\u010Den\u00E1, m\u016F\u017Ee v n\u011Bm stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyj\u00E1d\u0159it souhlas s jej\u00EDm u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00EDm. U dokon\u010Den\u00E9 stavby, kterou lze u\u017E\u00EDvat jen na z\u00E1klad\u011B kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu, vyzve stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad stavebn\u00EDka k pod\u00E1n\u00ED \u017E\u00E1dosti o jeho vyd\u00E1n\u00ED.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED odstran\u011Bn\u00ED do\u010Dasn\u00E9 stavby, u kter\u00E9 uplynula stanoven\u00E1 doba jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED. Pokud vlastn\u00EDk stavby po\u017E\u00E1d\u00E1 o prodlou\u017Een\u00ED doby trv\u00E1n\u00ED stavby nebo o zm\u011Bnu v jej\u00EDm u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u0159\u00EDzen\u00ED o odstran\u011Bn\u00ED stavby p\u0159eru\u0161\u00ED a vede \u0159\u00EDzen\u00ED o podan\u00E9 \u017E\u00E1dosti; na \u0159\u00EDzen\u00ED se p\u0159im\u011B\u0159en\u011B vztahuje ustanoven\u00ED \u00A7 127. Bude-li \u017E\u00E1dosti vyhov\u011Bno, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u0159\u00EDzen\u00ED o odstran\u011Bn\u00ED stavby zastav\u00ED.\r\nPokud je t\u0159eba na\u0159\u00EDdit obnoven\u00ED p\u0159edch\u00E1zej\u00EDc\u00EDho stavu stavby, u kter\u00E9 byly bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED nebo sd\u011Blen\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu k ohl\u00E1\u0161en\u00ED anebo v rozporu s n\u00EDm provedeny stavebn\u00ED \u00FApravy spo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED v odstran\u011Bn\u00ED n\u011Bkter\u00E9 \u010D\u00E1sti stavby, postupuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle odstavce 3.\r\nU ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, staveb, kter\u00E9 podl\u00E9haj\u00ED pouze \u00FAzemn\u00EDmu rozhodnut\u00ED, a u za\u0159\u00EDzen\u00ED se postupuje podle odstavc\u016F 1 a\u017E 4 obdobn\u011B. Vydan\u00E9 dodate\u010Dn\u00E9 povolen\u00ED nahrazuje \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED.\r\n\r\nV povolen\u00ED nebo na\u0159\u00EDzen\u00ED odstran\u011Bn\u00ED stavby, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED stanov\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podm\u00EDnky vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED z technick\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na stavby, podm\u00EDnky pro archivov\u00E1n\u00ED dokumentace, pop\u0159\u00EDpad\u011B po\u017Eadavky k \u00FAprav\u011B pozemku po odstran\u011Bn\u00ED stavby. M\u016F\u017Ee t\u00E9\u017E ulo\u017Eit vlastn\u00EDku stavby povinnost p\u0159edlo\u017Eit n\u00E1vrh technologick\u00E9ho postupu prac\u00ED p\u0159i odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED stavby, v\u010Detn\u011B nutn\u00FDch opat\u0159en\u00ED k vylou\u010Den\u00ED, omezen\u00ED \u010Di ke kompenzaci p\u0159\u00EDpadn\u00FDch negativn\u00EDch d\u016Fsledk\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED v okol\u00ED stavby.\r\nJestli\u017Ee o odstran\u011Bn\u00ED stavby rozhodl soud, po\u017E\u00E1d\u00E1 povinn\u00E1 osoba stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad o stanoven\u00ED podm\u00EDnek pro odstran\u011Bn\u00ED stavby; rozhodnut\u00ED, kter\u00FDm se podm\u00EDnky stanov\u00ED, je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\n\r\nN\u00E1klady na odstran\u011Bn\u00ED stavby nese ten, komu bylo odstran\u011Bn\u00ED stavby na\u0159\u00EDzeno.\r\nTen, komu bylo odstran\u011Bn\u00ED stavby na\u0159\u00EDzeno, odpov\u00EDd\u00E1 za \u0161kodu, kter\u00E1 v souvislosti s odstra\u0148ov\u00E1n\u00EDm stavby vznikla na sousedn\u00ED stavb\u011B nebo pozemku, pokud nebyla zp\u016Fsobena jejich z\u00E1vadn\u00FDm stavem. N\u00E1klady nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, kter\u00E9 je nutno prov\u00E9st pro z\u00E1vadn\u00FD stav sousedn\u00ED stavby, nese vlastn\u00EDk t\u00E9to stavby.\r\n\r\nSTAVEBN\u00CD DOZOR A ZVL\u00C1\u0160TN\u00CD\r\nPRAVOMOCI STAVEBN\u00CDHO \u00DA\u0158ADU\r\nSpole\u010Dn\u00E9 z\u00E1sady\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ady vykon\u00E1vaj\u00ED soustavn\u00FD dozor nad zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00EDm ochrany ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F, ochrany pr\u00E1v a opr\u00E1vn\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F pr\u00E1vnick\u00FDch a fyzick\u00FDch osob a nad pln\u011Bn\u00EDm jejich povinnost\u00ED vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch z tohoto z\u00E1kona a pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F vydan\u00FDch k jeho proveden\u00ED.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad je opr\u00E1vn\u011Bn ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu\r\nprov\u00E1d\u011Bt kontroln\u00ED prohl\u00EDdky stavby,\r\nna\u0159izovat neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby,\r\nna\u0159izovat nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B,\r\nna\u0159izovat nezbytn\u00E9 \u00FApravy na stavb\u011B, stavebn\u00EDm pozemku nebo na zastav\u011Bn\u00E9m stavebn\u00EDm pozemku,\r\nna\u0159izovat proveden\u00ED udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED,\r\nna\u0159izovat vyklizen\u00ED stavby,\r\nukl\u00E1dat opat\u0159en\u00ED na sousedn\u00EDm pozemku nebo stavb\u011B.\r\n\r\nVe\u0159ejn\u00FDm z\u00E1jmem se rozum\u00ED po\u017Eadavek, aby\r\nstavba byla prov\u00E1d\u011Bna v souladu s rozhodnut\u00EDm nebo jin\u00FDm opat\u0159en\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu,\r\nstavba byla u\u017E\u00EDv\u00E1na jen k povolen\u00E9mu \u00FA\u010Delu,\r\nstavba neohro\u017Eovala \u017Eivot a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost, \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, z\u00E1jmy st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De, archeologick\u00E9 n\u00E1lezy a sousedn\u00ED stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B nezp\u016Fsobovala jin\u00E9 \u0161kody \u010Di ztr\u00E1ty,\r\nse p\u0159i v\u00FDstavb\u011B a u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby a stavebn\u00EDho pozemku p\u0159edch\u00E1zelo d\u016Fsledk\u016Fm \u017Eiveln\u00EDch pohrom nebo n\u00E1hl\u00FDch hav\u00E1ri\u00ED, \u010Delilo jejich \u00FA\u010Dink\u016Fm nebo aby se nebezpe\u010D\u00ED takov\u00FDch \u00FA\u010Dink\u016F sn\u00ED\u017Eilo,\r\nbyly odstran\u011Bny stavebn\u011B bezpe\u010Dnostn\u00ED, po\u017E\u00E1rn\u00ED, hygienick\u00E9, zdravotn\u00ED nebo provozn\u00ED z\u00E1vady na stavb\u011B anebo na stavebn\u00EDm pozemku, v\u010Detn\u011B p\u0159ek\u00E1\u017Eek bezbari\u00E9rov\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby.\r\n\r\nUstanoven\u00ED odstavce 2 se vztahuje obdobn\u011B na ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy a za\u0159\u00EDzen\u00ED.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad v rozhodnut\u00ED od\u016Fvodn\u00ED konkr\u00E9tn\u00ED ve\u0159ejn\u00FD z\u00E1jem, kter\u00FD z\u00E1sah vy\u017Eaduje.\r\n\r\nKontroln\u00ED prohl\u00EDdka stavby\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad prov\u00E1d\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdku rozestav\u011Bn\u00E9 stavby ve f\u00E1zi uveden\u00E9 v podm\u00EDnk\u00E1ch stavebn\u00EDho povolen\u00ED, v pl\u00E1nu kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby, p\u0159ed vyd\u00E1n\u00EDm kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu a v p\u0159\u00EDpadech, kdy m\u00E1 b\u00FDt na\u0159\u00EDzeno neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby, nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce, nezbytn\u00E9 \u00FApravy nebo vyklizen\u00ED stavby; m\u016F\u017Ee prov\u00E9st kontroln\u00ED prohl\u00EDdku t\u00E9\u017E u na\u0159\u00EDzen\u00FDch udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED, u odstra\u0148ovan\u00E9 stavby a v jin\u00FDch p\u0159\u00EDpadech, kdy je to pro pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du pot\u0159ebn\u00E9.\r\nP\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zji\u0161\u0165uje zejm\u00E9na\r\ndodr\u017Een\u00ED rozhodnut\u00ED nebo jin\u00E9ho opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu t\u00FDkaj\u00EDc\u00EDho se stavby anebo pozemku,\r\nzda je stavba prov\u00E1d\u011Bna technicky spr\u00E1vn\u011B a v n\u00E1le\u017Eit\u00E9 kvalit\u011B, pop\u0159\u00EDpad\u011B pou\u017Eit\u00ED stanoven\u00FDch stavebn\u00EDch v\u00FDrobk\u016F, materi\u00E1l\u016F a konstrukc\u00ED,\r\nstavebn\u011B technick\u00FD stav stavby, zda nen\u00ED ohro\u017Eov\u00E1n \u017Eivot a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at, bezpe\u010Dnost anebo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED,\r\nzda prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm nebo provozem stavby nen\u00ED nad p\u0159\u00EDpustnou m\u00EDru obt\u011B\u017Eov\u00E1no jej\u00ED okol\u00ED, jsou prov\u00E1d\u011Bny p\u0159edepsan\u00E9 zkou\u0161ky a zda je veden stavebn\u00ED den\u00EDk nebo jednoduch\u00FD z\u00E1znam o stavb\u011B,\r\nzda stavebn\u00EDk pln\u00ED povinnosti vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED z \u00A7 152,\r\nzda je stavba u\u017E\u00EDv\u00E1na jen k povolen\u00E9mu \u00FA\u010Delu a stanoven\u00FDm zp\u016Fsobem,\r\nzda je \u0159\u00E1dn\u011B prov\u00E1d\u011Bna \u00FAdr\u017Eba stavby,\r\nzda je zaji\u0161t\u011Bna bezpe\u010Dnost p\u0159i odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED stavby.\r\n\r\nKontroln\u00ED prohl\u00EDdka prob\u00EDh\u00E1 na podklad\u011B ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace, pop\u0159\u00EDpad\u011B dokumentace zpracovan\u00E9 do \u00FArovn\u011B dokumentace pro proveden\u00ED stavby.\r\nNa v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu jsou podle povahy v\u011Bci povinni z\u00FA\u010Dastnit se kontroln\u00ED prohl\u00EDdky vedle stavebn\u00EDka t\u00E9\u017E projektant nebo hlavn\u00ED projektant, stavbyvedouc\u00ED a osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor. Ke kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle pot\u0159eby p\u0159izve t\u00E9\u017E dot\u010Den\u00E9 org\u00E1ny, autorizovan\u00E9ho inspektora nebo koordin\u00E1tora bezpe\u010Dnosti a ochrany zdrav\u00ED p\u0159i pr\u00E1ci, p\u016Fsob\u00ED-li na staveni\u0161ti.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vede jednoduchou evidenci o vykonan\u00FDch kontroln\u00EDch prohl\u00EDdk\u00E1ch jednotliv\u00FDch staveb. Z t\u00E9to evidence mus\u00ED b\u00FDt patrn\u00E9, kdy byla kontroln\u00ED prohl\u00EDdka provedena, kter\u00E9 stavby se t\u00FDkala a jak\u00FD je jej\u00ED v\u00FDsledek.\r\nNa prov\u00E1d\u011Bn\u00ED prohl\u00EDdek stavby se nevztahuj\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy o st\u00E1tn\u00ED kontrole. Pro vstup na pozemek a do stavby p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce plat\u00ED ustanoven\u00ED \u00A7 172 odst. 2 a\u017E 6 obdobn\u011B.\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce schv\u00E1lit zm\u011Bnu stavby p\u0159ed jej\u00EDm dokon\u010Den\u00EDm (\u00A7 118 odst. 3).\r\nZjist\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavby z\u00E1vadu nebo vy\u017Eaduje-li to p\u0159esnost a \u00FAplnost zji\u0161t\u011Bn\u00ED podle \u00A7 133 odst. 2, vyzve podle povahy v\u011Bci stavebn\u00EDka, osobu, kter\u00E1 zabezpe\u010Duje odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a m\u00E1 pro tuto \u010Dinnost opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu (d\u00E1le jen \u201Estavbyvedouc\u00ED\u201C) nebo osobu vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor anebo vlastn\u00EDka stavby, aby ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B zjednali n\u00E1pravu. Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee tyto osoby rovn\u011B\u017E vyzvat, aby p\u0159edlo\u017Eily pot\u0159ebn\u00E9 doklady, nap\u0159\u00EDklad certifik\u00E1ty o vhodnosti pou\u017Eit\u00FDch stavebn\u00EDch v\u00FDrobk\u016F.\r\nNebude-li v\u00FDzv\u011B ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B vyhov\u011Bno, vyd\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00ED, kter\u00FDm zjedn\u00E1n\u00ED n\u00E1pravy na\u0159\u00EDd\u00ED; p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby m\u016F\u017Ee rozhodnout o p\u0159eru\u0161en\u00ED prac\u00ED a stanovit podm\u00EDnky pro jejich pokra\u010Dov\u00E1n\u00ED. Hroz\u00ED-li nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED, rozhodne bez p\u0159edchoz\u00ED v\u00FDzvy. Rozhodnut\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, odvol\u00E1n\u00ED proti n\u011Bmu nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.\r\nPokud je stavba prov\u00E1d\u011Bna bez rozhodnut\u00ED nebo opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu anebo v rozporu s n\u00EDm, vyzve stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad stavebn\u00EDka k bezodkladn\u00E9mu zastaven\u00ED prac\u00ED a zah\u00E1j\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 129 odst. 3. Nen\u00ED-li v\u00FDzv\u011B vyhov\u011Bno, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyd\u00E1 rozhodnut\u00ED, kter\u00FDm na\u0159\u00EDd\u00ED zastaven\u00ED prac\u00ED na stavb\u011B. Rozhodnut\u00ED je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, odvol\u00E1n\u00ED proti n\u011Bmu nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.\r\nUstanoven\u00ED \u00A7 133 a \u00A7 134 odst. 1 a\u017E 4 plat\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B i pro kontroln\u00ED prohl\u00EDdku staveb podle \u00A7 103 a 104, v\u00FDrobku, kter\u00FD pln\u00ED funkci stavby, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED a pro kontroln\u00ED prohl\u00EDdku na stavebn\u00EDm pozemku.\r\nRozsah a obsah dokumentace pro prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, n\u00E1le\u017Eitosti v\u00FDzvy a rozsah zji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00E9ho p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce rozestav\u011Bn\u00E9 stavby stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nNeodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby a nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce\r\n\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED vlastn\u00EDku stavby neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby a zabezpe\u010D\u00ED jej\u00ED odstran\u011Bn\u00ED, jsou-li ohro\u017Eeny \u017Eivoty osob nebo zv\u00ED\u0159at t\u00EDm, \u017Ee stavba hroz\u00ED z\u0159\u00EDcen\u00EDm.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED vlastn\u00EDku stavby proveden\u00ED nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, jestli\u017Ee stavba sv\u00FDm technick\u00FDm stavem ohro\u017Euje zdrav\u00ED a \u017Eivoty osob nebo zv\u00ED\u0159at, nen\u00ED-li nutn\u00E9 ji neodkladn\u011B odstranit.\r\nHroz\u00ED-li nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED, zajist\u00ED odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce podle odstavc\u016F 1 a 2 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad prost\u0159ednictv\u00EDm stavebn\u00EDho podnikatele, kter\u00FD je k jejich proveden\u00ED odborn\u011B vybaven; takov\u00E9mu podnikateli m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad proveden\u00ED prac\u00ED na\u0159\u00EDdit.\r\nV p\u0159\u00EDpadech uveden\u00FDch v odstavc\u00EDch 1 a 2 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad kontroln\u00ED prohl\u00EDdkou stavby, na kterou p\u0159izve \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, zji\u0161\u0165uje pouze jej\u00ED skute\u010Dn\u00FD stav a rozhodne o na\u0159\u00EDzen\u00ED neodkladn\u00E9ho odstran\u011Bn\u00ED stavby, nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B vyklizen\u00ED stavby. Odvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.\r\nOdstran\u011Bn\u00ED stavby, nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce, pop\u0159\u00EDpad\u011B vyklizen\u00ED stavby m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit i bez p\u0159edchoz\u00EDho projedn\u00E1n\u00ED s vlastn\u00EDkem stavby.\r\nN\u00E1klady vynalo\u017Een\u00E9 na neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby a na nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce nese vlastn\u00EDk stavby. Pokud stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zajistil proveden\u00ED prac\u00ED podle odstavce 3 stavebn\u00EDm podnikatelem a vlastn\u00EDk se s t\u00EDmto podnikatelem nedohodl na \u00FAhrad\u011B n\u00E1klad\u016F, uhrad\u00ED je a na vlastn\u00EDkovi vym\u00E1h\u00E1 obec, jej\u00ED\u017E obecn\u00ED \u00FA\u0159ad je stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem.\r\n\r\nNeodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby, proveden\u00ED nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, pop\u0159\u00EDpad\u011B vyklizen\u00ED stavby m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit i \u00FAstn\u011B p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce, pokud jsou z\u00E1vadn\u00FDm stavem stavby bezprost\u0159edn\u011B ohro\u017Eeny \u017Eivoty a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at.\r\nO pr\u016Fb\u011Bhu kontroln\u00ED prohl\u00EDdky podle odstavce 1 po\u0159\u00EDd\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad protokol, kter\u00FD obsahuje zji\u0161t\u011Bn\u00E9 skute\u010Dnosti a m\u00E1 n\u00E1le\u017Eitosti potvrzen\u00ED o \u00FAstn\u011B vyhl\u00E1\u0161en\u00E9m rozhodnut\u00ED podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du; obdr\u017E\u00ED jej \u00FA\u010Dastn\u00EDci kontroln\u00ED prohl\u00EDdky. P\u00EDsemn\u00E9 vyhotoven\u00ED vyhl\u00E1\u0161en\u00E9ho rozhodnut\u00ED doru\u010D\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016Fm \u0159\u00EDzen\u00ED bez zbyte\u010Dn\u00E9ho odkladu dodate\u010Dn\u011B.\r\nZvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy upravuj\u00EDc\u00ED postup p\u0159i \u0159e\u0161en\u00ED havarijn\u00EDch stav\u016F a zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED nejsou dot\u010Deny.\r\n\r\nNezbytn\u00E9 \u00FApravy\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee na\u0159\u00EDdit vlastn\u00EDku stavby, stavebn\u00EDho pozemku nebo zastav\u011Bn\u00E9ho stavebn\u00EDho pozemku nezbytn\u00E9 \u00FApravy\r\njimi\u017E se doc\u00EDl\u00ED, aby u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo jej\u00EDho za\u0159\u00EDzen\u00ED neohro\u017Eovalo \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED, nep\u0159im\u011B\u0159en\u011B neobt\u011B\u017Eovalo jej\u00ED u\u017Eivatele a okol\u00ED hlukem, exhalacemi v\u010Detn\u011B z\u00E1pachu, ot\u0159esy, vibracemi, \u00FA\u010Dinky neionizuj\u00EDc\u00EDho z\u00E1\u0159en\u00ED anebo sv\u011Bteln\u00FDm z\u00E1\u0159en\u00EDm,\r\njimi\u017E se odstra\u0148uj\u00ED jin\u00E9 hygienick\u00E9, bezpe\u010Dnostn\u00ED, po\u017E\u00E1rn\u00ED a provozn\u00ED z\u00E1vady a z\u00E1vady na elektrick\u00E9m za\u0159\u00EDzen\u00ED stavby,\r\njimi\u017E bude vyhov\u011Bno po\u017Eadavk\u016Fm obrany, bezpe\u010Dnosti a ochrany obyvatelstva uplatn\u011Bn\u00FDm p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDmi org\u00E1ny (\u00A7 175),\r\nv z\u00E1jmu bezpe\u010Dnosti a plynulosti provozu na pozemn\u00EDch komunikac\u00EDch,\r\nspo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED v p\u0159ipojen\u00ED stavby na technickou infrastrukturu a d\u00E1le \u00FApravy, jimi\u017E se stavba vybavuje soci\u00E1ln\u00EDm nebo jin\u00FDm hygienick\u00FDm za\u0159\u00EDzen\u00EDm,\r\nk zaji\u0161t\u011Bn\u00ED \u00FA\u010Dinn\u00E9ho odv\u00E1d\u011Bn\u00ED a zne\u0161kod\u0148ov\u00E1n\u00ED odpadn\u00EDch vod v souladu s pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy, k usnadn\u011Bn\u00ED pr\u016Ftoku p\u0159\u00EDvalov\u00FDch vod nebo k zamezen\u00ED vnik\u00E1n\u00ED povrchov\u00FDch vod do staveb a na p\u0159ilehl\u00E9 pozemky,\r\nspo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED v konzervaci rozestav\u011Bn\u00E9 stavby, jej\u00ED\u017E prov\u00E1d\u011Bn\u00ED bylo p\u0159eru\u0161eno nebo zastaveno,\r\njimi\u017E se zaji\u0161\u0165uje bezbari\u00E9rov\u00FD p\u0159\u00EDstup a u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED pozemku nebo stavby,\r\njimi\u017E se zaji\u0161\u0165uje ochrana architektonick\u00E9ho a archeologick\u00E9ho d\u011Bdictv\u00ED.\r\n\r\nUstanoven\u00ED odstavce 1 plat\u00ED p\u0159im\u011B\u0159en\u011B i pro ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy a za\u0159\u00EDzen\u00ED podle tohoto z\u00E1kona.\r\nNezbytn\u00E9 \u00FApravy podle odstavce 1 m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit pouze v p\u0159\u00EDpad\u011B, \u017Ee stavba nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED nejsou postaveny a u\u017E\u00EDv\u00E1ny v souladu s podm\u00EDnkami dan\u00FDmi povolen\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu. Jsou-li stavba nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED postaveny a u\u017E\u00EDv\u00E1ny v souladu s podm\u00EDnkami dan\u00FDmi povolen\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit nezbytn\u00E9 \u00FApravy podle odstavce 1 jen v p\u0159\u00EDpad\u011B prokazateln\u011B v\u00FDznamn\u00E9ho ohro\u017Een\u00ED a za n\u00E1hradu \u00FAjmy, kterou by na\u0159\u00EDzen\u00E9 \u00FApravy vyvolaly.\r\nNevy\u017Eaduje-li nezbytn\u00E1 \u00FAprava, kter\u00E1 m\u00E1 b\u00FDt na\u0159\u00EDzena, projektovou dokumentaci nebo jin\u00E9 podklady, na\u0159\u00EDd\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad proveden\u00ED \u00FApravy a stanov\u00ED rozsah, zp\u016Fsob a podm\u00EDnky jej\u00EDho proveden\u00ED.\r\nVy\u017Eaduje-li proveden\u00ED nezbytn\u00FDch \u00FAprav projektovou dokumentaci nebo jin\u00E9 podklady, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nejd\u0159\u00EDve na\u0159\u00EDd\u00ED jejich opat\u0159en\u00ED vlastn\u00EDku stavby nebo stavebn\u00EDho pozemku, na kter\u00FDch maj\u00ED b\u00FDt \u00FApravy provedeny, a stanov\u00ED lh\u016Ftu k jejich p\u0159edlo\u017Een\u00ED. Sou\u010Dasn\u011B rozhodne o poskytnut\u00ED z\u00E1lohy stavebn\u00EDho p\u0159\u00EDsp\u011Bvku na \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED t\u00E9to dokumentace a o podm\u00EDnk\u00E1ch jej\u00EDho vyplacen\u00ED. Nespln\u00ED-li vlastn\u00EDk ulo\u017Eenou povinnost, opat\u0159\u00ED pot\u0159ebn\u00E9 podklady stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na jeho n\u00E1klad; na tento postup mus\u00ED vlastn\u00EDka p\u0159edem upozornit.\r\nPo opat\u0159en\u00ED dokumentace \u010Di jin\u00FDch podklad\u016F postupuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad obdobn\u011B jako v odstavci 4. Ukon\u010Den\u00ED prac\u00ED spojen\u00FDch s nezbytn\u00FDmi \u00FApravami vlastn\u00EDk stavby nebo stavebn\u00EDho pozemku ozn\u00E1m\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.\r\n\r\nStavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek\r\nVlastn\u00EDku stavby, stavebn\u00EDho pozemku nebo zastav\u011Bn\u00E9ho stavebn\u00EDho pozemku, kter\u00E9mu bylo na\u0159\u00EDzeno proveden\u00ED nezbytn\u00FDch \u00FAprav podle \u00A7 137 odst. 1 p\u00EDsm. c) a\u017E i) nebo nezbytn\u00FDch opat\u0159en\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, n\u00E1le\u017E\u00ED na \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F stavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek, pokud o n\u011Bj po\u017E\u00E1d\u00E1. Stavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek se poskytuje na \u00FAhradu t\u00E9 \u010D\u00E1sti n\u00E1klad\u016F, kter\u00E9 se p\u0159\u00EDmo t\u00FDkaj\u00ED proveden\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00FDch nezbytn\u00FDch \u00FAprav.\r\nV \u017E\u00E1dosti o poskytnut\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvku mus\u00ED b\u00FDt uvedeno, pro kter\u00E9 na\u0159\u00EDzen\u00E9 nezbytn\u00E9 \u00FApravy je p\u0159\u00EDsp\u011Bvek po\u017Eadov\u00E1n a v jak\u00E9 v\u00FD\u0161i.\r\nStavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek se poskytuje v pen\u011Bz\u00EDch. S v\u00FDjimkou \u00FAprav na\u0159\u00EDzen\u00FDch podle \u00A7 137 odst. 1 p\u00EDsm. c) p\u0159\u00EDsp\u011Bvek poskytuje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD nezbytn\u00E9 \u00FApravy na\u0159\u00EDdil. O poskytnut\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvku vyd\u00E1v\u00E1 rozhodnut\u00ED, ve kter\u00E9m stanov\u00ED v\u00FD\u0161i p\u0159\u00EDsp\u011Bvku a zp\u016Fsob jeho poskytnut\u00ED. \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je pouze \u017Eadatel.\r\nStavebn\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvek se neposkytne, maj\u00ED-li b\u00FDt na\u0159\u00EDzen\u00FDmi nezbytn\u00FDmi \u00FApravami odstran\u011Bny z\u00E1vady vznikl\u00E9 poru\u0161en\u00EDm nebo nepln\u011Bn\u00EDm povinnost\u00ED vlastn\u00EDka, stanoven\u00FDch t\u00EDmto z\u00E1konem \u010Di jin\u00FDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem. P\u0159\u00EDsp\u011Bvek se t\u00E9\u017E neposkytne, lze-li zajistit \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F na proveden\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00FDch nezbytn\u00FDch \u00FAprav nebo na zpracov\u00E1n\u00ED projektov\u00E9 dokumentace podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti rozhodnut\u00ED o poskytnut\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvku stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\n\u00DAdr\u017Eba stavby\r\nNen\u00ED-li stavba \u0159\u00E1dn\u011B udr\u017Eov\u00E1na a jej\u00ED vlastn\u00EDk neuposlechne v\u00FDzvy stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu k proveden\u00ED udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad mu na\u0159\u00EDd\u00ED zjedn\u00E1n\u00ED n\u00E1pravy. N\u00E1klady udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED nese vlastn\u00EDk stavby. N\u00E1jemci byt\u016F a nebytov\u00FDch prostor jsou povinni umo\u017Enit proveden\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00FDch udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED.\r\nU stavby ur\u010Den\u00E9 k u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED ve\u0159ejnost\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDdit jej\u00EDmu vlastn\u00EDkovi, aby mu p\u0159edlo\u017Eil \u010Dasov\u00FD a v\u011Bcn\u00FD pl\u00E1n udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED na jednotliv\u00FDch \u010D\u00E1stech stavby a na technologick\u00E9m \u010Di jin\u00E9m za\u0159\u00EDzen\u00ED.\r\n\r\nVyklizen\u00ED stavby\r\nJestli\u017Ee jsou z\u00E1vadami na stavb\u011B bezprost\u0159edn\u011B ohro\u017Eeny \u017Eivoty nebo zdrav\u00ED osob \u010Di zv\u00ED\u0159at, anebo m\u00E1 b\u00FDt na\u0159\u00EDzeno neodkladn\u00E9 odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo nutn\u00E9 zabezpe\u010Dovac\u00ED pr\u00E1ce podle \u00A7 135 odst. 1 a 2, stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad na\u0159\u00EDd\u00ED v\u0161em osob\u00E1m, kter\u00E9 se ve stavb\u011B zdr\u017Euj\u00ED, aby ji neprodlen\u011B vyklidily. Podle okolnost\u00ED t\u00E9\u017E na\u0159\u00EDd\u00ED, aby ze stavby byla vyvedena zv\u00ED\u0159ata.\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee na\u0159\u00EDdit proveden\u00ED vyklizovac\u00EDch prac\u00ED opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 osob\u011B, kter\u00E1 je zp\u016Fsobil\u00E1 vyklizen\u00ED prov\u00E9st. M\u016F\u017Ee j\u00ED t\u00E9\u017E na\u0159\u00EDdit odstran\u011Bn\u00ED p\u0159enosn\u00FDch v\u011Bc\u00ED nebo i \u010D\u00E1st\u00ED stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 je mo\u017En\u00E9 bez ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota a zdrav\u00ED osob ze stavby vyjmout.\r\nNa\u0159izuje-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyklizen\u00ED stavby a hroz\u00ED nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED, omez\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED na zji\u0161t\u011Bn\u00ED stavu kontroln\u00ED prohl\u00EDdkou a na vyd\u00E1n\u00ED \u00FAstn\u00EDho na\u0159\u00EDzen\u00ED vyklizen\u00ED; o jeho obsahu mus\u00ED b\u00FDt seps\u00E1n protokol, kter\u00FD m\u00E1 n\u00E1le\u017Eitosti potvrzen\u00ED o \u00FAstn\u011B vyhl\u00E1\u0161en\u00E9m rozhodnut\u00ED podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du. P\u00EDsemn\u00E9 vyhotoven\u00ED rozhodnut\u00ED o na\u0159\u00EDzen\u00ED vyklizen\u00ED stavby doru\u010D\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad vyklizovan\u00FDm osob\u00E1m, vlastn\u00EDkovi stavby, vyklizuj\u00EDc\u00ED osob\u011B a obci bez zbyte\u010Dn\u00E9ho odkladu dodate\u010Dn\u011B.\r\nM\u00E1-li b\u00FDt na\u0159\u00EDzeno vyklizen\u00ED bytu nebo m\u00EDstnosti slou\u017E\u00EDc\u00ED k bydlen\u00ED, mus\u00ED b\u00FDt pro vyklizovan\u00E9 osoby zaji\u0161t\u011Bno alespo\u0148 p\u0159\u00EDst\u0159e\u0161\u00ED; obce jsou povinny v mez\u00EDch sv\u00E9 p\u016Fsobnosti na v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu poskytnout pot\u0159ebnou sou\u010Dinnost.\r\nZvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy upravuj\u00EDc\u00ED vyklizov\u00E1n\u00ED staveb pro bezprost\u0159edn\u00ED ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob nejsou dot\u010Deny.\r\n\r\nOpat\u0159en\u00ED na sousedn\u00EDm pozemku nebo stavb\u011B\r\nPro vytvo\u0159en\u00ED podm\u00EDnek k proveden\u00ED stavby nebo jej\u00ED zm\u011Bny, nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED, nezbytn\u00FDch \u00FAprav, udr\u017Eovac\u00EDch prac\u00ED a k odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ulo\u017Eit t\u011Bm, kte\u0159\u00ED maj\u00ED vlastnick\u00E1 nebo jin\u00E1 v\u011Bcn\u00E1 pr\u00E1va k sousedn\u00EDm pozemk\u016Fm \u010Di stavb\u00E1m na nich, aby umo\u017Enili proveden\u00ED prac\u00ED ze sv\u00FDch pozemk\u016F nebo staveb, pokud mezi z\u00FA\u010Dastn\u011Bn\u00FDmi osobami nedo\u0161lo k dohod\u011B. \u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je ten, v jeho\u017E prosp\u011Bch m\u00E1 b\u00FDt povinnost ulo\u017Eena, a ten, z jeho\u017E pozemku nebo stavby maj\u00ED b\u00FDt pr\u00E1ce prov\u00E1d\u011Bny.\r\nTen, v jeho\u017E prosp\u011Bch byla povinnost podle odstavce 1 ulo\u017Eena, mus\u00ED db\u00E1t, aby co nejm\u00E9n\u011B ru\u0161il u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED sousedn\u00EDch pozemk\u016F nebo staveb a aby prov\u00E1d\u011Bn\u00FDmi pracemi nevznikly \u0161kody, kter\u00FDm je mo\u017Eno zabr\u00E1nit. Po skon\u010Den\u00ED prac\u00ED je povinen uv\u00E9st sousedn\u00ED pozemek nebo stavbu do p\u0159edchoz\u00EDho stavu; nespln\u00ED-li tuto povinnost nebo nedojde k jin\u00E9 dohod\u011B, postupuje se podle obecn\u00FDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F o n\u00E1hrad\u011B \u0161kody.\r\n\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDci \u0159\u00EDzen\u00ED\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED podle \u00A7 135, 137, 139 a 140 je osoba, kter\u00E1 m\u00E1 vlastnick\u00E9 pr\u00E1vo nebo jin\u00E9 v\u011Bcn\u00E9 pr\u00E1vo k dot\u010Den\u00FDm pozemk\u016Fm a stavb\u00E1m na nich, v\u010Detn\u011B sousedn\u00EDch pozemk\u016F a staveb na nich, jestli\u017Ee toto pr\u00E1vo m\u016F\u017Ee b\u00FDt rozhodnut\u00EDm p\u0159\u00EDmo dot\u010Deno.\r\nN\u00E1jemci byt\u016F a nebytov\u00FDch prostor jsou \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED, jen pokud jejich pr\u00E1va vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00ED z n\u00E1jmu mohou b\u00FDt p\u0159\u00EDmo dot\u010Dena realizac\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle odstavce 1.\r\n\u00DA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED je i stavebn\u00ED podnikatel, kter\u00E9mu m\u00E1 b\u00FDt na\u0159\u00EDzeno proveden\u00ED neodkladn\u00E9ho odstran\u011Bn\u00ED stavby nebo nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED podle \u00A7 135 odst. 3, a opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 osoba, kter\u00E9 bylo na\u0159\u00EDzeno proveden\u00ED vyklizovac\u00EDch prac\u00ED podle \u00A7 140 odst. 2.\r\nUplatn\u00ED-li \u00FA\u010Dastn\u00EDk \u0159\u00EDzen\u00ED podle odstavce 1 a\u017E 3 n\u00E1mitku ob\u010Danskopr\u00E1vn\u00ED povahy, o kter\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad nem\u016F\u017Ee rozhodnout na z\u00E1klad\u011B obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, z\u00E1vazn\u00FDch stanovisek dot\u010Den\u00FDch org\u00E1n\u016F nebo technick\u00FDch norem, a jde o \u0159\u00EDzen\u00ED, kde hroz\u00ED nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED, u\u010Din\u00ED si stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad o n\u00E1mitce \u00FAsudek a rozhodne ve v\u011Bci. \u00DA\u010Dastn\u00EDka \u0159\u00EDzen\u00ED pou\u010D\u00ED o pr\u00E1vu uplatnit n\u00E1mitku u soudu.\r\n\r\nAUTORIZOVAN\u00DD INSPEKTOR\r\n\r\nAutorizovan\u00FDm inspektorem jmenuje ministr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj fyzickou osobu, kter\u00E1\r\npo\u017E\u00E1dala o jmenov\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDm inspektorem,\r\ndos\u00E1hla magistersk\u00E9ho vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED architektonick\u00E9ho nebo stavebn\u00EDho sm\u011Bru a je autorizovanou osobou podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu,\r\nprok\u00E1zala nejm\u00E9n\u011B 15 let praxe v projektov\u00E9 \u010Dinnosti nebo v odborn\u00E9m veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb anebo na stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adu, m\u00E1-li osv\u011Bd\u010Den\u00ED o zvl\u00E1\u0161tn\u00ED odborn\u00E9 zp\u016Fsobilosti podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu,\r\nprok\u00E1zala svou bez\u00FAhonnost v\u00FDpisem z evidence Rejst\u0159\u00EDku trest\u016F ne star\u0161\u00EDm 3 m\u011Bs\u00EDc\u016F,\r\nprok\u00E1zala pr\u00E1vn\u00ED a odborn\u00E9 znalosti a zku\u0161enosti pot\u0159ebn\u00E9 pro v\u00FDkon funkce p\u0159i zkou\u0161ce p\u0159ed odbornou komis\u00ED, jej\u00ED\u017E \u010Dleny jmenuje a odvol\u00E1v\u00E1 ministr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj,\r\nprok\u00E1zala svoji disciplin\u00E1rn\u00ED bez\u00FAhonnost.\r\n\r\nZa podm\u00EDnek stanoven\u00FDch v odstavci 1 p\u00EDsm. a), b), d) a e) a po vyj\u00E1d\u0159en\u00ED \u010Cesk\u00E9 komory architekt\u016F nebo \u010Cesk\u00E9 komory autorizovan\u00FDch in\u017Een\u00FDr\u016F a technik\u016F \u010Dinn\u00FDch ve v\u00FDstavb\u011B (d\u00E1le jen \u201EKomora\u201C) m\u016F\u017Ee b\u00FDt autorizovan\u00FDm inspektorem v\u00FDjime\u010Dn\u011B jmenov\u00E1n i odborn\u00EDk z vysok\u00E9 \u0161koly, v\u00FDzkumn\u00E9ho pracovi\u0161t\u011B nebo v\u011Bdeck\u00E9ho \u00FAstavu, i kdy\u017E nespl\u0148uje p\u0159edepsanou praxi.\r\nP\u0159i pod\u00E1n\u00ED \u017E\u00E1dosti o jmenov\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDm inspektorem je uchaze\u010D povinen zaplatit spr\u00E1vn\u00ED poplatek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\nAutorizovan\u00FD inspektor je pro v\u00FDkon funkce jmenov\u00E1n s p\u016Fsobnost\u00ED pro cel\u00E9 \u00FAzem\u00ED \u010Cesk\u00E9 republiky na dobu 10 let. Tato doba bude na jeho \u017E\u00E1dost prodlou\u017Eena bez vykon\u00E1n\u00ED zkou\u0161ky nejv\u00FD\u0161e o deset rok\u016F, jestli\u017Ee prokazateln\u011B \u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora soustavn\u011B vykon\u00E1val.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti \u017E\u00E1dosti o jmenov\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDm inspektorem stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\nP\u0159i uzn\u00E1v\u00E1n\u00ED odborn\u00E9 kvalifikace a jin\u00E9 zp\u016Fsobilosti fyzick\u00E9 osoby postupuje ministerstvo podle z\u00E1kona o uzn\u00E1v\u00E1n\u00ED odborn\u00E9 kvalifikace45a<>). V p\u0159\u00EDpad\u011B zji\u0161t\u011Bn\u00ED podstatn\u00E9ho rozd\u00EDlu v obsahu vzd\u011Bl\u00E1v\u00E1n\u00ED a p\u0159\u00EDpravy podle z\u00E1kona o uzn\u00E1v\u00E1n\u00ED odborn\u00E9 kvalifikace se \u00FArove\u0148 teoretick\u00FDch a praktick\u00FDch znalost\u00ED pot\u0159ebn\u00FDch pro v\u00FDkon povol\u00E1n\u00ED autorizovan\u00E9ho inspektora ov\u011B\u0159uje rozd\u00EDlovou zkou\u0161kou vykonanou v \u010Desk\u00E9m nebo slovensk\u00E9m jazyce.\r\n\r\nFunkce autorizovan\u00E9ho inspektora zanik\u00E1\r\nsmrt\u00ED nebo prohl\u00E1\u0161en\u00EDm za mrtv\u00E9ho,\r\np\u00EDsemn\u00FDm prohl\u00E1\u0161en\u00EDm autorizovan\u00E9ho inspektora o ukon\u010Den\u00ED \u010Dinnosti doru\u010Den\u00FDm ministru pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj,\r\nuplynut\u00EDm lh\u016Fty podle \u00A7 143 odst. 4, nebo\r\ndnem pr\u00E1vn\u00ED moci rozhodnut\u00ED soudu, kter\u00FDm byl autorizovan\u00FD inspektor zbaven zp\u016Fsobilosti k pr\u00E1vn\u00EDm \u00FAkon\u016Fm nebo kter\u00FDm byla jeho zp\u016Fsobilost k pr\u00E1vn\u00EDm \u00FAkon\u016Fm omezena.\r\n\r\nMinistr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj rozhodne o odvol\u00E1n\u00ED autorizovan\u00E9ho inspektora,\r\njestli\u017Ee p\u0159i sv\u00E9 \u010Dinnosti opakovan\u011B nebo z\u00E1va\u017En\u011B poru\u0161il ve\u0159ejn\u00E9 z\u00E1jmy, kter\u00E9 m\u011Bl chr\u00E1nit, nebo se dopustil jedn\u00E1n\u00ED neslu\u010Diteln\u00E9ho s postaven\u00EDm autorizovan\u00E9ho inspektora, nebo\r\npokud p\u0159estal b\u00FDt osobou bez\u00FAhonnou podle \u00A7 145.\r\n\r\nMinistr pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj m\u016F\u017Ee rozhodnout o odvol\u00E1n\u00ED autorizovan\u00E9ho inspektora t\u00E9\u017E pro jeho ne\u010Dinnost del\u0161\u00ED ne\u017E 3 roky.\r\n\u010Cinnost autorizovan\u00E9ho inspektora nen\u00ED \u017Eivnost\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu a m\u016F\u017Ee b\u00FDt vykon\u00E1v\u00E1na jako svobodn\u00E9 povol\u00E1n\u00ED.\r\nPr\u00E1vnick\u00E9 osoby mohou se souhlasem ministerstva vykon\u00E1vat \u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora, jen pokud zabezpe\u010D\u00ED jej\u00ED v\u00FDkon osobami uveden\u00FDmi v \u00A7 143 odst. 1 a 2. P\u0159i pod\u00E1n\u00ED \u017E\u00E1dosti o souhlas je \u017Eadatel povinen zaplatit spr\u00E1vn\u00ED poplatek podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu. Ve\u0159ejn\u00E1 obchodn\u00ED spole\u010Dnost, jej\u00EDmi\u017E spole\u010Dn\u00EDky jsou v\u00FDlu\u010Dn\u011B osoby uveden\u00E9 v \u00A7 143 odst. 1 a 2, m\u016F\u017Ee \u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora vykon\u00E1vat bez souhlasu ministerstva.\r\nVykon\u00E1vaj\u00ED-li autorizovan\u00ED inspekto\u0159i svobodn\u00E9 povol\u00E1n\u00ED spole\u010Dn\u011B, uprav\u00ED si vz\u00E1jemn\u00E9 vztahy p\u00EDsemnou smlouvou. \u00DA\u010Dastn\u00EDky sdru\u017Een\u00ED46a<>) mohou b\u00FDt v\u00FDlu\u010Dn\u011B osoby uveden\u00E9 v \u00A7 143 odst. 1 a 2. \u00DA\u010Dastn\u00EDci sdru\u017Een\u00ED jsou povinni vykon\u00E1vat povol\u00E1n\u00ED pod spole\u010Dn\u00FDm jm\u00E9nem a ve spole\u010Dn\u00E9m m\u00EDst\u011B podnik\u00E1n\u00ED.\r\n\r\nZa bez\u00FAhonnou se pro \u00FA\u010Dely jmenov\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDm inspektorem nepova\u017Euje osoba,\r\nkter\u00E1 byla pravomocn\u011B odsouzena za trestn\u00FD \u010Din, kter\u00FD sp\u00E1chala v souvislosti s p\u0159\u00EDpravou nebo prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm stavby anebo s \u010Dinnost\u00ED autorizovan\u00E9ho inspektora podle tohoto z\u00E1kona,\r\nkter\u00E9 byla Komorou pravomocn\u011B ulo\u017Eena jako disciplin\u00E1rn\u00ED opat\u0159en\u00ED pokuta nebo pozastaven\u00ED \u010Di odn\u011Bt\u00ED autorizace, nebylo-li k n\u00E1vrhu autorizovan\u00E9 osoby zru\u0161eno soudem.\r\n\r\nKomora bezodkladn\u011B uv\u011Bdom\u00ED ministra pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj o pravomocn\u00E9m ulo\u017Een\u00ED disciplin\u00E1rn\u00EDho opat\u0159en\u00ED autorizovan\u00E9mu inspektorovi.\r\n\r\nAutorizovan\u00FD inspektor vykon\u00E1v\u00E1 svoji \u010Dinnost za \u00FAplatu, kter\u00E1 se sjedn\u00E1v\u00E1 p\u00EDsemnou smlouvou. Ve smlouv\u011B m\u016F\u017Ee b\u00FDt sjedn\u00E1na i \u00FAhrada vynalo\u017Een\u00FDch n\u00E1klad\u016F.\r\nAutorizovan\u00FD inspektor odpov\u00EDd\u00E1 za \u0161kodu zp\u016Fsobenou v\u00FDkonem sv\u00E9 \u010Dinnosti. P\u0159ed zapo\u010Det\u00EDm \u010Dinnosti a po celou dobu jej\u00EDho trv\u00E1n\u00ED mus\u00ED m\u00EDt uzav\u0159eno poji\u0161t\u011Bn\u00ED z odpov\u011Bdnosti za \u0161kodu. Na po\u017E\u00E1d\u00E1n\u00ED osoby, se kterou uzav\u00EDr\u00E1 smlouvu podle odstavce 1, je povinen sd\u011Blit v\u00FD\u0161i \u010D\u00E1stky, na kterou je poji\u0161t\u011Bn.\r\nAutorizovan\u00FD inspektor je povinen v\u00E9st o sv\u00FDch \u00FAkonech evidenci a uchov\u00E1vat ji po dobu nejm\u00E9n\u011B 5 let. P\u0159i tom postupuje podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\n\r\nAutorizovan\u00FD inspektor odpov\u00EDd\u00E1 za odbornou \u00FArove\u0148 j\u00EDm zpracovan\u00FDch a vydan\u00FDch certifik\u00E1t\u016F, stanovisek, jako\u017E i jin\u00FDch dokument\u016F a prov\u00E1d\u011Bn\u00FDch \u00FAkon\u016F, za \u0159\u00E1dn\u00E9 a nestrann\u00E9 posouzen\u00ED zji\u0161t\u011Bn\u00FDch skute\u010Dnost\u00ED, dokumentace stavby a dal\u0161\u00EDch podklad\u016F podle po\u017Eadavk\u016F stanoven\u00FDch v tomto z\u00E1kon\u011B a odpov\u00EDd\u00E1 rovn\u011B\u017E za n\u00E1vrh pl\u00E1nu kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby.\r\nAutorizovan\u00FD inspektor nesm\u00ED svoji \u010Dinnost vykon\u00E1vat u staveb, na kter\u00FDch se pod\u00EDlel, pod\u00EDl\u00ED nebo m\u00E1 pod\u00EDlet p\u0159i jejich p\u0159\u00EDprav\u011B anebo prov\u00E1d\u011Bn\u00ED s\u00E1m nebo osoba jemu bl\u00EDzk\u00E1, kterou se pro \u00FA\u010Dely tohoto z\u00E1kona rozum\u00ED\r\np\u0159\u00EDbuzn\u00FD v \u0159ad\u011B p\u0159\u00EDm\u00E9, sourozenec a man\u017Eel,\r\nosoby, s nimi\u017E je ve vztahu\r\nobchodn\u00EDm jako spole\u010Dn\u00EDk spole\u010Dnosti nebo jako \u00FA\u010Dastn\u00EDk sdru\u017Een\u00ED anebo jako \u010Dlen dru\u017Estva;\r\npracovn\u00EDm nebo slu\u017Eebn\u00EDm.\r\n\r\nAutorizovan\u00FD inspektor je opr\u00E1vn\u011Bn na z\u00E1klad\u011B smlouvy se stavebn\u00EDkem a na jeho n\u00E1klad\r\nosv\u011Bd\u010Dit zp\u016Fsobem stanoven\u00FDm v \u00A7 117, \u017Ee navrhovan\u00E1 stavba m\u016F\u017Ee b\u00FDt provedena,\r\nzpracovat odborn\u00FD posudek (certifik\u00E1t) pro vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu nebo pro jin\u00E9 \u00FA\u010Dely podle tohoto z\u00E1kona,\r\ndohl\u00ED\u017Eet na prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby.\r\n\r\nAutorizovan\u00FD inspektor je povinen na v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu a na jeho n\u00E1klad poskytnout v rozsahu sv\u00E9 odborn\u00E9 kvalifikace expertn\u00ED sou\u010Dinnost.\r\nAutorizovan\u00FD inspektor je povinen db\u00E1t soustavn\u00FDm vzd\u011Bl\u00E1v\u00E1n\u00EDm o prohlubov\u00E1n\u00ED sv\u00FDch odborn\u00FDch a pr\u00E1vn\u00EDch znalost\u00ED pot\u0159ebn\u00FDch pro \u0159\u00E1dn\u00FD v\u00FDkon funkce. K tomu vedle samostatn\u00E9ho studia vyu\u017E\u00EDv\u00E1 zejm\u00E9na vzd\u011Bl\u00E1vac\u00ED akce organizovan\u00E9 Komorou a vysok\u00FDmi \u0161kolami.\r\n\r\nProv\u00E1d\u011Bn\u00ED p\u0159\u00EDpravy a zkou\u0161ek uchaze\u010D\u016F, veden\u00ED evidence autorizovan\u00FDch inspektor\u016F a dal\u0161\u00ED \u00FAkony s t\u00EDm souvisej\u00EDc\u00ED, organiza\u010Dn\u011B zaji\u0161\u0165uje Komora. K zabezpe\u010Den\u00ED jednotn\u00E9ho postupu se z\u0159izuje spole\u010Dn\u00FD koordina\u010Dn\u00ED org\u00E1n schvalovan\u00FD na n\u00E1vrh Komory ministrem pro m\u00EDstn\u00ED rozvoj. N\u00E1klady spojen\u00E9 s p\u0159\u00EDpravou na zkou\u0161ku a s jej\u00EDm vykon\u00E1n\u00EDm nese uchaze\u010D.\r\nKomora shroma\u017E\u010Fuje, eviduje, aktualizuje a poskytuje informace nezbytn\u00E9 pro \u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora. Na \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F spojen\u00FDch s touto \u010Dinnost\u00ED se autorizovan\u00FD inspektor ka\u017Edoro\u010Dn\u011B pod\u00EDl\u00ED p\u0159\u00EDsp\u011Bvkem ve prosp\u011Bch Komory. V\u00FD\u0161e p\u0159\u00EDsp\u011Bvku je shodn\u00E1 s p\u0159\u00EDsp\u011Bvkem ur\u010Den\u00FDm \u010Dlen\u016Fm Komory.\r\nPostup p\u0159i jmenov\u00E1n\u00ED \u010Dlen\u016F koordina\u010Dn\u00EDho org\u00E1nu a jeho \u010Dinnost, p\u0159\u00EDpravu, prov\u00E1d\u011Bn\u00ED a obsah zkou\u0161ek a n\u00E1le\u017Eitosti a zp\u016Fsob veden\u00ED evidence autorizovan\u00FDch inspektor\u016F stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nMinisterstvo doz\u00EDr\u00E1 na p\u0159\u00EDpravu ke zkou\u0161ce, na osnovy a postup p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED zkou\u0161ek, na podklady pro jmenov\u00E1n\u00ED a odvol\u00E1v\u00E1n\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F, na \u010Dinnost Komory a v\u00FDkon agendy s t\u00EDm souvisej\u00EDc\u00ED. V sou\u010Dinnosti se stavebn\u00EDmi \u00FA\u0159ady vykon\u00E1v\u00E1 t\u00E9\u017E dohled nad \u010Dinnost\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F a m\u016F\u017Ee d\u00E1t n\u00E1vrh na opat\u0159en\u00ED podle \u00A7 144 odst. 2.\r\nNa prov\u00E1d\u011Bn\u00ED zkou\u0161ek autorizovan\u00FDch inspektor\u016F se nevztahuje spr\u00E1vn\u00ED \u0159\u00E1d.\r\n\r\nPOVINNOSTI A ODPOV\u011ADNOST OSOB\r\nP\u0158I P\u0158\u00CDPRAV\u011A A PROV\u00C1D\u011AN\u00CD STAVEB\r\nStavebn\u00EDk\r\nStavebn\u00EDk je povinen db\u00E1t na \u0159\u00E1dnou p\u0159\u00EDpravu a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby; tato povinnost se t\u00FDk\u00E1 i ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav a za\u0159\u00EDzen\u00ED. P\u0159itom mus\u00ED m\u00EDt na z\u0159eteli zejm\u00E9na ochranu \u017Eivota a zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at, ochranu \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED a majetku, i \u0161etrnost k sousedstv\u00ED. Tyto povinnosti m\u00E1 i u staveb a jejich zm\u011Bn nevy\u017Eaduj\u00EDc\u00EDch stavebn\u00ED povolen\u00ED ani ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo u jin\u00E9ho obdobn\u00E9ho z\u00E1m\u011Bru, nap\u0159\u00EDklad z\u0159\u00EDzen\u00ED reklamn\u00EDho za\u0159\u00EDzen\u00ED. U staveb prov\u00E1d\u011Bn\u00FDch sv\u00E9pomoc\u00ED je stavebn\u00EDk rovn\u011B\u017E povinen uv\u00E9st do souladu prostorov\u00E9 polohy stavby s ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentac\u00ED. O zah\u00E1jen\u00ED prac\u00ED na stavb\u00E1ch osvobozen\u00FDch od povolen\u00ED je povinen v dostate\u010Dn\u00E9m p\u0159edstihu informovat osoby t\u011Bmito pracemi p\u0159\u00EDmo dot\u010Den\u00E9.\r\nStavebn\u00EDk je povinen pro \u00FA\u010Dely projedn\u00E1n\u00ED z\u00E1m\u011Bru podle tohoto z\u00E1kona opat\u0159it p\u0159edepsanou dokumentaci. Vy\u017Eaduje-li z\u00E1kon zpracov\u00E1n\u00ED projektov\u00E9 dokumentace osobou k tomu opr\u00E1vn\u011Bnou, je stavebn\u00EDk povinen zajistit zpracov\u00E1n\u00ED projektov\u00E9 dokumentace takovou osobou, pokud nem\u00E1 pot\u0159ebn\u00E9 opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED s\u00E1m.\r\nP\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, pokud vy\u017Eadovala stavebn\u00ED povolen\u00ED nebo ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, je stavebn\u00EDk povinen\r\nozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu p\u0159edem term\u00EDn zah\u00E1jen\u00ED stavby, n\u00E1zev a s\u00EDdlo stavebn\u00EDho podnikatele, kter\u00FD bude stavbu prov\u00E1d\u011Bt, u sv\u00E9pomocn\u00E9 formy v\u00FDstavby jm\u00E9no a p\u0159\u00EDjmen\u00ED stavbyvedouc\u00EDho nebo osoby, kter\u00E1 bude vykon\u00E1vat stavebn\u00ED dozor; zm\u011Bny v t\u011Bchto skute\u010Dnostech ozn\u00E1m\u00ED neprodlen\u011B stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu,\r\np\u0159ed zah\u00E1jen\u00EDm stavby um\u00EDstit na viditeln\u00E9m m\u00EDst\u011B u vstupu na staveni\u0161t\u011B \u0161t\u00EDtek o povolen\u00ED stavby a ponechat jej tam a\u017E do dokon\u010Den\u00ED stavby, p\u0159\u00EDpadn\u011B do vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu; rozs\u00E1hl\u00E9 stavby se mohou ozna\u010Dit jin\u00FDm vhodn\u00FDm zp\u016Fsobem s uveden\u00EDm \u00FAdaj\u016F ze \u0161t\u00EDtku,\r\nzajistit, aby na stavb\u011B nebo na staveni\u0161ti byla k dispozici ov\u011B\u0159en\u00E1 dokumentace stavby a v\u0161echny doklady t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 stavby nebo jej\u00ED zm\u011Bny, pop\u0159\u00EDpad\u011B jejich kopie,\r\nohla\u0161ovat stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu f\u00E1ze v\u00FDstavby podle pl\u00E1nu kontroln\u00EDch prohl\u00EDdek stavby, umo\u017Enit proveden\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdky, a pokud tomu nebr\u00E1n\u00ED v\u00E1\u017En\u00E9 d\u016Fvody, t\u00E9to prohl\u00EDdky se z\u00FA\u010Dastnit,\r\nohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu neprodlen\u011B po jejich zji\u0161t\u011Bn\u00ED z\u00E1vady na stavb\u011B, kter\u00E9 ohro\u017Euj\u00ED \u017Eivoty a zdrav\u00ED osob, nebo bezpe\u010Dnost stavby; tuto povinnost m\u00E1 stavebn\u00EDk i u staveb podle \u00A7 103.\r\n\r\nU stavby financovan\u00E9 z ve\u0159ejn\u00E9ho rozpo\u010Dtu, kterou prov\u00E1d\u00ED stavebn\u00ED podnikatel jako zhotovitel, je stavebn\u00EDk povinen zajistit technick\u00FD dozor stavebn\u00EDka nad prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu m\u016F\u017Ee zpracovat jen osoba opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, zajist\u00ED stavebn\u00EDk autorsk\u00FD dozor projektanta, pop\u0159\u00EDpad\u011B hlavn\u00EDho projektanta nad souladem prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 stavby s ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentac\u00ED.\r\n\r\nStavbyvedouc\u00ED a stavebn\u00ED dozor\r\nStavbyvedouc\u00ED je povinen \u0159\u00EDdit prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby v souladu s rozhodnut\u00EDm nebo jin\u00FDm opat\u0159en\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu a s ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentac\u00ED, zajistit dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED povinnost\u00ED k ochran\u011B \u017Eivota, zdrav\u00ED, \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED a bezpe\u010Dnosti pr\u00E1ce vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch ze zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, zajistit \u0159\u00E1dn\u00E9 uspo\u0159\u00E1d\u00E1n\u00ED staveni\u0161t\u011B a provoz na n\u011Bm a dodr\u017Een\u00ED obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu (\u00A7 169), pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00FDch technick\u00FDch p\u0159edpis\u016F a technick\u00FDch norem. V p\u0159\u00EDpad\u011B existence staveb technick\u00E9 infrastruktury v m\u00EDst\u011B stavby je povinen zajistit vyt\u00FD\u010Den\u00ED tras technick\u00E9 infrastruktury v m\u00EDst\u011B jejich st\u0159etu se stavbou.\r\nStavbyvedouc\u00ED je d\u00E1le povinen p\u016Fsobit k odstran\u011Bn\u00ED z\u00E1vad p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a neprodlen\u011B ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1vady, kter\u00E9 se nepoda\u0159ilo odstranit p\u0159i veden\u00ED stavby, vytv\u00E1\u0159et podm\u00EDnky pro kontroln\u00ED prohl\u00EDdku stavby, spolupracovat s osobou vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED technick\u00FD dozor stavebn\u00EDka nebo autorsk\u00FD dozor projektanta, pokud jsou z\u0159\u00EDzeny, a s koordin\u00E1torem bezpe\u010Dnosti a ochrany zdrav\u00ED p\u0159i pr\u00E1ci, p\u016Fsob\u00ED-li na staveni\u0161ti.\r\nOsoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor odpov\u00EDd\u00E1 spolu se stavebn\u00EDkem za soulad prostorov\u00E9 polohy stavby s ov\u011B\u0159enou dokumentac\u00ED, za dodr\u017Een\u00ED obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, za bezbari\u00E9rov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby a jin\u00FDch technick\u00FDch p\u0159edpis\u016F a za dodr\u017Een\u00ED rozhodnut\u00ED a jin\u00FDch opat\u0159en\u00ED vydan\u00FDch k uskute\u010Dn\u011Bn\u00ED stavby.\r\nOsoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor sleduje zp\u016Fsob a postup prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, zejm\u00E9na bezpe\u010Dnost instalac\u00ED a provozu technick\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED na staveni\u0161ti, vhodnost ukl\u00E1d\u00E1n\u00ED a pou\u017Eit\u00ED stavebn\u00EDch v\u00FDrobk\u016F, materi\u00E1l\u016F a konstrukc\u00ED a veden\u00ED stavebn\u00EDho den\u00EDku nebo jednoduch\u00E9ho z\u00E1znamu o stavb\u011B; p\u016Fsob\u00ED k odstran\u011Bn\u00ED z\u00E1vad p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby, a pokud se j\u00ED nepoda\u0159\u00ED takov\u00E9 z\u00E1vady v r\u00E1mci vykon\u00E1v\u00E1n\u00ED dozoru odstranit, ozn\u00E1m\u00ED je neprodlen\u011B stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.\r\n\r\nVlastn\u00EDk stavby a za\u0159\u00EDzen\u00ED\r\nVlastn\u00EDk stavby je povinen\r\nudr\u017Eovat stavbu podle \u00A7 3 odst. 4 po celou dobu jej\u00ED existence,\r\nneprodlen\u011B ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1vady na stavb\u011B, kter\u00E9 ohro\u017Euj\u00ED \u017Eivoty \u010Di zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at,\r\numo\u017Enit kontroln\u00ED prohl\u00EDdku stavby, a pokud tomu nebr\u00E1n\u00ED v\u00E1\u017En\u00E9 d\u016Fvody, t\u00E9to prohl\u00EDdky se z\u00FA\u010Dastnit,\r\nuchov\u00E1vat stavebn\u00ED den\u00EDk po dobu 10 let od vyd\u00E1n\u00ED kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu, pop\u0159\u00EDpad\u011B od dokon\u010Den\u00ED stavby, pokud se kolauda\u010Dn\u00ED souhlas nevy\u017Eaduje,\r\nuchov\u00E1vat po celou dobu trv\u00E1n\u00ED stavby dokumentaci jej\u00EDho skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED, rozhodnut\u00ED, osv\u011Bd\u010Den\u00ED, souhlasy, ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentaci, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9 d\u016Fle\u017Eit\u00E9 doklady t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se stavby.\r\n\r\nVlastn\u00EDk za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 podl\u00E9h\u00E1 tomuto z\u00E1konu, je povinen\r\nudr\u017Eovat za\u0159\u00EDzen\u00ED v \u0159\u00E1dn\u00E9m stavu po celou dobu jeho existence,\r\nneprodlen\u011B ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu z\u00E1vady na za\u0159\u00EDzen\u00ED, kter\u00E9 ohro\u017Euj\u00ED \u017Eivoty \u010Di zdrav\u00ED osob nebo zv\u00ED\u0159at,\r\numo\u017Enit kontroln\u00ED prohl\u00EDdku za\u0159\u00EDzen\u00ED, a pokud tomu nebr\u00E1n\u00ED v\u00E1\u017En\u00E9 d\u016Fvody, t\u00E9to prohl\u00EDdky se z\u00FA\u010Dastnit,\r\nuchov\u00E1vat dokumentaci skute\u010Dn\u00E9ho proveden\u00ED za\u0159\u00EDzen\u00ED, rozhodnut\u00ED, souhlasy a jin\u00E9 d\u016Fle\u017Eit\u00E9 doklady t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se za\u0159\u00EDzen\u00ED po celou dobu jeho existence.\r\n\r\nPr\u00E1vnick\u00E9 a fyzick\u00E9 osoby podnikaj\u00EDc\u00ED ve v\u00FDstavb\u011B a vlastn\u00EDci staveb jsou povinni bezodkladn\u011B ohla\u0161ovat ministerstvu a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu hav\u00E1rie a \u010Dasto se opakuj\u00EDc\u00ED poruchy staveb a v\u00FDsledky \u0161et\u0159en\u00ED jejich p\u0159\u00ED\u010Din, do\u0161lo-li p\u0159i nich ke ztr\u00E1t\u00E1m na \u017Eivotech, k ohro\u017Een\u00ED \u017Eivot\u016F osob nebo ke zna\u010Dn\u00FDm \u0161kod\u00E1m.\r\nPo\u017Eadavky na stavby\r\nPro stavbu mohou b\u00FDt navr\u017Eeny a pou\u017Eity jen takov\u00E9 v\u00FDrobky, materi\u00E1ly a konstrukce, jejich\u017E vlastnosti z hlediska zp\u016Fsobilosti stavby pro navr\u017Een\u00FD \u00FA\u010Del zaru\u010Duj\u00ED, \u017Ee stavba p\u0159i spr\u00E1vn\u00E9m proveden\u00ED a b\u011B\u017En\u00E9 \u00FAdr\u017Eb\u011B po dobu p\u0159edpokl\u00E1dan\u00E9 existence spln\u00ED po\u017Eadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, po\u017E\u00E1rn\u00ED bezpe\u010Dnost, hygienu, ochranu zdrav\u00ED a \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED, bezpe\u010Dnost p\u0159i udr\u017Eov\u00E1n\u00ED a u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby v\u010Detn\u011B bezbari\u00E9rov\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, ochranu proti hluku a na \u00FAsporu energie a ochranu tepla.\r\nV\u00FDrobky pro stavbu, kter\u00E9 maj\u00ED rozhoduj\u00EDc\u00ED v\u00FDznam pro v\u00FDslednou kvalitu stavby a p\u0159edstavuj\u00ED zv\u00FD\u0161enou m\u00EDru ohro\u017Een\u00ED opr\u00E1vn\u011Bn\u00FDch z\u00E1jm\u016F, jsou stanoveny a posuzov\u00E1ny podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\n\r\nStavebn\u00ED den\u00EDk\r\nP\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby vy\u017Eaduj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED povolen\u00ED nebo ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu mus\u00ED b\u00FDt veden stavebn\u00ED den\u00EDk, do n\u011Bho\u017E se pravideln\u011B zaznamen\u00E1vaj\u00ED \u00FAdaje t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby; u ohla\u0161ovan\u00FDch staveb uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. f) a\u017E j) a n) a p\u00EDsm. l), m), o) a p) posta\u010D\u00ED jednoduch\u00FD z\u00E1znam o stavb\u011B.\r\nStavebn\u00ED den\u00EDk nebo jednoduch\u00FD z\u00E1znam o stavb\u011B je povinen v\u00E9st zhotovitel stavby, u stavby prov\u00E1d\u011Bn\u00E9 sv\u00E9pomoc\u00ED stavebn\u00EDk. Z\u00E1znamy do nich jsou opr\u00E1vn\u011Bni prov\u00E1d\u011Bt stavebn\u00EDk, stavbyvedouc\u00ED, osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor, osoba prov\u00E1d\u011Bj\u00EDc\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdku stavby a osoba odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00ED za prov\u00E1d\u011Bn\u00ED vybran\u00FDch zem\u011Bm\u011B\u0159ick\u00FDch prac\u00ED. Z\u00E1znamy jsou d\u00E1le opr\u00E1vn\u011Bny prov\u00E1d\u011Bt osoby vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED technick\u00FD dozor stavebn\u00EDka a autorsk\u00FD dozor, jsou-li takov\u00E9 dozory z\u0159\u00EDzeny, koordin\u00E1tor bezpe\u010Dnosti a ochrany zdrav\u00ED p\u0159i pr\u00E1ci, p\u016Fsob\u00ED-li na staveni\u0161ti, autorizovan\u00FD inspektor u stavby, pro jej\u00ED\u017E proveden\u00ED vydal certifik\u00E1t podle \u00A7 117, a dal\u0161\u00ED osoby opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 plnit \u00FAkoly spr\u00E1vn\u00EDho dozoru podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nPo dokon\u010Den\u00ED stavby p\u0159ed\u00E1 jej\u00ED zhotovitel origin\u00E1l stavebn\u00EDho den\u00EDku nebo jednoduch\u00E9ho z\u00E1znamu o stavb\u011B stavebn\u00EDkovi.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti stavebn\u00EDho den\u00EDku a jednoduch\u00E9ho z\u00E1znamu o stavb\u011B a zp\u016Fsob jejich veden\u00ED stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nSPOLE\u010CN\u00C1 USTANOVEN\u00CD\r\nVYBRAN\u00C9 \u010CINNOSTI VE V\u00DDSTAVB\u011A A SOU\u010CINNOST VLASTN\u00CDK\u016E TECHNICK\u00C9 INFRASTRUKTURY\r\nVybran\u00E9 \u010Dinnosti ve v\u00FDstavb\u011B\r\nVybran\u00E9 \u010Dinnosti, jejich\u017E v\u00FDsledek ovliv\u0148uje ochranu ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F ve v\u00FDstavb\u011B, mohou vykon\u00E1vat pouze fyzick\u00E9 osoby, kter\u00E9 z\u00EDskaly opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED k jejich v\u00FDkonu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu. Vybran\u00FDmi \u010Dinnostmi jsou projektov\u00E1 \u010Dinnost ve v\u00FDstavb\u011B, kterou se rozum\u00ED zpracov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, \u00FAzemn\u00ED studie, dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED a projektov\u00E9 dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED, pro ohla\u0161ovan\u00E9 stavby podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d), pro prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a pro nezbytn\u00E9 \u00FApravy, a odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby nebo jej\u00ED zm\u011Bny.\r\nProjektovou dokumentac\u00ED je dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED, projektov\u00E1 dokumentace ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavby podle \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. a) a\u017E d), projektov\u00E1 dokumentace pro prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby a projektov\u00E1 dokumentace pro nezbytn\u00E9 \u00FApravy podle \u00A7 137.\r\n\r\nProjektov\u00E1 \u010Dinnost ve v\u00FDstavb\u011B\r\nProjektant odpov\u00EDd\u00E1 za spr\u00E1vnost, celistvost a \u00FAplnost j\u00EDm zpracovan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, \u00FAzemn\u00ED studie a dokumentace pro vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, zejm\u00E9na za respektov\u00E1n\u00ED po\u017Eadavk\u016F z hlediska ochrany ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F a za jejich koordinaci. Je povinen db\u00E1t pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a p\u016Fsobit v sou\u010Dinnosti s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDmi org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny.\r\nProjektant odpov\u00EDd\u00E1 za spr\u00E1vnost, celistvost, \u00FAplnost a bezpe\u010Dnost stavby proveden\u00E9 podle j\u00EDm zpracovan\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace a proveditelnost stavby podle t\u00E9to dokumentace, jako\u017E i za technickou a ekonomickou \u00FArove\u0148 projektu technologick\u00E9ho za\u0159\u00EDzen\u00ED, v\u010Detn\u011B vliv\u016F na \u017Eivotn\u00ED prost\u0159ed\u00ED. Je povinen db\u00E1t pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F a obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu vztahuj\u00EDc\u00EDch se ke konkr\u00E9tn\u00EDmu stavebn\u00EDmu z\u00E1m\u011Bru. Statick\u00E9, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9 v\u00FDpo\u010Dty mus\u00ED b\u00FDt vypracov\u00E1ny tak, aby byly kontrolovateln\u00E9. Nen\u00ED-li projektant zp\u016Fsobil\u00FD n\u011Bkterou \u010D\u00E1st projektov\u00E9 dokumentace zpracovat s\u00E1m, je povinen k jej\u00EDmu zpracov\u00E1n\u00ED p\u0159izvat osobu s opr\u00E1vn\u011Bn\u00EDm pro p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD obor nebo specializaci, kter\u00E1 odpov\u00EDd\u00E1 za j\u00ED zpracovan\u00FD n\u00E1vrh. Odpov\u011Bdnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku t\u00EDm nen\u00ED dot\u010Dena.\r\nDokumentaci ohla\u0161ovan\u00FDch staveb uveden\u00FDch v \u00A7 104 odst. 2 p\u00EDsm. e) a\u017E i) a n) m\u016F\u017Ee krom\u011B projektanta zpracovat t\u00E9\u017E osoba, kter\u00E1 m\u00E1 vysoko\u0161kolsk\u00E9 vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho nebo architektonick\u00E9ho sm\u011Bru anebo st\u0159edn\u00ED vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho sm\u011Bru s maturitn\u00ED zkou\u0161kou a alespo\u0148 3 roky praxe v projektov\u00E1n\u00ED staveb. Na tuto osobu se p\u0159im\u011B\u0159en\u011B vztahuje ustanoven\u00ED odstavce 2.\r\n\r\nProv\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb\r\nProv\u00E1d\u011Bt stavbu m\u016F\u017Ee jako zhotovitel jen stavebn\u00ED podnikatel, kter\u00FD p\u0159i jej\u00ED realizaci zabezpe\u010D\u00ED odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby stavbyvedouc\u00EDm, pokud v odstavc\u00EDch 3 a 4 nen\u00ED stanoveno jinak. D\u00E1le je povinen zabezpe\u010Dit, aby pr\u00E1ce na stavb\u011B, k jejich\u017E prov\u00E1d\u011Bn\u00ED je p\u0159edeps\u00E1no zvl\u00E1\u0161tn\u00ED opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED, vykon\u00E1valy jen osoby, kter\u00E9 jsou dr\u017Eiteli takov\u00E9ho opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED.\r\nZhotovitel stavby je povinen prov\u00E1d\u011Bt stavbu v souladu s rozhodnut\u00EDm nebo jin\u00FDm opat\u0159en\u00EDm stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu a s ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentac\u00ED, dodr\u017Eet obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9 technick\u00E9 p\u0159edpisy a technick\u00E9 normy a zajistit dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED povinnost\u00ED k ochran\u011B \u017Eivota, zdrav\u00ED, \u017Eivotn\u00EDho prost\u0159ed\u00ED a bezpe\u010Dnosti pr\u00E1ce vypl\u00FDvaj\u00EDc\u00EDch ze zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nSv\u00E9pomoc\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDk s\u00E1m pro sebe prov\u00E1d\u011Bt\r\nstavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce uveden\u00E9 v \u00A7 103,\r\nstavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED a udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce uveden\u00E9 v \u00A7 104.\r\n\r\nStavby uveden\u00E9 v odstavci 3 lze prov\u00E1d\u011Bt sv\u00E9pomoc\u00ED, pokud stavebn\u00EDk zajist\u00ED stavebn\u00ED dozor, nen\u00ED-li pro takovou \u010Dinnost s\u00E1m odborn\u011B zp\u016Fsobil\u00FD. Jde-li v\u0161ak o stavbu pro bydlen\u00ED nebo zm\u011Bnu stavby, kter\u00E1 je kulturn\u00ED pam\u00E1tkou, je stavebn\u00EDk povinen zajistit odborn\u00E9 veden\u00ED prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby stavbyvedouc\u00EDm.\r\n\r\nVlastn\u00EDci technick\u00E9 infrastruktury\r\nVlastn\u00EDci technick\u00E9 infrastruktury jsou povinni v\u00E9st o n\u00ED evidenci, kter\u00E1 mus\u00ED obsahovat polohov\u00E9 um\u00EDst\u011Bn\u00ED a ochranu, a v od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech, s ohledem na charakter technick\u00E9 infrastruktury, i v\u00FD\u0161kov\u00E9 um\u00EDst\u011Bn\u00ED. Na \u017E\u00E1dost po\u0159izovatele \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F, \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace, obecn\u00EDho \u00FA\u0159adu, \u017Eadatele o vyd\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED, stavebn\u00EDka nebo osoby j\u00EDm zmocn\u011Bn\u00E9 sd\u011Bl\u00ED vlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury ve lh\u016Ft\u011B do 30 dn\u016F \u00FAdaje o jej\u00ED poloze, podm\u00EDnk\u00E1ch napojen\u00ED, ochrany a dal\u0161\u00ED \u00FAdaje nezbytn\u00E9 pro projektovou \u010Dinnost a proveden\u00ED stavby.\r\nNa v\u00FDzvu org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu jsou vlastn\u00EDci technick\u00E9 infrastruktury povinni jim bez pr\u016Ftah\u016F poskytnout nezbytnou sou\u010Dinnost p\u0159i pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nEVIDENCE \u00DAZEMN\u011A PL\u00C1NOVAC\u00CD \u010CINNOSTI,\r\nUKL\u00C1D\u00C1N\u00CD P\u00CDSEMNOST\u00CD\r\nA NAHL\u00CD\u017DEN\u00CD DO NICH\r\n\r\nEvidenci \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti vede ministerstvo, pop\u0159\u00EDpad\u011B j\u00EDm pov\u011B\u0159en\u00E1 organiza\u010Dn\u00ED slo\u017Eka st\u00E1tu a vkl\u00E1d\u00E1 do n\u00ED data na n\u00E1vrh Ministerstva obrany.\r\nP\u0159edm\u011Btem evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti jsou data o\r\n\u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci a pr\u016Fb\u011Bhu jej\u00EDho po\u0159izov\u00E1n\u00ED,\r\nzastaviteln\u00FDch ploch\u00E1ch nad 10 ha a \u00FA\u010Delu jejich vyu\u017Eit\u00ED,\r\n\u00FAzemn\u00EDch studi\u00EDch.\r\n\r\nEvidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti se zve\u0159ej\u0148uje zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup.\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad, pop\u0159\u00EDpad\u011B j\u00EDm pov\u011B\u0159en\u00E9 \u00FA\u0159ady \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, vkl\u00E1d\u00E1 data do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti za sv\u016Fj spr\u00E1vn\u00ED obvod.\r\n\u00DA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED pod\u00E1v\u00E1 krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu n\u00E1vrhy na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti za sv\u016Fj spr\u00E1vn\u00ED obvod.\r\nObecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD spl\u0148uje podm\u00EDnky pro v\u00FDkon po\u0159izovatele, pod\u00E1v\u00E1 krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu n\u00E1vrhy na vlo\u017Een\u00ED dat do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.\r\nObsahov\u00E9 n\u00E1le\u017Eitosti podklad\u016F pro evidenci \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti stanov\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nPolitiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a zpr\u00E1vu o jej\u00EDm uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED ukl\u00E1d\u00E1 ministerstvo.\r\nMinisterstvo zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup schv\u00E1lenou politiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a zpr\u00E1vu o jej\u00EDm uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED a m\u00EDsto, kde je mo\u017En\u00E9 do n\u00ED a do jej\u00ED dokladov\u00E9 dokumentace nahl\u00ED\u017Eet, a za\u0161le ji krajsk\u00FDm \u00FA\u0159ad\u016Fm.\r\n\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, v\u010Detn\u011B doklad\u016F o jejich po\u0159izov\u00E1n\u00ED ukl\u00E1d\u00E1 krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad; z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti se poskytuj\u00ED v rozsahu pot\u0159ebn\u00E9m pro v\u00FDkon p\u016Fsobnosti stavebn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm, \u00FA\u0159ad\u016Fm \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED na \u00FAzem\u00ED kraje a krajsk\u00FDm \u00FA\u0159ad\u016Fm sousedn\u00EDch kraj\u016F. Z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad zas\u00EDl\u00E1 ministerstvu.\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup vydan\u00E9 z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje spolu s usnesen\u00EDm zastupitelstva kraje a m\u00EDsta, kde je mo\u017En\u00E9 do nich a do dokladov\u00E9 dokumentace nahl\u00ED\u017Eet; toto ozn\u00E1m\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm neuveden\u00FDm v odstavci 1 jednotliv\u011B. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad rovn\u011B\u017E zve\u0159ej\u0148uje zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje schv\u00E1lenou zastupitelstvem kraje.\r\n\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n, v\u010Detn\u011B doklad\u016F o jeho po\u0159izov\u00E1n\u00ED, ukl\u00E1d\u00E1 po\u0159izovatel u obce, pro kterou byl po\u0159\u00EDzen; opat\u0159en\u00E9 z\u00E1znamem o \u00FA\u010Dinnosti je poskytuje stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a krajsk\u00E9mu \u00FA\u0159adu.\r\nPo\u0159izovatel zve\u0159ejn\u00ED zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup \u00FAdaje o vydan\u00E9m \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu, regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu a m\u00EDstech, kde je mo\u017En\u00E9 do t\u00E9to \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace a do jej\u00ED dokladov\u00E9 dokumentace nahl\u00ED\u017Eet; toto ozn\u00E1m\u00ED dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm neuveden\u00FDm v odstavci 1 jednotliv\u011B. Po\u0159izovatel rovn\u011B\u017E zve\u0159ej\u0148uje zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup zastupitelstvem obce schv\u00E1lenou zpr\u00E1vu o uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu.\r\n\r\n\u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady a jejich aktualizace ukl\u00E1d\u00E1 po\u0159izovatel a poskytuje je stavebn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm v rozsahu pot\u0159ebn\u00E9m pro v\u00FDkon jejich p\u016Fsobnosti. Po\u0159izovatel poskytuje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady na z\u00E1klad\u011B \u017E\u00E1dosti poskytovatele \u00FAdaj\u016F, od kter\u00FDch je, s v\u00FDjimkou org\u00E1n\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy a jimi z\u0159\u00EDzen\u00FDch organizac\u00ED, opr\u00E1vn\u011Bn po\u017Eadovat \u00FAhradu n\u00E1klad\u016F spojen\u00FDch s poskytnut\u00EDm \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F, nejv\u00FD\u0161e v\u0161ak do ceny n\u00E1klad\u016F na po\u0159\u00EDzen\u00ED jejich kopi\u00ED, nosi\u010D\u016F dat a n\u00E1klad\u016F na jejich doru\u010Den\u00ED \u017Eadateli.\r\nPo\u0159izovatel zve\u0159ej\u0148uje \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady a jejich aktualizace v rozsahu a zp\u016Fsobem umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00EDm d\u00E1lkov\u00FD p\u0159\u00EDstup.\r\n\u00DAzemn\u00ED studii ukl\u00E1d\u00E1 jej\u00ED po\u0159izovatel; poskytuje ji tomu, na jeho\u017E n\u00E1vrh nebo \u017E\u00E1dost byla po\u0159\u00EDzena, obci a stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu. M\u00EDsta, kde je do \u00FAzemn\u00ED studie mo\u017En\u00E9 nahl\u00ED\u017Eet, ozn\u00E1m\u00ED jednotliv\u011B dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm.\r\n\r\nVe\u0161ker\u00E1 pravomocn\u00E1 rozhodnut\u00ED a jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle tohoto z\u00E1kona, podklady pro spr\u00E1vn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED a pro jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED, v\u010Detn\u011B ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace a certifik\u00E1t\u016F od autorizovan\u00E9ho inspektora, eviduje a ukl\u00E1d\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad.\r\nObecn\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zas\u00EDl\u00E1 sv\u00E1 pravomocn\u00E1 rozhodnut\u00ED a jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, v\u010Detn\u011B ov\u011B\u0159en\u00E9 projektov\u00E9 dokumentace a certifik\u00E1t\u016F od autorizovan\u00E9ho inspektora, m\u00EDstn\u011B p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu obecn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, pokud nen\u00ED doru\u010Dov\u00E1no obci.\r\nM\u00EDstn\u011B p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD nen\u00ED stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, eviduje a ukl\u00E1d\u00E1 rozhodnut\u00ED a jin\u00E1 opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu a ov\u011B\u0159enou projektovou dokumentaci t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se stavby.\r\nU staveb v p\u016Fsobnosti vojensk\u00FDch a jin\u00FDch stavebn\u00EDch \u00FA\u0159ad\u016F ukl\u00E1d\u00E1 podklady a projektovou dokumentaci v\u00FDhradn\u011B p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad.\r\n\r\nOpat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy po dni nabyt\u00ED jeho \u00FA\u010Dinnosti opat\u0159\u00ED p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD org\u00E1n z\u00E1znamem o jeho \u00FA\u010Dinnosti; ustanoven\u00ED \u00A7 75 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se pou\u017Eije p\u0159im\u011B\u0159en\u011B.\r\nVeden\u00ED spisov\u00E9 slu\u017Eby a nahl\u00ED\u017Een\u00ED do spisu se \u0159\u00EDd\u00ED ustanoven\u00EDmi spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du a zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu. Kopii dokumentace stavby stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad poskytne, pokud \u017Eadatel p\u0159edlo\u017E\u00ED souhlas toho, kdo dokumentaci po\u0159\u00EDdil, p\u0159\u00EDpadn\u011B souhlas vlastn\u00EDka stavby, kter\u00E9 se dokumentace t\u00FDk\u00E1. V od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech lze usnesen\u00EDm odep\u0159\u00EDt nahl\u00ED\u017Een\u00ED do vybran\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED dokumentace u staveb d\u016Fle\u017Eit\u00FDch pro obranu st\u00E1tu, staveb civiln\u00ED ochrany a bezpe\u010Dnosti, pop\u0159\u00EDpad\u011B z d\u016Fvod\u016F ochrany osob a jejich majetku.\r\n\r\nOBECN\u00C9 PO\u017DADAVKY NA V\u00DDSTAVBU, \u00DA\u010CELY\r\nVYVLASTN\u011AN\u00CD A \u00DAPRAVA N\u011AKTER\u00DDCH\r\nDAL\u0160\u00CDCH PR\u00C1V A POVINNOST\u00CD\r\nObecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu\r\nPr\u00E1vnick\u00E9 osoby, fyzick\u00E9 osoby a p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 org\u00E1ny ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy jsou povinny p\u0159i \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED a projektov\u00E9 \u010Dinnosti, p\u0159i povolov\u00E1n\u00ED, prov\u00E1d\u011Bn\u00ED, u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED a odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED staveb respektovat z\u00E1m\u011Bry \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu [\u00A7 2 odst. 2 p\u00EDsm. e)] stanoven\u00E9 prov\u00E1d\u011Bc\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy.\r\nV\u00FDjimku z obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na v\u00FDstavbu, jako\u017E i \u0159e\u0161en\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu odchyln\u011B od nich lze v jednotliv\u00FDch od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech povolit pouze z t\u011Bch ustanoven\u00ED prov\u00E1d\u011Bc\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu, ze kter\u00FDch tento p\u0159edpis povolen\u00ED v\u00FDjimky v\u00FDslovn\u011B umo\u017E\u0148uje, a jen pokud se t\u00EDm neohroz\u00ED bezpe\u010Dnost, ochrana zdrav\u00ED a \u017Eivota osob a sousedn\u00ED pozemky nebo stavby. \u0158e\u0161en\u00EDm podle povolen\u00E9 v\u00FDjimky mus\u00ED b\u00FDt dosa\u017Eeno \u00FA\u010Delu sledovan\u00E9ho obecn\u00FDmi po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu.\r\nO v\u00FDjimce z obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED p\u0159i po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu a regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu rozhoduje p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD po\u0159izovatel. O v\u00FDjimce z obecn\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na vyu\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED \u00FAzem\u00ED pro \u00FAzemn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED rozhoduje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD rozhodnout ve v\u011Bci. Pro \u00FAzemn\u00ED souhlas se v\u00FDjimka nep\u0159ipou\u0161t\u00ED.\r\nO v\u00FDjimce z technick\u00FDch po\u017Eadavk\u016F na stavby a technick\u00FDch po\u017Eadavk\u016F zabezpe\u010Duj\u00EDc\u00EDch bezbari\u00E9rov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby rozhoduje stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD rozhodnout ve v\u011Bci.\r\n\u0158\u00EDzen\u00ED o v\u00FDjimce se vede na \u017E\u00E1dost bu\u010F samostatn\u011B, nebo m\u016F\u017Ee b\u00FDt spojeno s \u00FAzemn\u00EDm, stavebn\u00EDm nebo jin\u00FDm \u0159\u00EDzen\u00EDm podle tohoto z\u00E1kona; nemus\u00ED v\u0161ak b\u00FDt ukon\u010Deno spole\u010Dn\u00FDm spr\u00E1vn\u00EDm aktem.\r\nRozhodnut\u00ED o povolen\u00ED v\u00FDjimky nebo odchyln\u00E9ho \u0159e\u0161en\u00ED podle odstavc\u016F 2 a\u017E 5 lze vydat jen v dohod\u011B nebo se souhlasem dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu, kter\u00FD h\u00E1j\u00ED z\u00E1jmy chr\u00E1n\u011Bn\u00E9 podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, kter\u00FDch se odchyln\u00E9 \u0159e\u0161en\u00ED t\u00FDk\u00E1.\r\n\r\n\u00DA\u010Dely vyvlastn\u011Bn\u00ED\r\nPr\u00E1va k pozemk\u016Fm a stavb\u00E1m, pot\u0159ebn\u00E1 pro uskute\u010Dn\u011Bn\u00ED staveb nebo jin\u00FDch ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00FDch opat\u0159en\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydan\u00E9 \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci a jde-li o\r\nve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161nou stavbu dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury, v\u010Detn\u011B plochy nezbytn\u00E9 k zaji\u0161t\u011Bn\u00ED jej\u00ED v\u00FDstavby a \u0159\u00E1dn\u00E9ho u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED pro stanoven\u00FD \u00FA\u010Del,\r\nve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 opat\u0159en\u00ED, a to sni\u017Eov\u00E1n\u00ED ohro\u017Een\u00ED v \u00FAzem\u00ED povodn\u011Bmi a jin\u00FDmi p\u0159\u00EDrodn\u00EDmi katastrofami, zvy\u0161ov\u00E1n\u00ED reten\u010Dn\u00EDch schopnost\u00ED \u00FAzem\u00ED, zalo\u017Een\u00ED prvk\u016F \u00FAzemn\u00EDho syst\u00E9mu ekologick\u00E9 stability a ochranu archeologick\u00E9ho d\u011Bdictv\u00ED,\r\nstavby a opat\u0159en\u00ED k zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED obrany a bezpe\u010Dnosti st\u00E1tu,\r\nasanaci (ozdrav\u011Bn\u00ED) \u00FAzem\u00ED.\r\n\r\nPr\u00E1vo k pozemku lze odejmout nebo omezit t\u00E9\u017E k vytvo\u0159en\u00ED podm\u00EDnek pro nezbytn\u00FD p\u0159\u00EDstup, \u0159\u00E1dn\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo p\u0159\u00EDjezd k pozemku nebo stavb\u011B.\r\n\u0158\u00EDzen\u00ED o vyvlastn\u011Bn\u00ED pr\u00E1v k pozemk\u016Fm a stavb\u00E1m, p\u0159\u00EDslu\u0161nost k jeho veden\u00ED a podm\u00EDnky vyvlastn\u011Bn\u00ED upravuje zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis.\r\n\r\nSt\u00E1tn\u00ED dozor ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du\r\nSt\u00E1tn\u00ED dozor ve v\u011Bcech \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du vykon\u00E1vaj\u00ED ministerstvo, krajsk\u00E9 \u00FA\u0159ady jako org\u00E1ny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, \u00FA\u0159ady \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady. P\u0159i v\u00FDkonu t\u00E9to p\u016Fsobnosti doz\u00EDraj\u00ED na dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED ustanoven\u00ED tohoto z\u00E1kona, pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F vydan\u00FDch k jeho proveden\u00ED, jako\u017E i na dodr\u017Eov\u00E1n\u00ED opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy a rozhodnut\u00ED vydan\u00FDch na z\u00E1klad\u011B tohoto z\u00E1kona.\r\nMinisterstvo p\u0159i prov\u00E1d\u011Bn\u00ED st\u00E1tn\u00EDho dozoru sleduje, jak org\u00E1ny ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy vykon\u00E1vaj\u00ED p\u016Fsobnost stanovenou t\u00EDmto z\u00E1konem, a st\u00E1tn\u00ED dozor nad \u010Dinnost\u00ED autorizovan\u00FDch inspektor\u016F, kter\u00FD je sou\u010D\u00E1st\u00ED st\u00E1tn\u00EDho dozoru ve v\u011Bcech stavebn\u00EDho \u0159\u00E1du.\r\nV p\u0159\u00EDpad\u011B zji\u0161t\u011Bn\u00ED nedostatk\u016F org\u00E1n uveden\u00FD v odstavci 1, se z\u0159etelem na jejich charakter a n\u00E1sledky \u010Di mo\u017En\u00E9 n\u00E1sledky, vyzve ke zjedn\u00E1n\u00ED n\u00E1pravy nebo rozhodnut\u00EDm ulo\u017E\u00ED povinnost zjednat n\u00E1pravu v p\u0159im\u011B\u0159en\u00E9 lh\u016Ft\u011B; v rozhodnut\u00ED m\u016F\u017Ee do doby zjedn\u00E1n\u00ED n\u00E1pravy pozastavit nebo omezit v\u00FDkon \u010Dinnosti, p\u0159i n\u00ED\u017E doch\u00E1z\u00ED k poru\u0161ov\u00E1n\u00ED pr\u00E1vn\u00ED povinnosti.\r\nP\u016Fsobnost jin\u00FDch org\u00E1n\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy nen\u00ED ustanoven\u00EDmi odstavc\u016F 1 a\u017E 3 dot\u010Dena.\r\n\r\nVstupy na pozemky a do staveb\r\nPov\u011B\u0159en\u00FD zam\u011Bstnanec stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, org\u00E1nu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a org\u00E1nu obce (d\u00E1le jen \u201Eopr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba\u201C), pokud pln\u00ED \u00FAkoly podle tohoto z\u00E1kona, je opr\u00E1vn\u011Bn vstupovat na ciz\u00ED pozemky, stavby a do staveb s v\u011Bdom\u00EDm jejich vlastn\u00EDk\u016F p\u0159i\r\nzji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED stavu stavby a pozemku,\r\nopat\u0159ov\u00E1n\u00ED d\u016Fkaz\u016F a dal\u0161\u00EDch podklad\u016F pro vyd\u00E1n\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo opat\u0159en\u00ED.\r\n\r\nV p\u0159\u00EDpad\u011B bezprost\u0159edn\u00EDho ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob \u010Di zv\u00ED\u0159at, kter\u00E9 nastalo v souvislosti s p\u0159\u00EDpravou a prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm neodkladn\u00E9ho odstran\u011Bn\u00ED stavby, nutn\u00FDch zabezpe\u010Dovac\u00EDch prac\u00ED nebo vyklizen\u00ED stavby ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu, m\u016F\u017Ee opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba vstoupit na pozemek, stavbu a do stavby i bez v\u011Bdom\u00ED jejich vlastn\u00EDka. O tom mus\u00ED vlastn\u00EDka bez zbyte\u010Dn\u00E9ho odkladu informovat a uv\u00E9st d\u016Fvody, kter\u00E9 k tomu vedly.\r\nDo obydl\u00ED m\u016F\u017Ee opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba vstoupit, jen pokud je to nezbytn\u00E9 pro ochranu \u017Eivota, zdrav\u00ED nebo bezpe\u010Dnosti osob. Pokud je obydl\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1no tak\u00E9 pro podnik\u00E1n\u00ED nebo provozov\u00E1n\u00ED jin\u00E9 hospod\u00E1\u0159sk\u00E9 \u010Dinnosti, m\u016F\u017Ee do n\u011Bj opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba vstoupit t\u00E9\u017E, je-li to nezbytn\u00E9 pro pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F ve\u0159ejn\u00E9 spr\u00E1vy podle tohoto z\u00E1kona. U\u017Eivatel obydl\u00ED je v uveden\u00FDch p\u0159\u00EDpadech povinen opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osob\u011B vstup do obydl\u00ED umo\u017Enit.\r\nOpr\u00E1vn\u011Bn\u00ED ke vstupu se prokazuje zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u016Fkazem, ve kter\u00E9m je uvedeno jm\u00E9no, p\u0159\u00EDjmen\u00ED, zam\u011Bstnavatel a funkce opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osoby, rozsah opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED a vymezen\u00ED platnosti pr\u016Fkazu. Pr\u016Fkaz mus\u00ED b\u00FDt opat\u0159en \u00FA\u0159edn\u00EDm raz\u00EDtkem a podeps\u00E1n s uveden\u00EDm jm\u00E9na, p\u0159\u00EDjmen\u00ED a funkce osoby, kter\u00E1 pov\u011B\u0159en\u00ED vydala. Pokud je to t\u0159eba, p\u0159izve opr\u00E1vn\u011Bn\u00E1 \u00FA\u0159edn\u00ED osoba na pozemek, stavbu a do stavby znalce, autorizovan\u00E9ho inspektora nebo pov\u011B\u0159en\u00E9ho pracovn\u00EDka dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu, pop\u0159\u00EDpad\u011B dal\u0161\u00ED osoby uveden\u00E9 v \u00A7 134 odst. 2. Opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osoby i p\u0159izvan\u00E9 osoby jsou povinny db\u00E1t, aby p\u0159i vstupu na pozemek, stavbu nebo do stavby nedo\u0161lo ke \u0161kod\u011B, kter\u00E9 bylo mo\u017Eno zabr\u00E1nit.\r\nPokud vlastn\u00EDk pozemku nebo stavby bude br\u00E1nit vstupu opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osob\u011B nebo j\u00ED p\u0159izvan\u00E9 osob\u011B, m\u016F\u017Ee mu stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm, kter\u00E9 je prvn\u00EDm \u00FAkonem v \u0159\u00EDzen\u00ED, umo\u017En\u011Bn\u00ED vstupu na\u0159\u00EDdit. Odvol\u00E1n\u00ED proti takov\u00E9mu rozhodnut\u00ED nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.\r\nZvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy o vstupu na pozemky nebo do staveb v okruhu z\u00E1jm\u016F obrany, bezpe\u010Dnosti nebo jin\u00E9ho z\u00E1jmu st\u00E1tu nejsou dot\u010Deny.\r\n\r\nPo\u0159\u00E1dkov\u00E1 pokuta\r\nStavebn\u00ED \u00FA\u0159ad m\u016F\u017Ee rozhodnut\u00EDm ulo\u017Eit po\u0159\u00E1dkovou pokutu do 50 000 K\u010D tomu, kdo z\u00E1va\u017En\u00FDm zp\u016Fsobem zt\u011B\u017Euje postup v \u0159\u00EDzen\u00ED nebo proveden\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdky, anebo pln\u011Bn\u00ED \u00FAkol\u016F podle \u00A7 172 t\u00EDm, \u017Ee\r\nznemo\u017E\u0148uje opr\u00E1vn\u011Bn\u00E9 \u00FA\u0159edn\u00ED osob\u011B nebo osob\u011B j\u00ED p\u0159izvan\u00E9 vstup na sv\u016Fj pozemek nebo stavbu,\r\nna v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu se nez\u00FA\u010Dastn\u00ED kontroln\u00ED prohl\u00EDdky, a\u010D je k tomu podle tohoto z\u00E1kona povinen.\r\n\r\nPo\u0159\u00E1dkovou pokutu do 50 000 K\u010D m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad ulo\u017Eit vlastn\u00EDku technick\u00E9 infrastruktury, kter\u00FD neposkytl nezbytnou sou\u010Dinnost podle \u00A7 161 odst. 2, a\u010Dkoli byl k tomu vyzv\u00E1n.\r\nP\u0159i ukl\u00E1d\u00E1n\u00ED po\u0159\u00E1dkov\u00E9 pokuty podle odstavc\u016F 1 a 2 se postupuje podle ustanoven\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du o po\u0159\u00E1dkov\u00E9 pokut\u011B.\r\n\r\nExpertn\u00ED sou\u010Dinnost\r\nV souvislosti s \u00FAzemn\u00EDm a stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00EDm, s posuzov\u00E1n\u00EDm zp\u016Fsobilosti stavby k u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED, se zm\u011Bnami v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby, s odstra\u0148ov\u00E1n\u00EDm stavby, s dohledem a uplat\u0148ov\u00E1n\u00EDm sv\u00FDch zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pravomoc\u00ED m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad zabezpe\u010Dit sou\u010Dinnost autorizovan\u00E9ho inspektora, znalce a v\u011Bdeck\u00E9ho nebo jin\u00E9ho specializovan\u00E9ho odborn\u00E9ho pracovi\u0161t\u011B.\r\nP\u016Fjde-li o opat\u0159en\u00ED ukl\u00E1dan\u00E9 ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu, kdy stav stavby ani opat\u0159en\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu nejsou vyvol\u00E1ny nepln\u011Bn\u00EDm povinnost\u00ED vlastn\u00EDka stavby, hrad\u00ED n\u00E1klady na expertn\u00ED pr\u00E1ce, zejm\u00E9na zpracov\u00E1n\u00ED posudk\u016F, stanovisek a jin\u00FDch podklad\u016F stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad. V ostatn\u00EDch p\u0159\u00EDpadech nese podle okolnost\u00ED tyto n\u00E1klady nebo jejich \u010D\u00E1st vlastn\u00EDk stavby, pop\u0159\u00EDpad\u011B stavebn\u00EDk; povinnost hradit n\u00E1klady nebo jejich \u010D\u00E1st ulo\u017E\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad rozhodnut\u00EDm. Obdobn\u011B se postupuje, na\u0159\u00EDd\u00ED-li stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad sejmut\u00ED a p\u0159ezkou\u0161en\u00ED vzork\u016F, zkou\u0161ky stavebn\u00EDch materi\u00E1l\u016F, pop\u0159\u00EDpad\u011B proveden\u00ED jin\u00FDch odborn\u00FDch \u00FAkon\u016F a zkou\u0161ek.\r\nPr\u00E1vn\u00ED \u00FAprava \u00FAhrady dal\u0161\u00EDch n\u00E1klad\u016F, zejm\u00E9na n\u00E1klad\u016F spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00EDzen\u00ED, t\u00EDm nen\u00ED dot\u010Dena.\r\n\r\nOCHRANA VE\u0158EJN\u00DDCH Z\u00C1JM\u016E\r\nA SOU\u010CINNOST SPR\u00C1VN\u00CDCH ORG\u00C1N\u016E\r\n\r\nV \u00FAzem\u00EDch vymezen\u00FDch Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra lze v z\u00E1jmu zaji\u0161\u0165ov\u00E1n\u00ED obrany a bezpe\u010Dnosti st\u00E1tu vydat \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED a povolit stavbu jen na z\u00E1klad\u011B jejich z\u00E1vazn\u00E9ho stanoviska. Vymezen\u00E1 \u00FAzem\u00ED ozn\u00E1m\u00ED po\u0159izovatel\u016Fm \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F a stavebn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm, v jejich\u017E spr\u00E1vn\u00EDch obvodech se nach\u00E1zej\u00ED.\r\nMinisterstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou v \u00FAzem\u00EDch vymezen\u00FDch podle odstavce 1 uplat\u0148ovat u staveb ji\u017E z\u0159\u00EDzen\u00FDch po\u017Eadavky na nezbytn\u00E9 \u00FApravy nebo si u nich vyhradit p\u0159edchoz\u00ED z\u00E1vazn\u00E9 stanovisko ke zm\u011Bn\u00E1m stavby. N\u00E1klady na nezbytn\u00E9 \u00FApravy proveden\u00E9 na zvl\u00E1\u0161tn\u00ED po\u017Eadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hrad\u00ED tyto org\u00E1ny.\r\n\r\nDojde-li p\u0159i postupu podle tohoto z\u00E1kona nebo v souvislosti s t\u00EDm k nep\u0159edv\u00EDdan\u00FDm n\u00E1lez\u016Fm kulturn\u011B cenn\u00FDch p\u0159edm\u011Bt\u016F, detail\u016F stavby nebo chr\u00E1n\u011Bn\u00FDch \u010D\u00E1st\u00ED p\u0159\u00EDrody anebo k archeologick\u00FDm n\u00E1lez\u016Fm, je stavebn\u00EDk povinen neprodlen\u011B ozn\u00E1mit n\u00E1lez stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu a org\u00E1nu st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo org\u00E1nu ochrany p\u0159\u00EDrody a z\u00E1rove\u0148 u\u010Dinit opat\u0159en\u00ED nezbytn\u00E1 k tomu, aby n\u00E1lez nebyl po\u0161kozen nebo zni\u010Den, a pr\u00E1ce v m\u00EDst\u011B n\u00E1lezu p\u0159eru\u0161it. Tuto povinnost m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDk p\u0159en\u00E9st smlouvou na stavebn\u00EDho podnikatele nebo na osobu zabezpe\u010Duj\u00EDc\u00ED p\u0159\u00EDpravu stavby \u010Di prov\u00E1d\u011Bj\u00EDc\u00ED jin\u00E9 pr\u00E1ce podle tohoto z\u00E1kona. Stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad v dohod\u011B s p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm dot\u010Den\u00FDm org\u00E1nem stanov\u00ED podm\u00EDnky k zabezpe\u010Den\u00ED z\u00E1jm\u016F st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De a ochrany p\u0159\u00EDrody a krajiny, pop\u0159\u00EDpad\u011B rozhodne o p\u0159eru\u0161en\u00ED prac\u00ED.\r\nHroz\u00ED-li nebezpe\u010D\u00ED z prodlen\u00ED a neposta\u010Duj\u00ED podm\u00EDnky stanoven\u00E9 stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem podle odstavce 1, m\u016F\u017Ee org\u00E1n st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo org\u00E1n ochrany p\u0159\u00EDrody do 5 pracovn\u00EDch dn\u016F od ozn\u00E1men\u00ED n\u00E1lezu stanovit opat\u0159en\u00ED k ochran\u011B n\u00E1lezu a rozhodnout o p\u0159eru\u0161en\u00ED prac\u00ED. V takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B m\u016F\u017Ee stavebn\u00EDk v prac\u00EDch pokra\u010Dovat a\u017E na z\u00E1klad\u011B p\u00EDsemn\u00E9ho souhlasu org\u00E1nu, kter\u00FD rozhodl o p\u0159eru\u0161en\u00ED prac\u00ED. Kopie rozhodnut\u00ED a souhlasu se zas\u00EDl\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.\r\nNa z\u00E1klad\u011B ozn\u00E1men\u00ED n\u00E1lezu podle odstavce 2 m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad po dohod\u011B s org\u00E1nem st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo org\u00E1nem ochrany p\u0159\u00EDrody vydan\u00E9 stavebn\u00ED povolen\u00ED ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu zm\u011Bnit.\r\nMinisterstvo kultury m\u016F\u017Ee na n\u00E1vrh org\u00E1nu st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo Archeologick\u00E9ho \u00FAstavu Akademie v\u011Bd \u010Cesk\u00E9 republiky rozhodnout, \u017Ee se jedn\u00E1 o n\u00E1lez mimo\u0159\u00E1dn\u00E9ho v\u00FDznamu, a z vlastn\u00EDho podn\u011Btu jej prohl\u00E1s\u00ED za kulturn\u00ED pam\u00E1tku. Kopie rozhodnut\u00ED se zas\u00EDl\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9mu stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.\r\nNa z\u00E1klad\u011B rozhodnut\u00ED podle odstavce 4 m\u016F\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad po dohod\u011B s Ministerstvem kultury vydan\u00E9 stavebn\u00ED povolen\u00ED ve ve\u0159ejn\u00E9m z\u00E1jmu zm\u011Bnit nebo zru\u0161it.\r\nStavebn\u00EDk m\u016F\u017Ee uplatnit n\u00E1rok na n\u00E1hradu n\u00E1klad\u016F, kter\u00E9 mu vznikly v d\u016Fsledku postupu podle odstavc\u016F 2 a 3, u org\u00E1nu st\u00E1tn\u00ED pam\u00E1tkov\u00E9 p\u00E9\u010De nebo org\u00E1nu ochrany p\u0159\u00EDrody, anebo v d\u016Fsledku postupu podle odstavce 5 u Ministerstva kultury, a to ve lh\u016Ft\u011B 6 m\u011Bs\u00EDc\u016F ode dne nabyt\u00ED pr\u00E1vn\u00ED moci rozhodnut\u00ED, na jeho\u017E z\u00E1klad\u011B mu tyto n\u00E1klady vznikly; jinak n\u00E1rok na jejich n\u00E1hradu zanik\u00E1.\r\n\r\nMimo\u0159\u00E1dn\u00E9 postupy\r\nPokud p\u0159i vyhl\u00E1\u0161en\u00ED stavu nebezpe\u010D\u00ED, nouzov\u00E9ho stavu, stavu ohro\u017Een\u00ED st\u00E1tu nebo v\u00E1le\u010Dn\u00E9ho stavu podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu anebo p\u0159i bezprost\u0159edn\u011B hroz\u00EDc\u00ED \u017Eiveln\u00ED pohrom\u011B \u010Di z\u00E1va\u017En\u00E9 hav\u00E1rii je t\u0159eba bezodkladn\u011B prov\u00E9st opat\u0159en\u00ED k odvr\u00E1cen\u00ED nebo zm\u00EDrn\u011Bn\u00ED mo\u017En\u00FDch dopad\u016F mimo\u0159\u00E1dn\u00E9 ud\u00E1losti, lze se v mez\u00EDch odstavc\u016F 2 a\u017E 4 odch\u00FDlit od postup\u016F stanoven\u00FDch t\u00EDmto z\u00E1konem.\r\nOpat\u0159en\u00ED na stavb\u00E1ch a pozemc\u00EDch spo\u010D\u00EDvaj\u00EDc\u00ED podle okolnost\u00ED i v prov\u00E1d\u011Bn\u00ED staveb, ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav nebo odstra\u0148ov\u00E1n\u00ED staveb, jimi\u017E se p\u0159edch\u00E1z\u00ED bezprost\u0159edn\u011B hroz\u00EDc\u00EDm d\u016Fsledk\u016Fm \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo z\u00E1va\u017En\u00E9 hav\u00E1rie, \u010Del\u00ED jejich \u00FA\u010Dink\u016Fm a zabra\u0148uje ohro\u017Een\u00ED \u017Eivota nebo zdrav\u00ED osob, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00FDm \u0161kod\u00E1m, mohou b\u00FDt zah\u00E1jena bez p\u0159edchoz\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo jin\u00E9ho opat\u0159en\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, nestanov\u00ED-li zvl\u00E1\u0161tn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy jinak. Stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu v\u0161ak mus\u00ED b\u00FDt neprodlen\u011B ozn\u00E1meno, \u017Ee jsou takov\u00E1 opat\u0159en\u00ED prov\u00E1d\u011Bna. V n\u00E1sledn\u00E9m stavebn\u00EDm \u0159\u00EDzen\u00ED o stavb\u011B, pokud je podle tohoto z\u00E1kona vy\u017Eadov\u00E1no, lze postupovat podle odstavc\u016F 3 a 4.\r\nJestli\u017Ee se stavby nebo ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy zni\u010Den\u00E9 nebo po\u0161kozen\u00E9 \u017Eiveln\u00ED pohromou nebo z\u00E1va\u017Enou hav\u00E1ri\u00ED mohou v souladu se zvl\u00E1\u0161tn\u00EDmi pr\u00E1vn\u00EDmi p\u0159edpisy obnovit ve shod\u011B s p\u016Fvodn\u00EDmi rozhodnut\u00EDmi nebo jin\u00FDmi opat\u0159en\u00EDmi stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, posta\u010D\u00ED, \u017Ee takov\u00E9 opat\u0159en\u00ED bylo p\u0159edem stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu ohl\u00E1\u0161eno. Pro tento postup plat\u00ED ustanoven\u00ED \u00A7 106 odst. 1 obdobn\u011B s t\u00EDm, \u017Ee lh\u016Fta pro p\u00EDsemn\u00E9 sd\u011Blen\u00ED stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, \u017Ee proti obnoven\u00ED stavby nem\u00E1 n\u00E1mitek, \u010Din\u00ED 7 dn\u016F. V ohl\u00E1\u0161en\u00ED se uvedou \u00FAdaje o stavb\u011B nebo ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav\u00E1ch, kter\u00E9 maj\u00ED b\u00FDt obnoveny, jednoduch\u00FD technick\u00FD popis prac\u00ED a osoba, kter\u00E1 bude \u010Dinnost prov\u00E1d\u011Bt.\r\nSouhlas stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle odstavce 3 plat\u00ED po dobu 12 m\u011Bs\u00EDc\u016F; nepozb\u00FDv\u00E1 v\u0161ak platnosti, pokud v t\u00E9to dob\u011B bylo s prov\u00E1d\u011Bn\u00EDm ohl\u00E1\u0161en\u00FDch prac\u00ED zapo\u010Dato. Lh\u016Fta za\u010D\u00EDn\u00E1 b\u011B\u017Eet dnem n\u00E1sleduj\u00EDc\u00EDm po dni, kdy byl stavebn\u00EDkovi doru\u010Den p\u00EDsemn\u00FD souhlas, nebo dnem n\u00E1sleduj\u00EDc\u00EDm po dni, kdy uplynulo 7 dn\u016F ode dne ohl\u00E1\u0161en\u00ED.\r\nU staveb a ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav, kter\u00E9 je nezbytn\u00E9 bezodkladn\u011B prov\u00E9st ke zm\u00EDrn\u011Bn\u00ED nebo odvr\u00E1cen\u00ED dopad\u016F \u017Eiveln\u00ED pohromy nebo z\u00E1va\u017En\u00E9 hav\u00E1rie stavby, m\u016F\u017Ee b\u00FDt\r\npo projedn\u00E1n\u00ED se stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem upu\u0161t\u011Bno od vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED nebo \u00FAzemn\u00EDho souhlasu, pop\u0159\u00EDpad\u011B stanoveno, \u017Ee k proveden\u00ED stavby nebo ter\u00E9nn\u00EDch \u00FAprav posta\u010D\u00ED souhlas stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu s jejich ohl\u00E1\u0161en\u00EDm,\r\npo projedn\u00E1n\u00ED se stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem omezen obsah \u017E\u00E1dosti a jej\u00EDch p\u0159\u00EDloh na nejnutn\u011Bj\u0161\u00ED m\u00EDru nezbytnou pro rozhodnut\u00ED,\r\nstanoveno v rozhodnut\u00ED, \u017Ee n\u011Bkter\u00E9 doklady p\u0159edepsan\u00E9 jako p\u0159\u00EDlohy k \u017E\u00E1dosti, pop\u0159\u00EDpad\u011B jin\u00E9 doklady budou p\u0159edlo\u017Eeny ve stanoven\u00E9 lh\u016Ft\u011B dodate\u010Dn\u011B,\r\nv od\u016Fvodn\u011Bn\u00FDch p\u0159\u00EDpadech vyd\u00E1no p\u0159edb\u011B\u017En\u00E9 povolen\u00ED, v n\u011Bm\u017E se stanov\u00ED lh\u016Fta dodate\u010Dn\u00E9ho p\u0159edlo\u017Een\u00ED podklad\u016F; po jejich p\u0159edlo\u017Een\u00ED se provede \u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1 rozhodnut\u00ED,\r\nzkr\u00E1cena lh\u016Fta pro proveden\u00ED pr\u00E1vn\u00EDho \u00FAkonu \u00FA\u010Dastn\u00EDk\u016F \u0159\u00EDzen\u00ED, nejv\u00FD\u0161e v\u0161ak na polovinu lh\u016Fty stanoven\u00E9 t\u00EDmto z\u00E1konem nebo zvl\u00E1\u0161tn\u00EDm pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem; o zkr\u00E1cen\u00ED lh\u016Ft stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad pou\u010D\u00ED \u00FA\u010Dastn\u00EDky \u0159\u00EDzen\u00ED v ozn\u00E1men\u00ED o zah\u00E1jen\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\n\r\nOdvol\u00E1n\u00ED proti rozhodnut\u00ED vydan\u00E9mu v \u0159\u00EDzen\u00ED podle odstavce 5 nem\u00E1 odkladn\u00FD \u00FA\u010Dinek.\r\nDokon\u010Den\u00ED staveb a prac\u00ED proveden\u00FDch podle odstavc\u016F 2, 3 a 5 je stavebn\u00EDk povinen bezodkladn\u011B ozn\u00E1mit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu.\r\n\r\nSPR\u00C1VN\u00CD DELIKTY\r\nP\u0159estupky\r\n\r\nFyzick\u00E1 osoba se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee\r\nprov\u00E1d\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, bez takov\u00E9ho ohl\u00E1\u0161en\u00ED, nebo takovou stavbu, zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1 (\u00A7 104),\r\nstavbu, na kterou se vztahuje povinnost ozn\u00E1men\u00ED podle \u00A7 120 odst. 1, u\u017E\u00EDv\u00E1 bez zkou\u0161ek a jejich vyhodnocen\u00ED, kter\u00E9 je povinen stavebn\u00EDk podle \u00A7 119 zajistit,\r\nodstran\u00ED stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00E9 v \u00A7 104, ani\u017E by takov\u00FD z\u00E1m\u011Br byl ohl\u00E1\u0161en podle \u00A7 128 odst. 1, anebo toto odstran\u011Bn\u00ED provede bez povolen\u00ED p\u0159esto, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 128 odst. 3 sd\u011Blil, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED,\r\nprov\u00E1d\u00ED vybran\u00E9 \u010Dinnosti ve v\u00FDstavb\u011B bez opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu (\u00A7 158),\r\nnevyv\u011Bs\u00ED informaci o z\u00E1m\u011Bru a o tom, \u017Ee podala \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED (\u00A7 87 odst. 2),\r\nprov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti, ke kter\u00FDm je t\u0159eba \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, bez tohoto rozhodnut\u00ED nebo v rozporu s n\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B bez \u00FAzemn\u00EDho souhlasu anebo v rozporu s n\u00EDm nebo prov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm zak\u00E1zan\u00E9,\r\nprov\u00E1d\u00ED zm\u011Bnu stavby bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),\r\nu\u017E\u00EDv\u00E1 zm\u011Bnu stavby v rozporu s kolauda\u010Dn\u00EDm rozhodnut\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B stavebn\u00EDm povolen\u00EDm nebo v rozporu s \u00FA\u010Delem zm\u011Bny stavby proveden\u00E9 na z\u00E1klad\u011B ohl\u00E1\u0161en\u00ED anebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B (\u00A7 126 odst. 1),\r\nu\u017E\u00EDv\u00E1 zm\u011Bnu stavby v rozporu s ozn\u00E1men\u00EDm stavebn\u00EDka podle \u00A7 120 odst. 1 nebo kolauda\u010Dn\u00EDm souhlasem vydan\u00FDm stavebn\u00EDkovi podle \u00A7 122 anebo v rozporu s povolenou zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B,\r\nodstran\u00ED stavbu, kter\u00E1 vy\u017Eaduje stavebn\u00ED povolen\u00ED, ani\u017E by odstran\u011Bn\u00ED stavby bylo podle \u00A7 128 odst. 1 ohl\u00E1\u0161eno, nebo odstran\u011Bn\u00ED provede bez povolen\u00ED p\u0159esto, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 128 odst. 3 sd\u011Blil, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED,\r\nprov\u00E1d\u00ED novou stavbu bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),\r\nu\u017E\u00EDv\u00E1 stavbu bez kolauda\u010Dn\u00EDho rozhodnut\u00ED, pokud bylo takov\u00E9 rozhodnut\u00ED t\u0159eba, nebo umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B u\u017E\u00EDvat stavbu bez kolauda\u010Dn\u00EDho rozhodnut\u00ED (\u00A7 126 odst. 1),\r\nu\u017E\u00EDv\u00E1 stavbu bez ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00EDka podle \u00A7 120 odst. 1 nebo p\u0159es z\u00E1kaz stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 120 odst. 2 anebo bez kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu vydan\u00E9ho podle \u00A7 122 nebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B, nebo\r\nprov\u00E1d\u00ED bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) anebo bez ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu v chr\u00E1n\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu anebo na nezastaviteln\u00E9m pozemku nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.\r\n\r\nStavebn\u00EDk, stavbyvedouc\u00ED, fyzick\u00E1 osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor nebo vlastn\u00EDk stavby se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee neodstran\u00ED z\u00E1vadu zji\u0161t\u011Bnou p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavby ve lh\u016Ft\u011B stanoven\u00E9 ve v\u00FDzv\u011B stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 134 odst. 2.\r\nStavebn\u00EDk se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee\r\nprov\u00E1d\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, v rozporu s ohl\u00E1\u0161en\u00EDm nebo takovou stavbu, zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1 (\u00A7 104),\r\nporu\u0161\u00ED povinnost stanovenou v \u00A7 152 odst. 1 nebo nespln\u00ED povinnost ulo\u017Eenou v \u00A7 152 odst. 3,\r\np\u0159es v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 134 odst. 4 nezastav\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B,\r\nprov\u00E1d\u00ED zm\u011Bnu stavby v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),\r\nprov\u00E1d\u00ED novou stavbu v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),\r\nnespln\u00ED povinnost k ochran\u011B ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F podle \u00A7 176 odst. 1, nebo\r\nprov\u00E1d\u00ED v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) anebo ohl\u00E1\u0161en\u00EDm stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bny v chr\u00E1n\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu anebo na nezastaviteln\u00E9m pozemku nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.\r\n\r\nStavbyvedouc\u00ED se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee nespln\u00ED povinnost p\u0159i p\u0159\u00EDprav\u011B a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby podle \u00A7 153 odst. 1 nebo 2.\r\nFyzick\u00E1 osoba vykon\u00E1vaj\u00EDc\u00ED stavebn\u00ED dozor se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee nespln\u00ED povinnost p\u0159i p\u0159\u00EDprav\u011B a prov\u00E1d\u011Bn\u00ED stavby podle \u00A7 153 odst. 3 nebo 4.\r\nVlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury se dopust\u00ED p\u0159estupku t\u00EDm, \u017Ee nespln\u00ED povinnost podle \u00A7 161.\r\n\r\nZa p\u0159estupek podle \u00A7 178 lze ulo\u017Eit pokutu\r\ndo 200 000 K\u010D, jde-li o p\u0159estupek podle odstavce 1 p\u00EDsm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 p\u00EDsm. a), b) a c) a odstavc\u016F 2, 4, 5 a 6,\r\ndo 500 000 K\u010D, jde-li o p\u0159estupek podle odstavce 1 p\u00EDsm. f), g), h), i) a j) a odstavce 3 p\u00EDsm. d),\r\ndo 1 000 000 K\u010D, jde-li o p\u0159estupek podle odstavce 1 p\u00EDsm. k), l) a m) a odstavce 3 p\u00EDsm. e) a f),\r\ndo 2 000 000 K\u010D, jde-li o p\u0159estupek podle odstavce 1 p\u00EDsm. n) a odstavce 3 p\u00EDsm. g).\r\n\r\nSpr\u00E1vn\u00ED delikty pr\u00E1vnick\u00FDch osob a podnikaj\u00EDc\u00EDch fyzick\u00FDch osob\r\n\r\nPr\u00E1vnick\u00E1 nebo podnikaj\u00EDc\u00ED fyzick\u00E1 osoba se dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee\r\nprov\u00E1d\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, bez takov\u00E9ho ohl\u00E1\u0161en\u00ED, nebo takovou stavbu, zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1 (\u00A7 104),\r\nstavbu, na kterou se vztahuje povinnost ozn\u00E1men\u00ED podle \u00A7 120 odst. 1, u\u017E\u00EDv\u00E1 bez zkou\u0161ek a jejich vyhodnocen\u00ED, kter\u00E9 je povinen stavebn\u00EDk podle \u00A7 119 zajistit,\r\nodstran\u00ED stavbu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy nebo za\u0159\u00EDzen\u00ED uveden\u00E9 v \u00A7 104, ani\u017E by takov\u00FD z\u00E1m\u011Br byl ohl\u00E1\u0161en podle \u00A7 128 odst. 1, anebo toto odstran\u011Bn\u00ED provede bez povolen\u00ED p\u0159esto, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 128 odst. 3 sd\u011Blil, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED,\r\nprov\u00E1d\u00ED vybran\u00E9 \u010Dinnosti ve v\u00FDstavb\u011B fyzick\u00FDmi osobami, kter\u00E9 nemaj\u00ED opr\u00E1vn\u011Bn\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu (\u00A7 158),\r\nnevyv\u011Bs\u00ED informaci o z\u00E1m\u011Bru a o tom, \u017Ee podala \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho rozhodnut\u00ED (\u00A7 87 odst. 2),\r\nprov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti, ke kter\u00FDm je t\u0159eba \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, bez tohoto rozhodnut\u00ED nebo v rozporu s n\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B bez \u00FAzemn\u00EDho souhlasu anebo v rozporu s n\u00EDm nebo prov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm zak\u00E1zan\u00E9,\r\nprov\u00E1d\u00ED zm\u011Bnu stavby bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),\r\nu\u017E\u00EDv\u00E1 zm\u011Bnu stavby v rozporu s kolauda\u010Dn\u00EDm rozhodnut\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B stavebn\u00EDm povolen\u00EDm nebo v rozporu s \u00FA\u010Delem zm\u011Bny stavby proveden\u00E9 na z\u00E1klad\u011B ohl\u00E1\u0161en\u00ED anebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B (\u00A7 126 odst. 1),\r\nu\u017E\u00EDv\u00E1 zm\u011Bnu stavby v rozporu s ozn\u00E1men\u00EDm stavebn\u00EDka podle \u00A7 120 odst. 1 nebo kolauda\u010Dn\u00EDm souhlasem vydan\u00FDm stavebn\u00EDkovi podle \u00A7 122 anebo v rozporu s povolenou zm\u011Bnou v u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby nebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B,\r\nodstran\u00ED stavbu, kter\u00E1 vy\u017Eaduje stavebn\u00ED povolen\u00ED, ani\u017E by odstran\u011Bn\u00ED stavby bylo podle \u00A7 128 odst. 1 ohl\u00E1\u0161eno, nebo odstran\u011Bn\u00ED provede bez povolen\u00ED p\u0159esto, \u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad podle \u00A7 128 odst. 3 sd\u011Blil, \u017Ee k odstran\u011Bn\u00ED je t\u0159eba povolen\u00ED,\r\nprov\u00E1d\u00ED novou stavbu bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),\r\nu\u017E\u00EDv\u00E1 stavbu bez kolauda\u010Dn\u00EDho rozhodnut\u00ED, pokud bylo takov\u00E9 rozhodnut\u00ED t\u0159eba, nebo umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B u\u017E\u00EDvat stavbu bez kolauda\u010Dn\u00EDho rozhodnut\u00ED (\u00A7 126 odst. 1),\r\nu\u017E\u00EDv\u00E1 stavbu bez ozn\u00E1men\u00ED stavebn\u00EDka podle \u00A7 120 odst. 1 nebo p\u0159es z\u00E1kaz stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 120 odst. 2 anebo bez kolauda\u010Dn\u00EDho souhlasu vydan\u00E9ho podle \u00A7 122 nebo takov\u00E9 u\u017E\u00EDv\u00E1n\u00ED stavby umo\u017En\u00ED jin\u00E9 osob\u011B, nebo\r\nprov\u00E1d\u00ED bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) anebo bez ohl\u00E1\u0161en\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu v chr\u00E1n\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu anebo na nezastaviteln\u00E9m pozemku nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.\r\n\r\nPr\u00E1vnick\u00E1 nebo podnikaj\u00EDc\u00ED fyzick\u00E1 osoba se jako stavebn\u00EDk anebo vlastn\u00EDk stavby dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee neodstran\u00ED z\u00E1vadu zji\u0161t\u011Bnou p\u0159i kontroln\u00ED prohl\u00EDdce stavby ve lh\u016Ft\u011B stanoven\u00E9 ve v\u00FDzv\u011B stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 134 odst. 2.\r\nPr\u00E1vnick\u00E1 nebo podnikaj\u00EDc\u00ED fyzick\u00E1 osoba se jako stavebn\u00EDk dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee\r\nprov\u00E1d\u00ED stavbu nebo jej\u00ED zm\u011Bnu, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, v rozporu s ohl\u00E1\u0161en\u00EDm nebo takovou stavbu, zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy anebo za\u0159\u00EDzen\u00ED u\u017E\u00EDv\u00E1 (\u00A7 104),\r\nporu\u0161\u00ED povinnost stanovenou v \u00A7 152 odst. 1 nebo nespln\u00ED povinnost ulo\u017Eenou v \u00A7 152 odst. 3,\r\np\u0159es v\u00FDzvu stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu podle \u00A7 134 odst. 4 nezastav\u00ED pr\u00E1ce na stavb\u011B,\r\nprov\u00E1d\u00ED zm\u011Bnu stavby v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),\r\nprov\u00E1d\u00ED novou stavbu v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117),\r\nnespln\u00ED povinnost k ochran\u011B ve\u0159ejn\u00FDch z\u00E1jm\u016F podle \u00A7 176 odst. 1, nebo\r\nprov\u00E1d\u00ED v rozporu se stavebn\u00EDm povolen\u00EDm (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvou (\u00A7 116) nebo certifik\u00E1tem autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) anebo ohl\u00E1\u0161en\u00EDm stavby nebo jej\u00ED zm\u011Bny v chr\u00E1n\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED nebo v ochrann\u00E9m p\u00E1smu anebo na nezastaviteln\u00E9m pozemku nebo v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED.\r\n\r\nPr\u00E1vnick\u00E1 nebo podnikaj\u00EDc\u00ED fyzick\u00E1 osoba se jako vlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee nespln\u00ED povinnost podle \u00A7 161.\r\nStavebn\u00ED podnikatel se dopust\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho deliktu t\u00EDm, \u017Ee jako zhotovitel prov\u00E1d\u00ED pro jin\u00E9ho\r\n\u010Dinnosti, ke kter\u00FDm je t\u0159eba \u00FAzemn\u00ED rozhodnut\u00ED, bez tohoto rozhodnut\u00ED nebo v rozporu s n\u00EDm, pop\u0159\u00EDpad\u011B bez \u00FAzemn\u00EDho souhlasu anebo v rozporu s n\u00EDm nebo prov\u00E1d\u00ED \u010Dinnosti \u00FAzemn\u00EDm rozhodnut\u00EDm zak\u00E1zan\u00E9,\r\nstavbu nebo zm\u011Bnu stavby, ter\u00E9nn\u00ED \u00FApravy, za\u0159\u00EDzen\u00ED anebo udr\u017Eovac\u00ED pr\u00E1ce, kter\u00E9 je t\u0159eba ohl\u00E1sit stavebn\u00EDmu \u00FA\u0159adu, bez takov\u00E9ho ohl\u00E1\u0161en\u00ED nebo v rozporu s n\u00EDm (\u00A7 104), nebo\r\nstavbu nebo zm\u011Bnu stavby bez stavebn\u00EDho povolen\u00ED (\u00A7 115), ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvy (\u00A7 116), certifik\u00E1tu autorizovan\u00E9ho inspektora (\u00A7 117) nebo v rozporu s nimi.\r\n\r\nZa spr\u00E1vn\u00ED delikt podle \u00A7 180 se ulo\u017E\u00ED pokuta\r\ndo 200 000 K\u010D, jde-li o spr\u00E1vn\u00ED delikt podle odstavce 1 p\u00EDsm. a), b), c), d) a e), odstavce 3 p\u00EDsm. a), b) a c), odstavc\u016F 2 a 4 a odstavce 5 p\u00EDsm. b),\r\ndo 500 000 K\u010D, jde-li o spr\u00E1vn\u00ED delikt podle odstavce 1 p\u00EDsm. f), g), h), i) a j), odstavce 3 p\u00EDsm. d) a odstavce 5 p\u00EDsm. a) a c),\r\ndo 1 000 000 K\u010D, jde-li o spr\u00E1vn\u00ED delikt podle odstavce 1 p\u00EDsm. k), l) a m) a odstavce 3 p\u00EDsm. e) a f),\r\ndo 2 000 000 K\u010D, jde-li o spr\u00E1vn\u00ED delikt podle odstavce 1 p\u00EDsm. n) a odstavce 3 p\u00EDsm. g).\r\n\r\nSpole\u010Dn\u00E1 ustanoven\u00ED\r\nPr\u00E1vnick\u00E1 osoba za spr\u00E1vn\u00ED delikt neodpov\u00EDd\u00E1, jestli\u017Ee prok\u00E1\u017Ee, \u017Ee vynalo\u017Eila ve\u0161ker\u00E9 \u00FAsil\u00ED, kter\u00E9 bylo mo\u017Eno po\u017Eadovat, aby poru\u0161en\u00ED pr\u00E1vn\u00ED povinnosti zabr\u00E1nila.\r\nP\u0159i ur\u010Den\u00ED v\u00FD\u0161e pokuty pr\u00E1vnick\u00E9 osob\u011B se p\u0159ihl\u00E9dne k z\u00E1va\u017Enosti spr\u00E1vn\u00EDho deliktu, zejm\u00E9na ke zp\u016Fsobu jeho sp\u00E1ch\u00E1n\u00ED a jeho n\u00E1sledk\u016Fm a k okolnostem, za nich\u017E byl sp\u00E1ch\u00E1n.\r\nOdpov\u011Bdnost pr\u00E1vnick\u00E9 osoby za spr\u00E1vn\u00ED delikt zanik\u00E1, jestli\u017Ee stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad o n\u011Bm nezah\u00E1jil \u0159\u00EDzen\u00ED do 1 roku ode dne, kdy se o n\u011Bm dozv\u011Bd\u011Bl, nejpozd\u011Bji v\u0161ak do 3 let ode dne, kdy byl sp\u00E1ch\u00E1n.\r\nSpr\u00E1vn\u00ED delikty podle tohoto z\u00E1kona v prvn\u00EDm stupni projedn\u00E1v\u00E1 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD podle \u00A7 13, 15 a 16. Dopust\u00ED-li se spr\u00E1vn\u00EDho deliktu podle tohoto z\u00E1kona obec, jej\u00ED\u017E obecn\u00ED \u00FA\u0159ad je stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm v\u00E9st \u0159\u00EDzen\u00ED o spr\u00E1vn\u00EDm deliktu, ur\u010D\u00ED nad\u0159\u00EDzen\u00FD org\u00E1n, kter\u00FD jin\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD je stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, provede \u0159\u00EDzen\u00ED a vyd\u00E1 rozhodnut\u00ED.\r\nNa odpov\u011Bdnost za jedn\u00E1n\u00ED, k n\u011Bmu\u017E do\u0161lo p\u0159i podnik\u00E1n\u00ED fyzick\u00E9 osoby nebo v p\u0159\u00EDm\u00E9 souvislosti s n\u00EDm, se vztahuj\u00ED ustanoven\u00ED z\u00E1kona o odpov\u011Bdnosti a postihu pr\u00E1vnick\u00E9 osoby.\r\n\r\nPokuty vyb\u00EDr\u00E1 a vym\u00E1h\u00E1 spr\u00E1vn\u00ED org\u00E1n, kter\u00FD je ulo\u017Eil.\r\nP\u0159\u00EDjem z pokut je p\u0159\u00EDjmem rozpo\u010Dtu, ze kter\u00E9ho je hrazena \u010Dinnost spr\u00E1vn\u00EDho org\u00E1nu, kter\u00FD pokutu ulo\u017Eil.\r\nP\u0159i vyb\u00EDr\u00E1n\u00ED a vym\u00E1h\u00E1n\u00ED pokut se postupuje podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\n\r\nSPOLE\u010CN\u00C9 USTANOVEN\u00CD\r\nK SOUDN\u00CDMU P\u0158EZKUMU\r\nP\u0159i p\u0159ezkoum\u00E1n\u00ED opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy vydan\u00FDch podle tohoto z\u00E1kona soud vych\u00E1z\u00ED ze skutkov\u00E9ho a pr\u00E1vn\u00EDho stavu, kter\u00FD tu byl v dob\u011B rozhodov\u00E1n\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho org\u00E1nu.\r\n\r\nP\u0158ECHODN\u00C1 A Z\u00C1V\u011ARE\u010CN\u00C1 USTANOVEN\u00CD\r\nP\u0159echodn\u00E1 ustanoven\u00ED\r\n\r\nPoskytovatel\u00E9 \u00FAdaj\u016F poskytnou \u00FAdaje o \u00FAzem\u00ED pro po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDch podklad\u016F nejpozd\u011Bji do 9 m\u011Bs\u00EDc\u016F po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona \u00FA\u0159ad\u016Fm \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a krajsk\u00FDm \u00FA\u0159ad\u016Fm. Dolo\u017E\u00ED-li poskytovatel \u00FAdaj\u016F v t\u00E9to lh\u016Ft\u011B z\u00E1va\u017En\u00E9 d\u016Fvody, m\u016F\u017Ee b\u00FDt lh\u016Fta prodlou\u017Eena nejd\u00E9le o 3 m\u011Bs\u00EDce.\r\nVlastn\u00EDk technick\u00E9 infrastruktury dokon\u010Den\u00E9 a zkolaudovan\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona poskytne ve lh\u016Ft\u011B do 9 m\u011Bs\u00EDc\u016F po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED polohopisnou situaci technick\u00E9 infrastruktury. Do 6 let po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona poskytne polohopisn\u00E9 \u00FAdaje t\u00E9to situace v sou\u0159adnicov\u00E9m syst\u00E9mu Jednotn\u00E9 trigonometrick\u00E9 s\u00EDt\u011B katastr\u00E1ln\u00ED v m\u011B\u0159\u00EDtku katastr\u00E1ln\u00ED mapy nebo m\u011B\u0159\u00EDtku podrobn\u011Bj\u0161\u00EDm.\r\n\u00DAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady po\u0159\u00EDd\u00ED pro sv\u00E9 spr\u00E1vn\u00ED \u00FAzem\u00ED \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED do 24 m\u011Bs\u00EDc\u016F a krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad do 30 m\u011Bs\u00EDc\u016F po dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona. Nebudou-li \u00FAzemn\u011B analytick\u00E9 podklady po\u0159\u00EDzeny, bude po\u0159\u00EDzen\u00ED \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace v\u017Edy zahrnovat i zpracov\u00E1n\u00ED pr\u016Fzkum\u016F a rozbor\u016F \u0159e\u0161en\u00E9ho \u00FAzem\u00ED v rozsahu odpov\u00EDdaj\u00EDc\u00EDm \u00FAzemn\u011B analytick\u00FDm podklad\u016Fm.\r\nUrbanistick\u00E9 studie, \u00FAzemn\u00ED generely a \u00FAzemn\u00ED progn\u00F3zy, zpracovan\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona, kter\u00E9 nep\u0159esahuj\u00ED hranice p\u016Fsobnosti jednoho \u00FA\u0159adu \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED, prov\u011B\u0159\u00ED tento \u00FA\u0159ad ve spolupr\u00E1ci s dot\u010Den\u00FDmi obcemi z hlediska jejich aktu\u00E1lnosti; v ostatn\u00EDch p\u0159\u00EDpadech prov\u011B\u0159\u00ED jejich aktu\u00E1lnost krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad ve spolupr\u00E1ci s dot\u010Den\u00FDmi \u00FA\u0159ady \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED. \u00DA\u0159ad, kter\u00FD potvrdil aktu\u00E1lnost urbanistick\u00E9 studie, \u00FAzemn\u00EDho generelu a \u00FAzemn\u00ED progn\u00F3zy, pod\u00E1 n\u00E1vrh na vlo\u017Een\u00ED dat, pop\u0159\u00EDpad\u011B vlo\u017E\u00ED data o nich do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti.\r\nZad\u00E1n\u00ED urbanistick\u00E9 studie, \u00FAzemn\u00EDho generelu nebo \u00FAzemn\u00ED progn\u00F3zy, rozpracovan\u00FDch ke dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona, se pova\u017Euje za zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00ED studie.\r\n\r\nPolitiku \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159\u00EDd\u00ED ministerstvo a p\u0159edlo\u017E\u00ED vl\u00E1d\u011B ke schv\u00E1len\u00ED do 2 let ode dne nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\n\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace schv\u00E1len\u00E1 p\u0159ede dnem 1. \u010Dervence 1992 pozb\u00FDv\u00E1 platnosti nejpozd\u011Bji do 3 let ode dne nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona.\r\nKrajsk\u00FD \u00FA\u0159ad prov\u011B\u0159\u00ED \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny velk\u00FDch \u00FAzemn\u00EDch celk\u016F z hlediska aktu\u00E1lnosti jednotliv\u00FDch z\u00E1m\u011Br\u016F a spln\u011Bn\u00ED krit\u00E9ri\u00ED jejich nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu. Z\u00E1m\u011Bry vyhovuj\u00EDc\u00ED uveden\u00FDm hledisk\u016Fm p\u0159evezme bez v\u011Bcn\u00E9 zm\u011Bny do n\u00E1vrhu z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje projednan\u00FDch s dot\u010Den\u00FDmi org\u00E1ny. \u00DAzemn\u00ED pl\u00E1n velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku a pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis, kter\u00FDm byla vyhl\u00E1\u0161ena jeho z\u00E1vazn\u00E1 \u010D\u00E1st, pozb\u00FDv\u00E1 platnosti dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje pro \u00FAzem\u00ED t\u011Bmito z\u00E1sadami \u0159e\u0161en\u00E9.\r\nZ\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje po\u0159\u00EDd\u00ED krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad a vyd\u00E1 zastupitelstvo kraje nejpozd\u011Bji do 5 let ode dne nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona. Uplynut\u00EDm t\u00E9to lh\u016Fty pozb\u00FDvaj\u00ED platnosti \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny velk\u00FDch \u00FAzemn\u00EDch celk\u016F.\r\nP\u0159i po\u0159\u00EDzen\u00ED prvn\u00EDch z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje zpracuje krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad jejich zad\u00E1n\u00ED, kter\u00E9 obsahuje hlavn\u00ED c\u00EDle a po\u017Eadavky na jejich \u0159e\u0161en\u00ED. Zad\u00E1n\u00ED za\u0161le jednotliv\u011B dot\u010Den\u00FDm org\u00E1n\u016Fm, dot\u010Den\u00FDm obc\u00EDm, sousedn\u00EDm kraj\u016Fm a ministerstvu, kter\u00E9 mohou do 30 dn\u016F po obdr\u017Een\u00ED uplatnit sv\u00E9 po\u017Eadavky, v\u010Detn\u011B po\u017Eadavk\u016F na vyhodnocen\u00ED vlivu uplat\u0148ov\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje na podm\u00EDnky udr\u017Eiteln\u00E9ho rozvoje v \u00FAzem\u00ED. Krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad n\u00E1vrh zad\u00E1n\u00ED, upraven\u00FD podle v\u00FDsledk\u016F projedn\u00E1n\u00ED, p\u0159edlo\u017E\u00ED ke schv\u00E1len\u00ED. Zad\u00E1n\u00ED pro po\u0159\u00EDzen\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje schvaluje zastupitelstvo kraje.\r\nUstanoven\u00ED \u00A7 45 odst. 2 se neuplatn\u00ED na prvn\u00ED vydan\u00E9 z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\nSchv\u00E1len\u00E9 zad\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku a zpracovan\u00FD n\u00E1vrh \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku, kter\u00E9 spl\u0148uj\u00ED po\u017Eadavky tohoto z\u00E1kona na z\u00E1sady \u00FAzemn\u00EDho rozvoje, se pova\u017Euj\u00ED za schv\u00E1len\u00E9 zad\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje a n\u00E1vrh z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje.\r\nDo doby vyd\u00E1n\u00ED z\u00E1sad \u00FAzemn\u00EDho rozvoje se pova\u017Euj\u00ED za z\u00E1vaznou \u010D\u00E1st \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku rozvojov\u00E9 plochy nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu, plochy a koridory umo\u017E\u0148uj\u00EDc\u00ED um\u00EDst\u011Bn\u00ED staveb dopravn\u00ED a technick\u00E9 infrastruktury nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu, vymezen\u00ED region\u00E1ln\u00EDch a nadregion\u00E1ln\u00EDch \u00FAzemn\u00EDch syst\u00E9m\u016F ekologick\u00E9 stability, limity vyu\u017Eit\u00ED \u00FAzem\u00ED nadm\u00EDstn\u00EDho v\u00FDznamu a plochy pro ve\u0159ejn\u011B prosp\u011B\u0161n\u00E9 stavby obsa\u017Een\u00E9 ve schv\u00E1len\u00E9m \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku; ostatn\u00ED \u010D\u00E1sti \u0159e\u0161en\u00ED pozb\u00FDvaj\u00ED platnosti dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona. P\u0159i projedn\u00E1v\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu velk\u00E9ho \u00FAzemn\u00EDho celku se postupuje p\u0159im\u011B\u0159en\u011B podle \u00A7 37 odst. 2 a\u017E 5, \u00A7 38 a\u017E 41.\r\n\r\n\u00DAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci s\u00EDdeln\u00EDho \u00FAtvaru nebo z\u00F3ny, \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n obce a regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1n schv\u00E1len\u00E9 p\u0159ed 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle tohoto z\u00E1kona upravit, v rozsahu proveden\u00E9 \u00FApravy projednat a vydat, jinak pozb\u00FDvaj\u00ED platnosti.\r\n\u00DAzemn\u00ED pl\u00E1ny obc\u00ED, regula\u010Dn\u00ED pl\u00E1ny a jejich zm\u011Bny, u kter\u00FDch bylo p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona zah\u00E1jeno po\u0159izov\u00E1n\u00ED, se podle tohoto z\u00E1kona uprav\u00ED, projednaj\u00ED a vydaj\u00ED; p\u0159itom \u010Dinnosti ukon\u010Den\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona se posuzuj\u00ED podle pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F platn\u00FDch a \u00FA\u010Dinn\u00FDch do 31. prosince 2006.\r\nP\u0159i projedn\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED n\u00E1vrhu zm\u011Bny \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu obce, regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu nebo \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace s\u00EDdeln\u00EDho \u00FAtvaru nebo z\u00F3ny schv\u00E1len\u00E9 do 31. prosince 2006 se postupuje podle tohoto z\u00E1kona. O \u00FAprav\u011B sm\u011Brn\u00E9 \u010D\u00E1sti t\u00E9to dokumentace rozhoduje pro sv\u00E9 \u00FAzem\u00ED obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, v ostatn\u00EDch p\u0159\u00EDpadech \u00FA\u0159ad \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED. P\u0159i \u00FAprav\u011B se postupuje podle dosavadn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nObecn\u011B z\u00E1vazn\u00E9 vyhl\u00E1\u0161ky, jimi\u017E byla vymezena z\u00E1vazn\u00E1 \u010D\u00E1st \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace s\u00EDdeln\u00EDho \u00FAtvaru nebo z\u00F3ny, \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu obce nebo regula\u010Dn\u00EDho pl\u00E1nu, se pro \u00FA\u010Dely tohoto z\u00E1kona pova\u017Euj\u00ED za opat\u0159en\u00ED obecn\u00E9 povahy; ustanoven\u00ED \u00A7 174 odst. 2 spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du se nepou\u017Eije56a<>).\r\n\r\nNa \u00FAzem\u00ED obce nebo \u010D\u00E1sti \u00FAzem\u00ED obce, kter\u00E1 nem\u00E1 platn\u00FD \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n, \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1n obce, pop\u0159\u00EDpad\u011B \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci s\u00EDdeln\u00EDho \u00FAtvaru nebo z\u00F3ny, lze do doby vydan\u00ED \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nu, nejpozd\u011Bji v\u0161ak do 31. prosince 2015, umis\u0165ovat v nezastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED krom\u011B staveb, za\u0159\u00EDzen\u00ED a jin\u00FDch opat\u0159en\u00ED uveden\u00FDch v \u00A7 18 odst. 5 tak\u00E9\r\nstavby, pro kter\u00E9 byly podle pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F platn\u00FDch a \u00FA\u010Dinn\u00FDch k 31. prosinci 2006 pravomocn\u011B povoleny stavby technick\u00E9 infrastruktury,\r\nstavby podle urbanistick\u00E9 studie, byla-li pro \u00FAzem\u00ED obce opat\u0159ena do 31. prosince 2006 a data o n\u00ED byla vlo\u017Eena do evidence \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti,\r\nstavby pro bydlen\u00ED na pozemc\u00EDch, kter\u00E9 maj\u00ED spole\u010Dnou hranici s pozemky v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED, kter\u00E9 je tvo\u0159eno v\u00EDce ne\u017E jedn\u00EDm zastav\u011Bn\u00FDm stavebn\u00EDm pozemkem,\r\nstavby pro zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED s byty pro trval\u00E9 rodinn\u00E9 bydlen\u00ED; stavba pro zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED m\u016F\u017Ee m\u00EDt nejv\u00FD\u0161e t\u0159i samostatn\u00E9 byty, p\u0159i\u010Dem\u017E sou\u010Det podlahov\u00FDch ploch byt\u016F sm\u00ED v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B \u010Dinit nejv\u00FD\u0161e jednu t\u0159etinu celkov\u00E9 podlahov\u00E9 plochy stavby, nejv\u00FD\u0161e v\u0161ak 300 m2<>,\r\nstavby ob\u010Dansk\u00E9ho vybaven\u00ED na pozemc\u00EDch, kter\u00E9 maj\u00ED spole\u010Dnou hranici s pozemky v zastav\u011Bn\u00E9m \u00FAzem\u00ED; pozemek, na kter\u00E9m je stavba umis\u0165ov\u00E1na, m\u016F\u017Ee m\u00EDt rozlohu nejv\u00FD\u0161e 5000 m2<>.\r\n\r\nStavby uveden\u00E9 v odstavci 1 p\u00EDsm. c) a\u017E e) lze umis\u0165ovat jen se souhlasem zastupitelstva obce, na jej\u00EDm\u017E \u00FAzem\u00ED m\u00E1 b\u00FDt stavba um\u00EDst\u011Bna. Souhlas zastupitelstva obce m\u016F\u017Ee obsahovat podm\u00EDnky pro um\u00EDst\u011Bn\u00ED takov\u00E9 stavby. V \u0159\u00EDzen\u00ED o umis\u0165ov\u00E1n\u00ED t\u011Bchto staveb m\u00E1 zastupitelstvo obce postaven\u00ED dot\u010Den\u00E9ho org\u00E1nu; v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B nen\u00ED obec \u00FA\u010Dastn\u00EDkem \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\n\r\nZa zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED se pova\u017Euje sou\u010Dasn\u011B zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED obce vyzna\u010Den\u00E9 podle dosavadn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F v \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nu obce nebo v regula\u010Dn\u00EDm pl\u00E1nu, a to po dobu platnosti t\u00E9to \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace. V p\u0159\u00EDpad\u011B po\u0159izov\u00E1n\u00ED a vyd\u00E1n\u00ED jejich zm\u011Bny se zastav\u011Bn\u00E9 \u00FAzem\u00ED aktualizuje podle tohoto z\u00E1kona.\r\nPlatn\u00E9 \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny velk\u00FDch \u00FAzemn\u00EDch celk\u016F jsou ve schv\u00E1len\u00E9m rozsahu z\u00E1vazn\u00E9 pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED \u00FAzemn\u00EDch pl\u00E1n\u016F, regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED. Platn\u00E9 \u00FAzemn\u00ED pl\u00E1ny obc\u00ED a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentace s\u00EDdeln\u00EDch \u00FAtvar\u016F jsou z\u00E1vazn\u00E9 pro po\u0159izov\u00E1n\u00ED regula\u010Dn\u00EDch pl\u00E1n\u016F schvalovan\u00FDch zastupitelstvy obc\u00ED a pro rozhodov\u00E1n\u00ED v \u00FAzem\u00ED.\r\nKvalifika\u010Dn\u00ED p\u0159edpoklad pro v\u00FDkon \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnosti spl\u0148uje \u00FA\u0159edn\u00EDk, kter\u00FD vykon\u00E1v\u00E1 ke dni nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED \u010Dinnost na ministerstvu, krajsk\u00E9m \u00FA\u0159adu nebo obecn\u00EDm \u00FA\u0159adu a m\u00E1 p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00E9 osv\u011Bd\u010Den\u00ED zvl\u00E1\u0161tn\u00ED odborn\u00E9 zp\u016Fsobilosti podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu vydan\u00E9 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nP\u0159i zm\u011Bn\u00E1ch a ru\u0161en\u00ED stavebn\u00EDch uz\u00E1v\u011Br vyhl\u00E1\u0161en\u00FDch podle pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F \u00FA\u010Dinn\u00FDch p\u0159ed 31. prosincem 2006 a p\u0159i povolov\u00E1n\u00ED v\u00FDjimek z nich se postupuje podle tohoto z\u00E1kona.\r\n\r\nObecn\u00E9 stavebn\u00ED \u00FA\u0159ady vykon\u00E1vaj\u00ED p\u016Fsobnost podle tohoto z\u00E1kona ve spr\u00E1vn\u00EDch obvodech, ve kter\u00FDch vykon\u00E1valy p\u016Fsobnost k 31. prosinci 2006.\r\nObec, jej\u00ED\u017E obecn\u00ED \u00FA\u0159ad je obecn\u00FDm stavebn\u00EDm \u00FA\u0159adem, m\u016F\u017Ee uzav\u0159\u00EDt ve\u0159ejnopr\u00E1vn\u00ED smlouvu s jinou obc\u00ED o tom, \u017Ee pro ni bude vykon\u00E1vat p\u016Fsobnost stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu; p\u0159itom postupuje podle spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du. Jinak pro takovou obec vykon\u00E1v\u00E1 p\u016Fsobnost obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu pov\u011B\u0159en\u00FD obecn\u00ED \u00FA\u0159ad, v jeho\u017E spr\u00E1vn\u00EDm obvodu le\u017E\u00ED.\r\n\u0158\u00EDzen\u00ED zah\u00E1jen\u00E1 p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona se dokon\u010D\u00ED podle dosavadn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F, s v\u00FDjimkou\r\nstavebn\u00EDch \u0159\u00EDzen\u00ED neukon\u010Den\u00FDch v prvn\u00EDm stupni, kter\u00E1 se t\u00FDkaj\u00ED staveb, u nich\u017E podle nov\u00E9 pr\u00E1vn\u00ED \u00FApravy posta\u010D\u00ED ohl\u00E1\u0161en\u00ED; na takov\u00E9 stavby se hled\u00ED jako na ohl\u00E1\u0161en\u00E9 podle tohoto z\u00E1kona, za ohl\u00E1\u0161en\u00ED se v tomto p\u0159\u00EDpad\u011B pova\u017Euje \u017E\u00E1dost o vyd\u00E1n\u00ED stavebn\u00EDho povolen\u00ED a za den ohl\u00E1\u0161en\u00ED den nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona,\r\n\u0159\u00EDzen\u00ED o spr\u00E1vn\u00EDm deliktu sp\u00E1chan\u00E9m p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona, pokud nov\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED \u00FAprava je pro obvin\u011Bn\u00E9ho p\u0159\u00EDzniv\u011Bj\u0161\u00ED,\r\n\u0159\u00EDzen\u00ED o p\u0159estupku a spr\u00E1vn\u00EDm deliktu, kdy podle nov\u00E9 pr\u00E1vn\u00ED \u00FApravy se jedn\u00E1n\u00ED obvin\u011Bn\u00E9ho nepova\u017Euje za poru\u0161en\u00ED stavebn\u00ED k\u00E1zn\u011B; v takov\u00E9m p\u0159\u00EDpad\u011B se \u0159\u00EDzen\u00ED zastav\u00ED,\r\n\u0159\u00EDzen\u00ED o vyvlastn\u011Bn\u00ED, kter\u00E9 se dokon\u010D\u00ED podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDho pr\u00E1vn\u00EDho p\u0159edpisu.\r\n\r\nNeukon\u010Den\u00E1 \u0159\u00EDzen\u00ED veden\u00E1 podle dosavadn\u00ED pr\u00E1vn\u00ED \u00FApravy dokon\u010D\u00ED stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad, kter\u00FD se stal p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FDm k veden\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED v dan\u00E9 v\u011Bci podle tohoto z\u00E1kona.\r\nU staveb pravomocn\u011B povolen\u00FDch p\u0159ede dnem nabyt\u00ED \u00FA\u010Dinnosti tohoto z\u00E1kona se provede kolauda\u010Dn\u00ED \u0159\u00EDzen\u00ED podle dosavadn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nV p\u0159\u00EDpad\u011B pochybnosti p\u0159\u00EDslu\u0161n\u00FD krajsk\u00FD \u00FA\u0159ad stanov\u00ED, kter\u00FD stavebn\u00ED \u00FA\u0159ad povede neukon\u010Den\u00E1 \u0159\u00EDzen\u00ED.\r\n\r\nM\u011Bstsk\u00E9 a obecn\u00ED \u00FA\u0159ady, kter\u00E9 nebudou vykon\u00E1vat p\u016Fsobnost obecn\u00E9ho stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu, jsou povinny p\u0159edat nejpozd\u011Bji do 30 dn\u016F od ukon\u010Den\u00ED \u010Dinnosti stavebn\u00EDho \u00FA\u0159adu ve\u0161ker\u00E9 doklady t\u00FDkaj\u00EDc\u00ED se neukon\u010Den\u00FDch spr\u00E1vn\u00EDch \u0159\u00EDzen\u00ED veden\u00FDch podle stavebn\u00EDho z\u00E1kona stavebn\u00EDm \u00FA\u0159ad\u016Fm, na kter\u00E9 tato agenda p\u0159ech\u00E1z\u00ED, a o p\u0159ed\u00E1n\u00ED sepsat protokol.\r\n\r\nVztah ke spr\u00E1vn\u00EDmu \u0159\u00E1duNa postupy a \u0159\u00EDzen\u00ED se pou\u017Eij\u00ED ustanoven\u00ED spr\u00E1vn\u00EDho \u0159\u00E1du, pokud tento z\u00E1kon nestanov\u00ED jinak.\r\nZmoc\u0148ovac\u00ED ustanoven\u00ED\r\nMinisterstvo vyd\u00E1 pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpisy k proveden\u00ED \u00A7 21 odst. 4, \u00A7 26 odst. 2, \u00A7 36 odst. 6, \u00A7 38 odst. 6, \u00A7 40 odst. 4, \u00A7 42 odst. 4, \u00A7 43 odst. 6, \u00A7 47 odst. 6, \u00A7 48 odst. 8, \u00A7 51 odst. 4, \u00A7 55 odst. 5, \u00A7 61 odst. 4, \u00A7 64 odst. 6, \u00A7 66 odst. 6, \u00A7 78 odst. 4, \u00A7 86 odst. 6, \u00A7 87 odst. 4, \u00A7 92 odst. 5, \u00A7 95 odst. 6, \u00A7 96 odst. 8, \u00A7 99 odst. 2, \u00A7 100 odst. 3, \u00A7 105 odst. 5, \u00A7 110 odst. 5, \u00A7 115 odst. 6, \u00A7 116 odst. 1, \u00A7 117 odst. 6, \u00A7 120 odst. 5, \u00A7 122 odst. 6, \u00A7 125 odst. 6, \u00A7 127 odst. 4, \u00A7 128 odst. 7, \u00A7 134 odst. 6, \u00A7 138 odst. 5, \u00A7 143 odst. 5, \u00A7 150 odst. 3, \u00A7 157 odst. 4, \u00A7 162 odst. 7.\r\nK proveden\u00ED \u00A7 169\r\nministerstvo stanov\u00ED pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem obecn\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu [\u00A7 2 odst. 2 p\u00EDsm. e)],\r\nMinisterstvo zem\u011Bd\u011Blstv\u00ED stanov\u00ED pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem technick\u00E9 po\u017Eadavky pro vodn\u00ED d\u00EDla,\r\nMinisterstvo dopravy stanov\u00ED pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem technick\u00E9 po\u017Eadavky pro leteck\u00E9 stavby podle z\u00E1kona o civiln\u00EDm letectv\u00ED, pro stavby drah a na dr\u00E1ze v\u010Detn\u011B za\u0159\u00EDzen\u00ED na dr\u00E1ze, stavby d\u00E1lnic, silnic, m\u00EDstn\u00EDch komunikac\u00ED a ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00FDch \u00FA\u010Delov\u00FDch komunikac\u00ED a rozsah a obsah projektov\u00E9 dokumentace k uveden\u00FDm stavb\u00E1m,\r\nMinisterstvo pr\u016Fmyslu a obchodu stanov\u00ED pr\u00E1vn\u00EDm p\u0159edpisem technick\u00E9 po\u017Eadavky pro stavby uranov\u00E9ho pr\u016Fmyslu a pro stavby jadern\u00FDch za\u0159\u00EDzen\u00ED,\r\nhlavn\u00ED m\u011Bsto Praha stanov\u00ED na\u0159\u00EDzen\u00EDm vydan\u00FDm v p\u0159enesen\u00E9 p\u016Fsobnosti obecn\u00E9 technick\u00E9 po\u017Eadavky na v\u00FDstavbu v hlavn\u00EDm m\u011Bst\u011B Praze.\r\n\r\nV\u00FDjimky z kvalifika\u010Dn\u00EDch po\u017Eadavk\u016F vzd\u011Bl\u00E1n\u00ED podle \u00A7 24 ud\u011Bluje ministerstvo v p\u0159\u00EDpadech prokazateln\u00E9 kvality pr\u00E1ce na \u00FAseku \u00FAzemn\u00EDho pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED.\r\n\r\nZ\u00E1v\u011Bre\u010Dn\u00E1 ustanoven\u00ED\r\n\r\nOhl\u00E1\u0161en\u00ED, \u017E\u00E1dosti, n\u00E1vrhy a dal\u0161\u00ED pod\u00E1n\u00ED podle tohoto z\u00E1kona, pro kter\u00E1 prov\u00E1d\u011Bc\u00ED pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis ur\u010Duje formul\u00E1\u0159e, lze \u010Dinit pouze na t\u011Bchto formul\u00E1\u0159\u00EDch, a to i v elektronick\u00E9 podob\u011B podepsan\u00E9 podle zvl\u00E1\u0161tn\u00EDch pr\u00E1vn\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nPokud tento z\u00E1kon nebo jin\u00FD pr\u00E1vn\u00ED p\u0159edpis vydan\u00FD k jeho proveden\u00ED stanov\u00ED povinnost postupovat podle technick\u00E9 normy (\u010CSN, \u010CSN EN), mus\u00ED b\u00FDt tato technick\u00E1 norma bezplatn\u011B ve\u0159ejn\u011B p\u0159\u00EDstupn\u00E1.\r\n\r\nZru\u0161ovac\u00ED ustanoven\u00EDZru\u0161uj\u00ED se\r\nZ\u00E1kon \u010D. 86/1946 Sb., o stavebn\u00ED obnov\u011B.\r\nZ\u00E1kon \u010D. 115/1947 Sb., j\u00EDm\u017E se m\u011Bn\u00ED a dopl\u0148uje z\u00E1kon ze dne 12. dubna 1946, \u010D. 86, o stavebn\u00ED obnov\u011B.\r\nZ\u00E1kon \u010D. 50/1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon).\r\nZ\u00E1kon \u010D. 262/1992 Sb., kter\u00FDm se m\u011Bn\u00ED a dopl\u0148uje z\u00E1kon \u010D. 50/1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED z\u00E1kona \u010D. 103/1990 Sb.\r\nZ\u00E1kon \u010D. 43/1994 Sb., kter\u00FDm se m\u011Bn\u00ED a dopl\u0148uje z\u00E1kon \u010D. 50/1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nZ\u00E1kon \u010D. 59/2001 Sb., kter\u00FDm se m\u011Bn\u00ED z\u00E1kon \u010D. 50/ /1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nZ\u00E1kon \u010D. 422/2002 Sb., kter\u00FDm se m\u011Bn\u00ED z\u00E1kon \u010D. 50/1976 Sb., o \u00FAzemn\u00EDm pl\u00E1nov\u00E1n\u00ED a stavebn\u00EDm \u0159\u00E1du (stavebn\u00ED z\u00E1kon), ve zn\u011Bn\u00ED pozd\u011Bj\u0161\u00EDch p\u0159edpis\u016F.\r\nVyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 120/1979 Sb., o prostorov\u00E9 identifikaci informac\u00ED.\r\nVyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 132/1998 Sb., kterou se prov\u00E1d\u011Bj\u00ED n\u011Bkter\u00E1 ustanoven\u00ED stavebn\u00EDho z\u00E1kona.\r\nVyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 135/2001 Sb., o \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podkladech a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci.\r\nVyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 492/2002 Sb., kterou se m\u011Bn\u00ED vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 132/1998 Sb., kterou se prov\u00E1d\u011Bj\u00ED n\u011Bkter\u00E1 ustanoven\u00ED stavebn\u00EDho z\u00E1kona.\r\nVyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 570/2002 Sb., kterou se m\u011Bn\u00ED vyhl\u00E1\u0161ka \u010D. 135/2001 Sb., o \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00EDch podkladech a \u00FAzemn\u011B pl\u00E1novac\u00ED dokumentaci.\r\n\r\n\u00DA\u010CINNOST\r\nTento z\u00E1kon nab\u00FDv\u00E1 \u00FA\u010Dinnosti dnem 1. ledna 2007, s v\u00FDjimkou ustanoven\u00ED \u00A7 143, 144, 145, 147 a 151, kter\u00E1 nab\u00FDvaj\u00ED \u00FA\u010Dinnosti dnem 1. \u010Dervence 2006, a s v\u00FDjimkou ustanoven\u00ED \u00A7 102 odst. 2, kter\u00E9 nab\u00FDv\u00E1 \u00FA\u010Dinnosti dnem 1. ledna 2012.\r\n\r\n" . "2010-01-01+01:00"^^ . "cs" .